建设工程合同管理-286

1、建设工程合同管理 -286（ 总分： 103.25 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为（ ） 的组成部分A协议书 B 专用条件 C通用条件 D 投标书（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：2. 仲裁协议的作用不包括 （ ） 。 A是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件 B仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 C合同当事人均受仲裁协议的约束 D不排除法院对纠纷的管辖权（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析： 解析 仲裁协议的作用：仲裁协议表明双方当事人愿意将他们的争议提交仲裁机构裁决，任

2、何一方 都不得向法院起诉。 仲裁协议也是仲裁机构受理案件的依据， 仲裁协议还排除了法院对有关案件的管辖权， 各国法律一般都规定法院不受理双方订有仲裁协议的争议案件，包括不受理当事人对仲裁裁决的上诉。3. 一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合 同履行过程中应遵循的 （ ） 原则。A全面履行 B 诚实信用 C团结互助 D信守商业道德（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：4. FIDIC 施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（ ） 。A证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准B判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工 C考验工程在

3、动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D确定业主应保证履行给承包商付款的义务分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为缺陷通知期的内容。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接 收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。尽管工程移交前进行了竣工检验， 但只是证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准，设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行 条件下是否达到了合同中技术规范的要求。因此，从开工之日起至颁发履约证书日止，承包商要对工程的 施工质量负责。5. 设计标准 ( ) 国家规范的强制性规定。A必须高于 B 可以高于 C可以低于 D不得

4、高于(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：6. 建设工施工安装合同的法律关系客体是指 ( ) 。A物 B 货币 C行为 D智力成果(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：7. 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程 所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人 损失应由 ( ) 。A发包人赔偿，延误的工期顺延 B 发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C自己承担，延误的工期顺延 D 自己承担，延误的工期不予顺延(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：8. 债权人由于债务人不当履行合

5、同行使代位权发生的费用由( ) 承担A债务人 B 债权人 C第三方 D 合同约定(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：9. 实施爆破作业， 在放射、 毒害性环境中施工， 及使用毒害性、腐蚀性物品施工时， 承包人应在施工前 （ ）d 内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。A7 B14C28 D30（分数： 1.00 ）A.B. C.C. 解析：本题考核的知识点为施工环境管理。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d 内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。10. 发包

6、人逾期支付设计费应承担应支付金额 （ ） 的逾期违约金。A1% B2% C5% D7%（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：11. 建设工程委托监理合同 （示范文本 ） 规定的合同有效期指 （ ） A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数 C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间 D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：12. 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ） 的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元，评标价 950 万元 B 投标报价 1050 万元，评标价

7、9402 万元 C投标报价 980 万元，评标价 970 万元 D 投标报价 950万元，评标价 960 万元（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：13. 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应（ ）A由承包人承担 B 由发包人承担C由双方以书面形式设定 D 由工程师确定（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：14. 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ） 。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返

8、工时，双方需另行协商签订补充协议 D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析： 解析 P99（ 五）设计工作内容的变更。则( )15. 工程施工过程中承包人要求的对设汁图纸进行变更， 未经工程师同意承包人擅自更改或换用的， A发包人应承担由此发生的费用。延误的工期相应顺延B承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失 C承包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延D发包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：16. 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量

9、乘积之和的金额不一致时，应当A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：17. 合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同( )A无效 B 变更 C有效 D终止(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 P36 五、当事人合并或分立后对合同效力的影响。在现实的市场经济活动中，经常由于?资产的优化或重组而产生法人的合并或分立，但不

10、应影响合同的效力。18. 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( ) 确定费用负担的责任。A按交易习惯 B 依据合同的相关条款C签订补充协议 D 按履行义务一方承担的原则(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 合同履行的原则19. 合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的( ) 关系A经济 B 法律 C合同 D权利义务(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：20. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( ) 签发接收证书。A本该进行检验日 B 缺陷通知期内补充检验通过日C工程

11、实际移交日 D 业主实际使用日(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 按照 FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师 应以本该进行检验日签发接收证书，当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工检验通 知的 14 天内完成补充检验工作。( ) 承担21. 施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由A承包人 B 发包人或第三人C发包人 D 工程师或第三人(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：22. 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( ) 退还A发出中标通知书后 B 完成评标后C提交履约

12、担保后 D 合同履行完毕后(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：23. FIDIC 合同缺陷通知期的开始日期是 ( ) 。A工程破土动工之日 B 工程投入使用之日C工程接收证书中写明的竣工日 D 工程师颁发履约证书之日(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：24. 在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则 ( ) A设计人退还发包人已付的定金 B 设计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D 发包人支付第一阶段的全部设计费(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：25. 根据 FIDIC施工合同条件规定，承包人依据工程师提供的错误

13、数据导致放线错误影响工期，承包商 可以索赔的是 ( ) 。A工期、费用和利润 B 工期、费用，不能索赔利润 C工期，不能索赔费用和利润 D 费用，不能索赔工期和利润(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：26. 双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指( ) 的酬金A正常监理工作 B 附加监理工作C额外监理工作 D 包括正常、附加和额外监理工作(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 监理合同的酬金27. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )A人民法院的判决 B 仲裁机构的裁决C经过公证的还款协议 D 经过鉴证的还款协议(分数： 1.0

14、0 )A.B.C.D. 解析：28. 在 ( ) 内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方 的支出费用。A设计合同 B 监理合同 C施工合同 D物资采购合同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 P87 在委托监理合同示范文本中规定，当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔 的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。29. 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是 ( ) 。 A合同约定的开始日至完成日B合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 C合同签订日至合同约定的完成日D合同约定的开始日至工程验收合格日分数： 1

15、.00 )A.B.C. D.解析：30. 委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( ) 中明确的。A工程建设委托监理合同 B 建设工程委托监理合同标准条件 C有关法律法规 D 建设工程委托监理合同专用条件(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：31. 在材料采购合同的履行中， 如采购方已按期派车到指定地点接收货物， 而供货方又不能交货时， 则派车 损失就由 ( ) 支付费用。A采购方 B 供货方C采购方和供货方共同 D 施工承包人分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：32. 在施工合同履行中， 如果监理工程师口头指令， 最后没有以书面形式确认， 但承包人有证据证明监理工 程师确实发

16、布过口头指令，此时可以认定口头指令的效力( ) 。A构成合同的组成部分 B 不能构成合同的组成部分 C成为承包人索赔的证据 D 无效分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：33. 下列选项中，不属设计合同示范文本 (一)内容的是 ( ) 。 A设计费的支付 B 双方责任 C 设计方案 D 订立合同依据的文件分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：建设工程设计合同 （ 一）GF-2000-0209 范本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括：订 立合同依据的文件；委托设计任务的范围和内容；发包人应提供的有关资料和文件；设计人应交付 的资料和文件；设计费的支付；双方责任；违约责任；其

17、他。34. FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在 （ ） 前不能合理预见到的风险，归业主承担。A合同签字日 B 基准日 C下达开工令 D风险事件发生日（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：35. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到 （ ） 影响，属于承包商应承担的风险 A不利的气候条件 B 招标文件未说明的污染C不利于施工的外界自然条件 D 其他承包商的干扰（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 解析 P150（二）承包商应承担的风险义务。在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的 施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承

18、担责任。这只是一个方面。P149（一） 业主应承担的风险义务。 2不可预见的物质条件。 （1） 不可预见物质条件的范围。承包商施工过 程中遇到不利于施工的外界条件 （ 选项 C）、人为干扰 （ 选项 D）、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、 污 染物的影响 （ 选项 B） 、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候 条件 （选项 D）。因此，除选项 D外都是业主承担的风险，只有“不利的气候条件”是承包商承担的风险。36. 在施工过程中， 经过监理工程师检查检验合格后的工程， 又发现因承包人原因出现的质量问题， 应由 （ ）。 A承包人承担责任，赔偿发包人的损失

19、，工期不应顺延 B监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延 D承包人承担返工费用，工期相应顺延（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：37. 依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受 货物时，遇价格上涨，应 （ ） 。A按原价格执行 B 按新价格执行C按原价和新价的平均价执行 D 按市场价执行分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：38. 在施工过程中， 承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制， 当承包人采购的材料设备与设计 或者标准要求不符时， ( )

20、是错误的。A工程师可以拒绝验收B承包人承担由此发生的费用 C承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D由此造成工期延误不予顺延(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：39. 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( ) 的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元，评标价 950 万元 B 投标报价 1050 万元，评标价 940 万元 C投标报价 980 万元，评标价 970 万元 D 投标报价 950 元，评标价 960 万元(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：40. 建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期

21、不足1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( ) 。A20% B30% C50% D70%(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：41. 下列关于施工合同履行过程中，竣工前的单机无负荷试车说法不正确的是 ( ) A安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B承包人应在试车前 48 h 向工程师发出要求试车的书面通知C承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件D试车合格，工程师在试车记录上签字分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：本题考核的知识点为工程试车。单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的 设备现场范围内，凶此，安装程具备试车条件时，由

22、承包人组织试车。承包人应在试车前48 h 向工程师发出要求试车的书面通知，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求 为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。42. 材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( ) 执行。A地方标准 B 行业标准 C 合同约定 D 企业标准(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：43. 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由 ( ) A招标人承担，费用由投标人承担 B 投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费用由招标人承担 D 投标人承担

23、，费用由投标人承担 (分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：44. 按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料不包括的是 ( ) A合同内约定的质量标准B双方签订的采购合同C合同内约定的采购款 D供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括的是：合同内约定 的质量标准；双方签订的采购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证。45. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人 ( ) 。 A只可要求保证人在其保

24、证范围内承担保证责任B只可要求债务人履行债务C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：46. 某工程项目招标过程中， 甲投标人研究招标文件后， 以书面形式提出质疑问题。 招标人对此问题给予了 书面解答，则该解答 （ ） 。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人 C应发送给全体投标人，并说明问题来源D应发送给全体投标人，但不说明问题来源（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，

25、但 不必说明问题的来源。47. 委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人 （ ） 。 A不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C只对检测试验数据的错误负责 D只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：48. 经过修改的设计文件应 （ ） 后使用。A报总监理工程师审核批准 B 按设计管理程序经有关部门审批 C由设计人签字盖章 D 由发包人审查批准（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：49. 下列各项中，对格式条款的理解不正确的是 ( ) 。 A提

26、供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效 B格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款。也可以是合同的所有条款为格式条款 C格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款 D格式条款又被称为强制性条款， 提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选 择(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：50. 下列关于招标代理机构的说法正确的是 ( ) 。 A招标代理机构可以不是法人组织 B招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所 C招标代理机构可以不具备组织评标的能力 D招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选

27、的技术，经济“专家库”(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 P54 招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条 件包括 3 方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业 能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。二、 多项选择题 ( 总题数： 30，分数： 53.25)51. 仲裁协议应包括的内容有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 仲裁事项 B. 法定仲裁管辖C. 是否可提出起诉D. 请求仲裁的意思表示 E. 选定的仲裁委员会 解析：52. 在委托监理合同中，监理人享有 (

28、) 。分数： 2.00 )A. 工程没计的建议权 B. 对工程规模、设计标准等的审批权C. 工程建设有关协作单位的组织协调主持权D. 一切工程变更的批准权 E. 合同范围内工程款支付的审核和签认权 解析： 解析 P83( 二)监理人权利。 2监理人执行监理业务可以行使的权利。 (1) 建设工程有关事项和工 程设计的建议权 (选项 A)；(2)实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包商报的工 程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包商提出建议； 征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度

29、进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得 进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内， 工程款支付的审核和签认权 ( 选项 D)，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托 人不支付工程款，不进行竣工验收。 (3) 工程建设有关协作单位的组织协调主持权 ( 选项 C)。故正确答案为 A、C、D。选项 B 的“对工程 规模、设计标准等的审批权”是委托人的权利 (P82) ，选项 E 的“一切工程变更的批准权”不准确， 有些工 程变更工程师可批准，有些必须报委托人批准。53. 按照

30、FIDIC 施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B. 当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求 C. 当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担D. 分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任E. 由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理 解析： 解析 P171( 四) 分包合同的索赔管理。54. 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好 ( )(分数： 2.00 )A. 特殊专业工程不允许分包B. 主体工程的施工任务不允许分

31、包C. 安装工程的施工不允许分包 D. 主要工程量必须由承包人完成 E. 只允许一家分包人进行分包 解析：55. 按照 FIDIC 施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )(分数： 1.00 )A. 业主提供的设计不当造成的损失 B. 承包商施工原因造成的爆炸C. 工程所在国发生战争 D. 施工遇到不利气候条件导致的停工 E. 放射性污染导致停工解析：56. FIDIC 施工合同条件规定，合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件 内具体约定，约定日期 ( ) 。分数： 2.00 )A. 次要部位工程通常约定为 6 个月 B. 次要部位工程通常约定为

32、 1 年C. 主要工程及设备大多约定为 1 年 D. 主要工程及设备大多约定为 1 年半E. 个别重要设备也可以约定为 1 年半 解析：57. 在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括 ( )分数： 2.00 )A. 事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B. 造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C. 造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D. 按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告 E. 按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知 解析：56 天仍不支付结算价款时， 承包人可以 ( )58. 在施工合同履行中， 发包人在收到竣工结算报告及结算

33、资料后(分数： 2.00 )A. 与发包人协议将该工程折价 B. 留置该工程C. 自行拍卖该工程D. 就该工程拍卖的价款优先受偿 E. 申请人民法院将该工程依法拍卖 解析： 解析 P126(二)竣工结算的违约责任。 1发包人的违约责任。 (2) 发包人在收到竣工结算报告及结 算资料后 56 天内仍不支付， 承包人可以与发包人协议将该工程折价， 也可以由承包人申请人民法院将该工 程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。59. 在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( ) 。(分数： 1.00 )A. 实施工作说明书 B. 变更工作实施的质

34、量标准C. 提出工期顺延要求 D. 对进度计划作必要修改的建议 E. 提出变更费用要求 解析：60. 工程施工过程中，如果需要办理保险，双方应在施工合同专用条款内约定( ) 等内容。(分数： 2.00 )A. 投保的险种 B. 保险的内容 C. 保险费D. 保险金E. 保险期限 解析：61. 监理合同中除正常的监理工作外， 还包括附加监理工作和额外监理工作。 下列工作中属于额外监理工作 的有( ) 。（分数： 2.00 ）A. 由于工程设计变更而需要延长的监理工作B. 由于承包人延误竣工而延长的监理工作C. 发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D. 由于第三方的原因导致竣工时间

35、延长而增加的监理工作 E. 不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作解析：作为监理人必须履行的合同义务， 除了正常监理工作之外， 还应包括附加监理工作和额外监理工作。 其中附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：（1） 由于委托人、 第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误， 以致增加了工作量或延续时间； （选项 A、E）（2） 增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理 工作时间。 （选项 B）又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于 附加监理工作。额外工作是指

36、正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善 后工作及恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间。 （选项 C）如合同履行过程中发生不可抗力，承包人 的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包 人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。（ 选项 D）综上，本题选项 C、D属于额外工作，选项 A、B、E 属于附加工作。62. 合同法采用合同形式的不要式原则的理由是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 符合我国大多数的意愿B. 合同本质对合同形式不作要求 C. 市场经济要求不应对合同形式进行限制

37、 D. 电子技术对合同形式的影响 E. 国际公约要求不应对合同形式进行限制 解析：63. 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）（分数： 1.25 ）A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B. 因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C. 因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D. 任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出E. 因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 解析： 解析 掌握 习题解析 本题考查重点是对“监理合同”的熟悉。任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：委托 人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；因监理人

38、过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿， 累计赔偿额不应超出监理酬金总额 （ 除去税金 ） ；当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方 应补偿由此所导致的对方各种费用支出。同时，在工程项目的建设过程中，会受到多方面因素限制，鉴于 上述情况，在责任方面作了如下规定：监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的 责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质 量要求和完工 （ 交图、交货 ） 时限承担责任。因此，本题的正确答案是ACE。64. 设计合同中承包人的义务有 （ ） 。分数： 2.00 ）A. 设计交底 B. 参加隐蔽工程

39、验收 C. 参加竣工验收 D. 办理设计文件的报批手续E. 提供设计依据文件 解析：65. 依据中华人民共和国合同法规定， ( ) 的合同属于无效合同 (分数： 2.00 )A. 恶意串通损害第三人利益 B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C. 订立合同时显失公平D. 损害公共利益订立 E. 以合法形式掩盖非法目的 解析：66. 对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察所提出的质疑，招标人的正确处理方式有( )(分数： 2.00 )A. 以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B. 以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C. 仅对提出质疑人给予书面形式的解答D. 在标前会上给予解答并记人

40、会议纪要E. 解答应说明问题的来源解析：67. 中华人民共和国合同法中规定，采用合同形式的不要式原则的理由是 ( )(分数： 2.00 )A. 合同本质对合同形式不作要求 B. 市场经济要求不应对合同形式进行限制 C. 电子技术对合同形式的影响 D. 国际公约要求不应对合同形式进行限制E. 合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式 解析：68. 工程师对工程索赔的影响主要是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 工程师可能会引起承包人的索赔 B. 工程师无权单方面作出索赔处理决定C. 工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书 D. 工程师在争议的诉讼过程中作为见证人E. 工程

41、师在争议的仲裁中作为仲裁人 解析：69. FIDIC 合同条件下，下列对暂列金额的有关规定正确的是( ) 。(分数： 2.00 )A. 由业主控制B. 包括在合同价款内 C. 是业主的备用金 D. 用于意外用途的开支 E. 是一种不可预见的储备金额 解析：70. “建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )(分数： 2.00 )A. 错误设计引起的费用B. 火灾 C. 工人恶意行为造成的事故 D. 盗窃 E. 技术人员过失造成的事故 解析：71. 因发包人原因延期开工时，工程师应 ( )(分数： 2.00 )A. 以书面形式及时通知承包人 B. 赔偿承包人由此造成的损失C. 批准工期顺延 D. 口头通知承包人 E. 审核由此给承包人造成的损失 解析：因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时， 工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，