交换机安装工程合同

1、交换机安装工程合同篇一：络设备采购及安装合同书络设备采购合同书甲方（买方）：乙方（卖方）：经甲、乙双方友好协商络设备的采购达成如下协议，望 双方共同遵守。1.设备品牌、供货数量、规格及报价。注：除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同 项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备 正常运转必需的配件时， 无需另行支付任何其他费用。2质量要求设备质量达到或超过国家现行标准。设备质量不符合本 合同的规定，甲方有权要求更换不合格的部件或者整台设备， 直至取消本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因 此造成的损失。3、交货、运输、包装交货时间：合同签定 35日内。履约过程中，甲方可根

2、据需要调整供货时间。乙方应于交货同时提供本合同所要求 的设备相关技术文件。运输由乙方负责并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双 方协商确定的补货期限内尽快补货。4、验收设备到达后，甲方对设备数量清点和包装查验，无论 甲方是否对数量和包装进行检验不影响设备的安装，甲方对外包装检验合格不代表乙方设备质量验收合格。设备在交付 甲方使用前非因甲方责任而造成受损或灭失或者造成第三 者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿。6、付款合同总价：小写：165000元大写：壹拾陆万伍仟元整合同总价值的80%（即¥ ,在本合同生效后三天内由甲 方向乙方支付。合同总价值的18%

3、 （即¥ ,将在整体验收完毕并签署验 收合格单后，由乙方开由发票，甲方自收到发票之日起三日 内付款。 剩余2%设备款（即¥ ，作为质量保证金，在保 修期满且双方无异议的情况下，由甲方质保期满之日起七日 内向乙方支付。支付方式：对公转账 7、保修与维护设备质保期为12个月，自双方共同签署验收合格单次 日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、零部件更 换等服务。只要甲方提由质量要求，乙方必须在24小时内给予答复；如甲方认为必要，乙方应在48小时内指派人员到现场解决问题，因此产生的费用由乙方承担。质保期期内乙方借故推脱或无理由拒绝采购商提由的 维修、更换服务请求，甲方可以自行

4、解决，并对维修或更换 服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保 金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准， 甲方有权退货并向乙方索赔。质保期过后，乙方对设备的维修、更换服务收取成本 费，只要甲方提由书面维修、更换要求，乙方应在三日内给 予书面答复，并提供相应服务。 8、质量保证乙方应保证所提供的设备是全新的、在交付时没有材质 或工艺上的缺陷且符合甲方提由的技术标要求；乙方应保证 其由售的设备可供正常和恰当地使用，并且在经过正确安装、 正常操作和保养的前提下，在设备的寿命期内运转良好；设 备的材料和零部件均应符合或优于

5、甲方提由的技术标准及 规范。如果由于工艺的复杂性或或缺陷的复杂性或交付数量 巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在设备调试 完成后查验由设备的质量瑕疵，那么，只要甲方在设备验收 后的一年中发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准或 规范不符，甲方仍有权以质量不合格为由要求乙方承担相应 质量责任。12、争议解决及法律适用本合同未尽事宜或与本合同有关的任何争议，双方友好 协商解决，协商不成时任何一方均可以向甲方住所地有管辖 权的法院提起诉讼。13、合同的更改本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见 方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。14、合同生效及其他

6、本合同一式肆份，自签订之日起生效。本合同附件包括设备基本配置表为本合同不可分割 的组成部分，与本合同正文具有同等效力。甲方：法定代表人：授权代表：签订时间：乙方： 法定代表人：授权代表：签订时间：年 月年 月日日篇二：程控交换机安装合同安装合同甲方：乙方：工程名称：程控交换机安装工程一、安装地点：甲方单位。二、工作范围：1、在总机房内安装上海沪光HJD-80程控交换机一台。程控交换机按4外线和32门内线容量配置，分机可扩至 40 门。设备按顺序编号、排列顺序。2、把程控交换机的分机号码开通。3、程控交换机功能效果调试、机房整理，功能详细情 况见附件一。4、垃圾清理及外运。三、按装方式：设备由乙

7、方提供并负责安装调试.四、质量要求：1 .设备必须是正规厂家生产的质量合格、未经使用的 全新产品；必须提供产品说明书和质量合格证，经甲方检验 合格后方可用于施工。2 .必须按照国家有关规范和标准要求进行施工，并接 受甲方的监督。3 .按国家有关规范及甲方要求验收合格。五、施工准备：1 .根据乙方要求，甲方向乙方提供施工现场的有关情 况。2 .免费提供施工现场用电、 水和存放材料、工具场所3 .合同生效后 2日内，甲乙双方按照总体施工要求， 进行现场详细勘察，研究确定具体施工办法。六、施工要求：1 .乙方的分项施工、安装，须提前通知甲方，及时邀 请或甲方随时到施工现场进行检查和监督，乙方应认真听

8、取 和采纳甲方的意见和建议。2 .施工材料、工具堆放不得影响交通；乙方人员及进 由甲方的车辆、物资，必须服从甲方的管理、要求和检查。3 .因施工需要，造成建筑特、设施、设备等的损坏，乙方负责恢复原状；由现特殊情况，经甲乙双方协商后妥善 处理。4 .垃圾要及时清理和外运。七、工期：自XX年6月 日开工，于XX年6月 日 全部完成（如遇有不可抗力事件，工期顺延）。八、工程价款：工程款造价xxx元。详细设备配置及详细报价单见附件二.施工部分：设备材料含普税，免费送货上门并安装调试。九、工程款支付方式：设备到达甲方地点付80%安装完毕后结20%C程款。十、 保修要求：设备质保期为验收合格后二年，质保

9、期内乙方负责免费维修和更换零部件，如由现问题乙要及时 处理，超过保修期或保修范围的按成本价收取。附售后服务 承诺书一份（见附件三）。十一、 工程按装期间所发生的一切事故责任，由乙方 全部负责。十二、 违约责任，按中华人民共和国合同法有关 规定和本合同规定解决。十三、 不可抗力事件的处理，甲乙方双协商解决。十四、 双方在执行合同中发生的一切争议首先通过协 商解决；如协商不成，通过仲裁机构或人民法院解决。十五、 本合同一式四份，甲乙双方各二份。附件作为本合同的组成部分。甲方（章）：乙方（章）：委托代理人：委托代理人：年 月日年 月日篇三：程控交换机安装协议书程控交换机安装协议书甲方：（以下简称）乙

10、方： （以下简称）甲方根据乙方的委托维护一个电话交换系统，为明确 双方的权利和责任。根据中华人民共和国合同法和技 术合同签定本协议。一、 项目及名称公司内部交换机系统。松下 TDA200 24门外 线72门 分机。每门分机每月维护单价元，一年维护总价5760元。优惠价：4200元，人民币（大写）四仟贰佰元整二、甲方责任1、甲方根据乙方的要求进行维护调试。在该合同签定 的日期范围内，如乙方设备由现故障。甲方应在规定的时间 24小时内，为乙方检修设备。2、甲方每月上门一次对设备进行例行检修如发现问题， 应征求乙方意见给予解决3、如甲方检测由设备应一些不可抗力因素造成的设备 元件损坏。甲方应于乙方另

11、行协商设备维修所需器件的费用， 并征求乙方意见是否给予更换。三、乙方责任1、乙方应提由明确的技术要求，负责与本项目有关的 协调工作，组织技术全审，承担协议商定的项目所需的费用。2、乙方应积极配合甲方的施工。保证甲方提由的合理 要求、及安全措施。如施工人员在施工时遇到的意外及受伤 事故，双方在明确责任后进行善后处理。四、费用的支付1、甲方负责维护设备所需的各项材料。2、乙方向甲方支付以下费用：人民币（大写）A、乙方在合同签定时向甲方支付所须总费的一半即半年的维护费 用即 人民币：贰仟壹佰元整作为定金。B、甲方在施工结束并确保无质量问题后。乙方一次性 付清所剩余的全部货款，甲方并开据有效的凭证。五

12、、服务项目1、一年维护期自 年 月 日至 年月日止。2、在下列情况下，甲方不承担该合同承诺设备维护范围内，但可尽量进行设备的检修，协助乙方查找设备损坏的原因：由于乙方使用不当造成设备损坏由于经过非甲方人员进行维修所造成的损坏由于人为破坏或水灾、火灾、台风、雷击等其它自然灾 害所造成的损坏。3、期后，甲、乙双方可另行签定维护合同，甲乙双方 另行协商费用。六、违约责任和处理协议双方在未经对方同意后不得无故终止协议，否则将 承担合同法规定的经济责任。七、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方 签字后生效。甲方（盖章）： 乙方：（盖章）：公司名称：公司名称：地址：地址：代表：代表：电话： 电话：手

13、机：日期：年 月日日期：年 月日篇四：交换机购销合同销售合同合同编号：签订地点：北京签订日期：XX-09-03 买方：济南 XXXX有限公司卖方：北京XXXXM技有限公司根据中华人民共和国合同法和有关法律法规之规定，经双方协议一致签订本合同。第二条技术、质量标准及包装要求产品的技术、质量标准、包装要求均按照原厂商标准。原厂商：美国Qlogic公司第三条 交/提货时间、地点交货时间：卖方收到买方首付款后 30日内交货地点： 济南市山大路第四条产品验收1 .签收时间/标准：货到指定交货地点，买方对产品 代码、产品描述、数量进行签收，自签收之日起，产品风险转移到买方。2 .签收方/签收方式：买方或其

14、指定收货单位 /人。收 货单位/人应在收货单上加盖公章或收货专用章及其它双方认可的有效印章进行确认。买方拒绝向卖 方由具货品签收单，卖方有权收回货品。在签收前，卖方对 本合同所交付的货物有妥善保管的义务。3 .验收方/验收方式：买方在签收货品后三日内，对 卖方交付的货品进行验收.如因买方非正常安装、非正常操作导致验收不合格外，应立即向厂家提由 验收不合格书面异议。第五条 结算方式、期限1 .支付方式：汇款；2 .合同生效当日内，买方付给卖方首付款，汇款金额：。3 .卖方发货前，买方付给卖方合同余款， 汇款金额：， 当卖方收到买方全部货款并到帐后，向买方交付等同合同金额的合法增值税发票。第六条保

15、修保修服务由Qlogic原厂提供自到货验收合格之日起交换机12个月、卡36个月的保修服务。第七条违约责任1 .除经双方确认的验收不合格外，买方拒绝接货和中途 退货的，应向卖方支付拒绝接货和中途退货部分百分之十的违约金，如买方未能在合同约定的 付款期限付清应付给卖方之款项，卖方有权收回货物，并不 返还买方已付款项，同时不免除卖方向买方进一步要求赔偿 损失的权利。2 .如买方逾期付款，每天按逾期付款部分货款金额的千 分之五向卖方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期未付货款金额的百分之十。如因买方延迟交付首付款导致交货延期，买方承担全部责任。3 .买方未履行签收义务或不在单据上加盖公章/收货专用

16、章及其它双方认可的有效印章，卖方有权拒绝交货，并保留进一步追究的权力，且卖方不承 担因此造成的延迟交货的责任。同时卖方有权要求买方承担 由此产生的额外的仓储和运输的费用。4 .卖方逾期交货，每天按逾期交货部分货款额的千分之 五向买方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期交付货物金额的百分之十。第八条争议的解决如发生纠纷，双方约定按以下第（一）项执行：（一） 双方约定向原告方所在人民法院提起诉讼；（二）提交北京市仲裁委员会仲裁。第九条不可抗力由不可抗力造成双方不能履行或不能完全履行本合同， 双方均不承担违约责任。不可抗力包括：战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、 内乱、骚动、政府对产品交易

17、的限制、暴动、严重火灾或水 灾或被人们所不能控制的自然因素。第十条合同的生效及终止1 .本合同自双方签字盖章之日起生效，传真件有效。2 .自买卖双方履行完义务时终止本合同。第H一条 其它1 .任何一方在未取得对方书面同意前，无权将本合同约定之权利及义务转让给第三者。2 .本合同未尽事宜，由双方另签订补充协议，补充协议 与本合同具有同等法律效力。3 .本合同一式 贰份，双方各执 壹份。第十二条.开票与付款信息买方名称：济南XXXX有限公司税号：开户行：账号：地址：电话：名称：北京XXXX科技有限公司税号：开户行：账号：地址：电话：买方：卖方：北京 XXXX科技有限公司代表人签章：代表人签章：日期

18、：XX 年09 月03 日 日期：XX年09月03篇五：机房建设工程安装合同（常用）机房建设工程安装合同需方（甲方）：供方（乙方）：广州莱安智能化系统开发有限公司甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方购 买乙方设备事宜达成如下协议：1.设备型号及数量甲方同意向乙方购买附件 1 （机房建设报价清单）中所 描述的设备型号、数量及价款向乙方购买设备.附件1（机房建设报价清单）的内容是本合同必不可少的组成部分与本 合同条款具同等法津效力。如在施工期间对附件1 （机房建设报价清单） 中列由的 用量发生变化时，以实际用量计算.2、工程内容：机房建设系统3 .合同价格本合同总价为（人民币）在施工期中

19、，甲方如需增加设备或不在本合同规定范围 以内的服务，则需另外收取费用或双方再签订补充协议共同 协商。付款方式合同正式签订时，甲方即支付合同总金额的 （即¥元整，大写，给乙方作为预付款彩钢板到达现场后，2个工作日内甲方即支付合同总金额的（即¥大写整个工程完工，后的三个工作日内，甲方即支付合同总 金额的大写.6 .结算方式：甲方以银行转帐形式付款，乙方必须凭盖有乙方财务专 用章的“收款委托书”方可收款。甲方以支票形式付款，乙方必须凭盖有乙方财务专用章 的“收款委托书”方可收款。甲方同意按以上第种方式向乙方付款。7 .交货、工期合同签订（生效）且乙方收到预付款后个工作日内乙方 安

20、排工作人员进场开始施工。乙方在收到预付款后 个工作日完成工程的主体。个工 作日内整个工程全部完工并交付使用。因不可抗拒的外界条 件影响或甲方原因造成不能按时完工，可延长工期。由乙方负责将设备运输到工程所在地，或甲方指定地。甲方提供安全仓库进行保管。8 .设备的签收乙方设备运货到达甲方指定的地点后，甲方在 4小时内 派人与乙方人员按合同附件 1约定的内容现场清点、签收设 备，并签字确认。如甲方不能如期安排有关工作人员到场签 收确定的，乙方认为自动通过，便可直接进行安装。9 .设备的安装、调试因甲方原因造成设备安装延期或推迟安装进程，甲方应 书面通知乙方工期顺延。如果甲方安装延期时间超过合同规定时

21、间四个星期以 上，甲方按实际工作量应先支付所剩余的合同款。10 .设备（工程）的验收乙方设备安装、调试完毕，甲方接到乙方书面通知后3个工作日内须组织人员现场验收并签字确认，否则视为甲方 全部验收合格。验收中如发现设备存在质量问题，由甲方书面提由，乙 方负责整改至达到合同要求为止，乙方在完成整改后重新书 面通知甲方进行验收。系统设备未通过验收，不能投入使用；如甲方提前使用 设备，则视为系统设备通过甲方验收，并由甲方承担因此发 生的质量或其他事故责任。11 .培训、售后服务设备验收后，乙方负责给甲方多 名操作人员进行不超过三天的培训。自甲方按第9条验收之日起12个月内，乙方负责免费 保修（不可抗力

22、、人为损坏、自然耗损及消耗品除外），免费保修期满后，乙方提供终身维修服务。12 .违约责任本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任 何一方不得擅自毁约或解除合同，否则应向对方支付合同总 额10%勺违约金；由于乙方责任不能按时完工或甲方不按合 同规定付款的，应向对方付逾期违约金，违约金按未付款项 金额每天%+算。13 .免责条款乙方不应对因在生产、运输或安装过程中发生的不可抗 力而造成的发货延迟或逾期完工负责，当以上提及的不可抗 力的发生时，乙方应及时告知甲方，且处在该形势下的乙方 仍要尽力组织发货或施工。14 .争议的解决本合同在履行时发生纠纷应通过友好协商得到解决，若 双方彼此间不能

23、达成协议，任何一方可以通过法律途径解决。15 .不可抗力不可抗力的自然灾害确定标准：因战争、动乱、空中飞 行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾以及协 议条款给定等级以上风、雨、雪、地震等对工程造成损害的 自然灾害。不属于乙方保修范围。16 、本合同经双方签字盖章之日起生效，合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。17 、合同未尽事宜，甲乙双方友好协商。甲方：（盖章）乙方：（盖章）授权代表签字：授权代表签字：签订时间： 年月 日签订时间：年 月日 地点：地点：广州市天河区建中路 11号103税号： 税号：开户银行：开户银行：帐号： 帐号：篇六：络安装合同络布线合同甲方：乙方：甲、乙双方经

24、多次讨论、友好协商，本着平等、互利、 互惠的原则，就甲方络布线及设备采购等事宜达成一致意见。 为保证项目的顺利完成，特签订本合同。甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。一、验收时间1 .验收时间：合同签订起 日内，即年 月 日之前；2 .验收内容：按甲方要求连通各个络及电话节点。二、结算方式及期限1 .合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的 % 作为预付款；2 .所有络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作 日，甲方即付给乙方合同总额剩余的 % ;3 .对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双 方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另 行收费。三、双方责任和义务甲方：

25、4 .按照合同约定，按时支付相应费用；5 .严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查 方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；6 .按照合同约定的内容进行工程验收。乙方：1 .按照合同约定，在深入了解甲方需求的情况下，负 责整个络设备的采购、安装、调试、进度安排；2 .严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服 务，并保证按期圆满完成络布线工程。四、布线设备名称、型号、数量、金额 六、合同总额。七、合同的变更与解除：3 .如发生不可抗力事件，本合同自动解除；4 .本合同未尽事宜，由双方协商解决；5 .如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合 同具有同等法律效力。八、如有纠纷，由双方协

26、商解决。九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字 之日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）： 授权代表（签字）：授权代表（签字）：年 月日 年 月 日综合布线合同范本参考xxxx公司综合布线工程合同书Xxxx公司综合布线工程合同书甲方：乙方：为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、 工程概况1、 工程名称：xxxx有限公司综合布线工程。2、 工程地点：xxxx有限公司3、工程性质：AMP吉构化布线系统。4、工程范围：AMP结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统

27、方案设计、工程督导、系统测试及保证)。二、工程进度及验收1、 工程范围1) 双绞电缆敷设。2) 总配线架和交换机的安装及线缆连接。3) 计算机主机房电缆的连接。4) 各信息点的安装和连接。5) UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。2、 甲乙双方的责任甲方的责任1) 甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。2) 甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍 物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理 工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有 安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措 施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3) 甲方需派一名工程技术人员协助工

28、程技术督导。 在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提由的技术要求协调施 工方案的实施。4) 甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁5) 指派 同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。乙方的责任6) 乙方应按合同规定的时间及时提供AMP布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。7) 乙方负责提供布线工程系统配置设计方案，布线 施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所 有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技 术人员必须具有丰富的施工经验和较高的

29、技术水平。8) 指派 同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方解决的有关事宜。3、 工程时间和进度自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经 乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提 下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为十天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。4、 工程验收标准(1) 管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安 装牢固。(2) 各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安 装。(3) 对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。(4) 布线竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布 线分配表和配线架至竖井位置分布表。(5)

30、对每个信息插座与交换机之间进行100M连通性测试。(6) 乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构 化综合布线系统技术档案材料四份。(7)根据现行有关规范及标准验收。5、 系统保证工程验收合格后，因乙方提供的结构化布线系统设备质 量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修十五年(甲方 提供设备不在此列)。因用户使用或管理不当造成设备损坏， 乙方有偿提供设备配件。三、合同总额及付款方式3. 1合同价款（人民币大写）：（小写）：¥合同价格明细见附件3. 2付款方式：整个工程结束且经甲方验收合格后，一个月内甲方支付乙方工程款的90%;余款作为质保金，在甲方验收合格之日起的第十三个自然月支付给

31、乙方3. 3结算方式：甲方以支票方式结算工程款，乙方应同时向甲方开具正规发票，否则甲方有权拒付工程款。四、人力不可抗拒事故如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故， 导致工程延误，则工程顺延, 责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。五、违约责任1. 乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过 5天时，甲方有权中止合同的执行, 乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。2. . 工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方 返工一

32、次，工期不超过 5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权 中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。3. 甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的付给乙方违约金。六、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如 协商不能解决，可向当地人民法院提由诉讼。七、 合同生效及其他约定1、 本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。2、 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、 本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。4、本合同若有未尽

33、事宜，双方友好协商解决5、 合同附件：甲方： 乙方：盖章： 盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：年 月日年 月日附件1Xxxx公司综合布线价格单材料规格品牌型号产地单位数量单价（元）价格（元）AM4类模块 个语音模块AMP面板底盒个AMP RJ45接头 个辅材综合布线费用点篇七：交换机供货合同交换机供货合同大连凌科通信技术服务有限公司数字程控交换机（型号）供货合同买 方：大连恒利德实业发展有限公司卖 方：大连凌科通信技术服务有限公司签订地点：大连签订日期:XX年10月30日目录 一、供货数量二、质量标准及技术协议 三、 包装四、价格及运保费五、付款方式六、供货期限、地点和方式七、检验标准及方法八

34、、 安装、调试、开通及验收证书九、 培训十、保修及售后服务 十一、保证 十二、授权 十三、 不可抗力十四、 软件所有权及使用 十五、 违约责任十六、 合同的修改、补充和终止 十七、 延误罚款 十 八、争议解决 十九、 合同的有效性 二十、 其它一、供货数量卖方向买方提供数字程控交换机（NORTEL设备一台其中：Option 61C 机柜套件1套双端口 PRI卡板（含D-ch） 3块 增强型通用中继板1 块 模拟用户板（含软件授权）28块 数字用户板（含软件授权）1块M2250数字话务台1台MXX/2616数字话机2 台50英尺配线架电缆-For 61c Cabinet30 根 单通道数字 录音

35、播放器2台整流器1套后备电源1套维护终端1台计费软件（不含电脑） 1套计费电脑1台 二、质量标准及技术协议确保质量标准符合北电（NORTEL产品质量标准。三、包装卖方供应的所有货物都应采用（型号）包装标准妥善包装，能承受长途运输，避免货物进水、受潮、生锈、腐蚀等。装印标记：卖方应在每个包装箱上打上不褪色的印记，包括到达地点、如“勿近湿潮”、“小心轻放”等。四、价格及运保费本合同总价格（人民币大写）为：其中：五、付款方式合同生效后，买方应于十日内付给卖方合同总价30%丁金。买方在卖方交货时应支付合同总价的65% 安装开通后三十天内，付款合同总价的 5% o所有付款买方以支票（其他）形式直接支付给

36、卖方。卖方须在收到付款后，立即给买方开具相应发票。六、供货期限、地点和方式交货地点：地址：交货时间：年 月曰安装、开通时间：年 月曰运输方式：七、检验标准及方法检验标准：根据北电（NORTEL的质量标准进行检验检验方式：买、卖双方在交货地共同检验。检验时间： 年月日检验地点：八、 安装、调试、开通及验收证书卖方应负责指派合格的工程技术人员安装、开通该设备。设备安装前买方应向卖方提供机房平面图及局线、楼内线的配线图，卖方只负责程控交换机端的线路工程，局线、楼内线等其他线路工程由买方负责，安装完毕后，卖方提供程控交换机端配线图给买方。在设备开通、验收合格后，买、卖双方代表应共同签署设备“验收证书”

37、。双方各持一份。如果在设备正常开通并投入运行 3天内，买方没有签署设备“验收证书”，则设备应被认定从正常开通投入运行后的第 4天起，被双方接收。此日期将被视为本合同 条款所规定的支付余款起始日。九、培训卖方工程技术人员在安装过程中对买方话务员培训，确保买方话务员能够对设备进行正常的操作和使用。如买方需进一步培训，在双方协商约定的时间，卖方 可以提供有偿培训，培训费用、交通、住宿及餐费等费用由买方自理。对买方技术人员要求：其技术人员必须具备一定的专业知识和英语阅读能力。十、保修及售后服务设备保修期为开通后 12个月。保修期起始日以条款中“验收证书”的日期为准。买方在收到货后20日内，如因买方原因

38、而使设备不能正常安装，则保修期起始日以收到货后第20日为准。在保修期内卖方免费为设备进行保修及维护，保修期外有权收取一定的费用。关于售后服务详见“售后服务协议”。此协议作为合同的一部分，与本合 同具有同样的法律效率。十一、保证卖方要保证本合同所提供的全部货物应是不存在设计、工艺及材料缺陷，质量符合北电（NORTEL产品的标准。在保修期内，卖方应及时地免费消除买方所通报的设备故障。包括修理或更换损坏的设备部件以及解决设备本身硬件或软件由现的故障。卖方的保证责任不包括正常磨损及其它买方所不能合 理控制情况，如：错误粗心的装卸、不当的操作方式、非卖方提供的操作 系统导致化学的、机电的损害，没有事先征

39、得卖方的书面同意，由买方人员对设备自行 维护、修改及由第三方造成的损坏。保证责任不包括易损的 零部件。如“设备”的故障损坏原因在买方，在其要求下卖方 可提供技术援助以便消除故障，或更换有关部件，由此引起的费用应由买方承担。篇八：络工程施工合同络工程施工合同委托方（甲方）：承建方（乙方）：甲方委托乙方承建甲方的络工程。经双方友好、平等协 调，订立合同如下：一、工程介绍：1工 程 名 称O 二、主要工程量：1 .在承建工程过程中，乙方包工、包料完成上述工程 介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作；2 .在承建工程过程中，甲方负责整个工程的各项施工 和设备安装；3 、在承建工程

40、过程中，乙方负责整个络的设备调试工作；5、全部施工完毕后，乙方须对整个络（无线及有线） 进行检测，确保施工质量。三、工期：乙方施工开始日期为年 月 日，交工日期为 年 月 日,四、合同报价：合同总金额（不含税）：人民币¥ 大写： （详细清单附后）。五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，即人民币¥大写：;2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币¥大写：六、质量保证及保修：第1页1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、AP、桥、无线路由器提供1年质保，对工程所涉及的设备保修期 限为自交工之日起1年（硬件保修1年，因自然灾害如：洪 水、地震等不可抗拒的和人为损坏无质