2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷4（含答案）

1、2022年监理工程师考试题库建设工程合同管理真题卷（含答案）一、单选题（总共50题）1.根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A、14天B、28天C、42天D、56天答案：C解析：知识点:施工合同条件索赔的程序。工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。2020版教材P156。2.风险型CM的合同计价采用（）。A、成本加酬金方式B、固定总价方式C、固定单价方式D、工程量清单方式答案：A解析：知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加

2、酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。2020版教材P165。3.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D解析：2020版教材P11本题考查的是抵押。抵押物不转移占有，抵押合同自签订之日起生效。4.按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A、监理人已批准，对

3、承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B、监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C、监理人未批准，承包人应修改进度计划D、监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示答案：B5.下列项目中可以由招标人直接确定评标专家的有（）。A、技术复杂.专业性强的项目B、专业性强的项目C、国家有特殊要求的项目D、国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的项目答案：D解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保

4、存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5人以上单数（4）由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。（6）评标

5、专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：投标人或者投标人主要负责人的近亲属；项目主管部门或者行政监督部门的人员；与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是（）。A、代理人没有证据证明该代理行为无效B、被代理人无法承担责任

6、C、该行为不属于代理人的个人行为D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的答案：B解析：2020版教材P10本题考查的是在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任。代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。7.合同工期为（）。A、合同内约定的工期B、发出开工通知的日期至竣工验收的工期C、合同基准日至竣工验收的工期D、合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和答案：D解析：知识点:合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和

7、。2020版教材P99。8.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点有（）。A、出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的B、买卖合同是双务、有偿合同C、买卖合同以实物的交付为合同成立的条件D、出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价答案：B解析：2020版教材P140本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。出卖人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。买卖合同是双务、有偿合同。9.判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A、各专业设计人员的专

8、业覆盖面B、设计人员数量和各级职称人员的比例C、设计负责人的资格和能力D、设计负责人的同类工程的设计经历答案：C解析：知识点:设计能力和经验审查。选项ABD均属于考查的范围，但最重要的是选C。2020版教材P30。10.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A、污染物B、不利于施工的气候条件C、非自然的物质障碍D、不可预见的自然物质条件答案：B解析：2020版教材P108-110本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。11.建设工程勘察合同履行中，除专用合同

9、条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A、7B、14C、28D、30答案：B解析：2020版教材P78-83建设工程勘察合同履行管理。发包人管理：除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。12.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A、主体B、客体C、权利D、义务答案：B解析：2020版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。货币作

10、为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。13.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，()。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D解析：2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债

11、务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。14.有资格作为设计施工总承包项目投标人的是()。A、与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B、为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C、与本项目代建人相互控股的单位D、有人在本项目招标代理机构任职的单位答案：B解析：2020版教材P52-54不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或

12、有其他违法违规行为等。15.（2018年真题）根据招标投标法实施条例，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A、2%B、10%C、15%D、30%答案：B解析：本题考查的是履约保证的金额。履约担保金一般情况下额度为合同价格的10%。16.勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A、1B、2C、3D、7答案：B解析：2020版教材P78-83项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。17.(2015年真题)根据标准施

13、工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A、单价支付B、工程材料费用C、总价支付D、人工费用答案：A解析：本题考查的是工程款支付管理。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。18.在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是()。A、建筑法鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险C、意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害保险费D、意外伤害保

14、险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止答案：D解析：2020版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。按照被保险人人数计收保险费的，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起至约定的终止日的24时止。保险期间在保险单中列明。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，保险期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日(或约定保险期间开始之日)零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。19.关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（

15、）A、建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C、施工企业的保修责任可以全部免除D、施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任答案：D解析：施工合同中未经竣工验收擅自使用的责任建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。20.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃

16、丢失，则应由（）。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任答案：C解析：2020版教材P103（四）对发包人提供的材料和工程设备管理承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。21.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行

17、剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A、给承包人顺延工期并追加合同价款B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期D、工期延误和费用损失均由承包人承担答案：D解析：2020版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。22.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、10C、15D、30答案：A解析

18、：2020版教材P40-49招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日23.（2019年真题）下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A、设计单位B、工程咨询单位C、监理单位D、材料设备供应单位答案：A解析：建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。24.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日答案：D解析：【投标保证金的有效期】起始

19、点：从提交投标文件的截止之日起算。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点截止时间：由招标文件规定。（公布中标结果及签订合同都在该截止时间前）若由于评标时间过长而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或保证书有效期。25.下列属于限制民事行为能力人的是（）。A、10周岁以上的未成年人B、8周岁以上的未成年人C、16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人D、不能辨认自己行为的成年人答案：B解析：26.(2012年真题)根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A、2B、3C、4D、5答案：

20、B解析：1.重新招标有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3家；（2）经评标委员会评审后否决所有投标。2.不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）27.由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A、否决其投标B、优先中标C、重新报价D、直接中标答案：A解析：知识点:最低评标价法。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于成本时，应当要求该投标人作出书

21、面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。2020版教材P56。28.标准设计施工总承包合同中的“价格清单”是指()。A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成答案：C解析：2020版教材P121-123本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸

22、的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。29.根据标准施工招标文件，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A、最低投标价法B、经评审的最低投标价法C、最合理报价评审法D、综合评估法答案：D解析：一、最低投标价法最低投标价法：一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。综合评估法：一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专

23、门要求的招标项目。30.英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。A、项目经理和分包商B、项目经理和承包商C、承包商和公用事业部门D、分包商和地方行政机关代表答案：B解析：2020版教材P163-164项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。31.下列关于资格预审文件的澄清中，表述错误的是()。A、申请人的澄清或说明应采用书面形式B、申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容C、申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D、申请人主动提出的澄清或说明，招标人和审查委员会应当接受

24、并作为资格预审申请文件的组成部分答案：D解析：2020版教材P52-54选项D，招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。32.某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为（）。A、报价最低者B、评标得分最低者C、评标得分最高者D、评标价最低者答案：D解析：（二）综合评估法1、可用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目。2、评价因素及评价值（1）将对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素；（2）根据评价因素的相对重要程度，给出各评价因素的权重。（3）投标文件对评价因素的响应情况构成响应值；（4）每个评标委员会成员对评价

25、因素响应值的评价结果称为独立评价值；（5）评标委员会对评价因素响应值的评价结果形成评价值：评价值=评标委员会成员的有效独立评价值之和有效评委数（6）最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。3、评价值的确定A、价格因素的评价（1）对投标报价审核修正或调整第一，如果有算术错误，投标价将按照投标人须知的规定修正；第二，如果有价格变更声明，投标价作相应调整；第三，如有不同货币，统一转换为招标文件规定的评标货币；第四，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整：关境内制造的产品：出厂价（含增值税）+消费税（

26、如适用）+运输、保险费+其他相关费用。投标前已进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用。关境外产品：CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用。（2）投标价格评价值的确定第一，按照招标文件的价格评价函数（评价标准）计算投标价格的评价值。第二，如招标文件设置最高投标限价，投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标将被否决。B、商务因素的评价（1）若招标文件规定仅对第一级商务评价因素进行综合评价，则由评标委员会成员直接评价。（2）若招标文件中规定对第二级评价因素分别进行评价，可按下述规定：（3）如果招标文件中规定了最大的偏离范围或规

27、定不允许有偏离，超出最大偏离范围的或有偏离的将被视为非实质性响应投标而被否决。C、技术/服务因素的评价（1）若招标文件规定仅对第一级技术/服务评价因素进行综合评价，将由评标委员会成员直接评价。（2）若招标文件规定对第二级评价因素分别进行评价，按文件中规定的计算公式计算评价值，或按文件中规定，由评标委员会成员直接评价。（3）招标文件可以规定，若投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值一定比例以上的，其投标将被否决。4、综合评价值的计算（1）加权评价值=评价值权重。（2）若规定先评价后加权，则投标综合评价值等于第一级各评价因素的加权评价值之和。（3）若规定先加权后评价，则投

28、标综合评价值等于第一级各评价因素的权重评价值之和。5、推荐中标候选人（1）根据投标综合评价值的高低排出名次；（2）综合评价值相同的，将依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序。评标内容比较33.订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A、21B、24C、28D、30答案：C解析：2020版教材P93-95通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。34.FIDIC系列合同

29、，施工合同条件中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。A、12B、24C、48D、72答案：D解析：2020版教材P153-157工程师应提前至少72小时将其参加试验的意向通知承包商。如果工程师未在商定的时间和地点参加试验，除非工程师另有指令，承包商可自行进行试验，并视为是在工程师在场的情况下进行的。35.设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）A、专用合同条款优于合同协议书B、通用合同条款优于专用合同条款C、明细表优于投标书D、投标书优于通用合同条款答案：C解析：2020版教材P158-161银皮书合同文件的组成及其优

30、先次序是:(1)合同协议书;(2)专用合同条件;(3)通用合同条件;(4)业主要求;(5)明细表;(6)投标书;(7)联合体保证(如投标人为联合体);(8)其他组成合同的文件。36.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。A、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人答案：D解析：2020版教材P9-11本题考查的是代理关系。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。37.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25

31、日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。A、5月1日B、5月15日C、5月25日D、5月28日答案：A解析：2020版教材P114-117竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。38.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。A、申请资格预审日起，至开标日止B、购买招标文件日起，至开标日止C、投标截止日起，至招标人确定中标人日止D、投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止答案：D解

32、析：补充内容：【投标有效期】投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内（即开标后）不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点39.根据标准施工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。A、单价支付B、工程材料费用C、总价支付D、人工费用答案：A解析：2020版教材P93-95标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付

33、部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。40.材料设备采购合同中，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款，体现了买卖合同是()。A、诺成合同B、双务、有偿合同C、单务、有偿合同D、实践合同答案：B解析：2020版教材P140本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。41.发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A、7

34、B、14C、28D、30答案：C解析：2020版教材P78-83合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。42.勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A、CMA计量认证B、MAC计量认证C、ACM计量认证D、CAM计量认证答案：A解析：2020版教材P78-83勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件

35、，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。43.设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费（）的罚款。A、1倍以下B、1倍以上2倍以下C、2倍以上3倍以下D、3倍以上4倍以下答案：B解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越本单位资质等级承揽工程的：责令停止违法行为；处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款；有违法所得的，予以没收；可以责令停业整顿，

36、降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。44.依据担保法，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金答案：D解析：2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。选项A，保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。45.根据九部委发布的标准勘察合同，勘察费用实行（

37、）。A、发包人签证制度B、勘察人签证制度C、监理人签证制度D、共同签订制度答案：A解析：知识点:勘察合同价款的确定。实行发包人签证制度，由发包人代表对实施的勘察项目数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。2020版教材P81。46.（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：【代理过错责任】项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由

38、行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。47.FIDIC系列中，施工合同条件中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。A、7B、14C、24D、28答案：B解析：2020版教材P153-157如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到了上述前四个条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工，且被视为已颁发了接收证书。48.某建

39、设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是()。A、5月1日B、5月14日C、6月1日D、6月10日答案：C解析：2020版教材P114-117监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应

40、再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。49.（2020年真题）根据FIDIC施工合同条件，属于工程师职责和权力的是（）。A、提供履约担保证书B、及时提供设计图纸C、给予承包商现场进入权D、接收并处理索赔报告答案：D解析：P153-157根据FIDIC施工合同条件，工程师可以处理索赔事项。50.（2020年真题）根据标准设计施工总承包招标文件，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A、承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B、承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C、承包人因侵犯专利权引起的

41、责任由合同双方共同承担D、承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担答案：A解析：P121-123承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。多选题（总共30题）1.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法不正确的是（）。A、应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致B、不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C、总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D、总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E、合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决答案：AB

42、CD解析：监理人的合同管理行为规则：1、居于施工合同管理的核心地位，因此通知、指示/令一般由监理人向承包人发出2、但监理人不是施工合同当事人，无权发出涉及合同权利义务变更免除的通知、指示/令3、监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项4、监理人必须首先与合同当事人协商，不能达成一致时，才审慎“确定”（决定）5、监理人发出的指示视为已得到发包人的批准，导致的损失由发包人承担赔偿责任2.最低评标价法采购材料和通用型设备时以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。投标价之外还需考虑的因素通常包括（）。A、运输费用B、销售量C、付款条件D、设

43、备性能、生产能力E、零配件和售后服务答案：ACDE解析：2020版教材P68-70最低评标价法采购材料和通用型设备时以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。3.在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（）。A、勘察设计招标应当提交投标保证金B、勘察设计招标应当组织现场踏勘C、设计投标保证金最高不超过10万元D、联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金E、投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息答案：ABDE解

44、析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项AB，投标保证金及现场踏勘，不是每个项目必须有，取决于招标文件是否要求或规定。选项D，其投标保证金可以由牵头人递交。选项E，是存款利息不得贷款利息。4.(2016年真题)根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A、施工工程或标段B、工程结算方式C、质量标准D、合同组成文件E、变更处理程序答案：AC解析：（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：发包

45、人和承包人的名称施工的工程或标段签约合同价合同工期质量标准项目经理人选5.根据担保法，关于质押的说法，正确的是（）。A、出质人只能是债务人B、存款单可以用于质押C、质押必须转移财产占有D、质押必须通过约定建立E、建筑物可以用于质押答案：BCD解析：质押1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。2.质押分为动产质押和权利质押质权自出质人交付质押财产时设立；质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。【可以质押的权利】（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可

46、以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。【注意】不动产只能抵押，不能质押。能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押6.(2016年真题)国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。A、排名第一的中标候选人放弃中标B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高D、第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E、第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求答案：ABD解析：【技术成果经济补偿费】招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于中标通知书发

47、出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。【签订合同】招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。7.下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确是（）。A、由承包人负责组织B、由发包人负责组织C、由监理人负责组织D、发包人采购的设备试运行费用由发包人承担E、承包人担全部试运行费用答案：AE8.工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。A、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B、分包工作需要征得监理人同意C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给

48、第三人D、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人E、分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查答案：ACDE解析：2020版教材P120-121本题考核的是对分包工程的规定。为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下规定：(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人；(4)分包人的资格能力应与其分包工作的

49、标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。9.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。A、修改施工组织设计B、承担更换设备发生的费用C、自行享有获得的工程收益D、与发包人协议工程收益的分享E、要求顺延此项变更导致延误的工期答案：ADE解析：2020版教材P109本题考查的是变更管理。承包人在施工中提出的合理化建议，若涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。工程师同意采纳承包人的合理化建议，所发

50、生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面，提出了可能降低合同价格、缩短工期或者提高工程经济效益的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人与发包人协商是否采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向承包人发出变更指示。承包人提出的合理化建议使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效益等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。10.(2017年真题)建设工程施工招标投标过程中，招标人有权没收投标人投标保证金

51、的情形包括（）。A、投标人在投标有效期内撤销其投标文件的B、投标人在投标有效期内修改其投标文件的C、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的D、部分投标人对评标结果有异议的E、投标人在投标有效期内，未按招标文件规定提交履约担保的答案：ABC解析：投标人要求撤标或者修改投标文件的内容在投标截止日期前投标人出于某种考虑要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。【投标保证金的退还】11.施工招标资格审查报告的内容包括（）。A、基本情况和数据表B、资格审查委员会名单C、投标人员名单D、澄清、说明、补正事项纪

52、要等E、评分比较一览表的排序答案：ABDE解析：2020版教材P40-49本题考查重点是“施工招标程序”。资格审查报告一般包括以下几项内容：基本情况和数据表；资格审查委员会名单；澄清、说明、补正事项纪要等评分比较一览表的排序；其他需要说明的问题。因此，本题的正确答案为ABDE。12.发生发包人违反合同规定的情况时，下列处理方法不正确的是（）。A、承包人立即解除合同B、监理人发出通知要求纠正C、承包人立即暂停施工D、承包人发出通知要求纠正未果后暂停施工E、暂停施工14天后发包人仍不纠正违约行为时解除合同答案：ABCE解析：13.简明标准施工招标文件的适用条件须同时满足（）。A、技术相对简单B、工

53、期不超过12个月C、依法必须招标的项目D、设计和施工是由同一承包人承担的小型项目E、设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案：ABCE解析：本题考查的是标准施工招标文件组成及适用范围。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。14.（2015年真题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A、合同当事人违约B、季节性雨季影响施IC、法院判决D、仲裁机构裁决E、物价正常波动答案：ABCD解析：季节性雨季虽然是一个有经验的项目经理能够预见的，但是仍然属于不可控制的因素。15.根据标准施工招标文件，投标人须知包

54、括（）。A、投标人的资格要求B、对工程分包的要求或限制C、投标有效期D、评标办法E、合同条款及格式答案：ABC解析：知识点:标准施工招标文件概述。选项DE是与投标人须知平行的概念，没有包含关系。2020版教材P41。16.(2014年真题)根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A、担保的方式不同B、担保的金额不同C、担保的期限不同D、担保的作用不同E、被担保的主体不同答案：BCD解析：本题考查的是标准施工合同的履约担保的规定。选项AE，担保的方式主体相同，均是承包人提交给发包人的，且是无条件担保。2020版教材P90。17.某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现

55、合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A、发包人要求的设计变更B、发包人未按期审查承包人文件C、承包人未按已确认修改的设计文件实施D、发包人提供的材料延误E、异常不利的气候条件答案：ABD解析：2020版教材P128-1292020版教材P122。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。选项E是一个特例，虽然也是非承包人原因，但只可以延长工期和增加费用，不能补偿合理利润。18.有关代理关系的表述中，说法正确的是（）。A、代理人经有关的第三人同意后可以适当变更或扩大代理权限B、代理人是以自

56、己的名义为法律行为的，所设定的权利与义务只能由代理人自己承受C、代理人辞去委托后，给善意第三人造成损失，应由被代理人负赔偿责D、招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担E、依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人答案：BDE解析：2020版教材P9-11本题考核的是代理关系。无论代理权的产生是基于何种法律事实，代理人都不得擅自变更或扩大代理权限，代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任。因此选项A的说法错误。代理人有权随时辞去所受委托，但代理人辞去委托后，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应负赔偿责任。因此选项C的说法错误。19.施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。A、该担保方式是质押B、该担保方式是抵押C、施工企业应当将汇票交付债权人D、双方应当办理登