照明工程合同

1、照明工程合同照明工程合同范文一 发包方： （ 以下简称甲方 ） 承包 方： （ 以下简称乙方 ）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合 同。1. 合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期2.1 开始工作日期： 年 月 日2.2 结束工作日期： 年 月 日2.3 总日历工作天数为 ： 天2. 承包方式本工程为包工包料 （ 不包含灯具采购 ） 的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1 合同总价款 （ 暂定） 人民币： 元，大写：4.1.1 合同总价款包括

2、照明工程施工费和照明工程二次 设计费。4.1.2 合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取4.2 付款方式4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期满后一个月内一次性支付 5%的质保 金。4.3 合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、 设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省 价目表 20xx 、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额 20xx 及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老 保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（ 计取赶工费，费用额甲乙双方协商 ） 。本合同包括的

3、主材价格按甲方认价计取。4.2.7 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5. 双方责任5.1 甲方责任：5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来 地下管网图、照明工程电气施工图 （ 招标文件中提供的图纸 ） 电子版。5.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、 用电（ 费用由 乙方承担 ） 。5.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。5.1.4 由于工期太紧， 甲方必须在收到乙方文件 （ 包括图 纸、变更、与工程进度有关的文件 ）2 小时内予以确认，否则 视为甲方已确认。5.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起 的各种问题。5.1.6 甲方按计划采购灯具，保证灯具

4、到场时间不影响 整个工程工期。5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内 组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结 算。5.2 乙方责任：5.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。5.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技 术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。5.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在 施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证 施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做 到工完、料净、场地清。5.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收， 经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。5.2

5、.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度， 遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工 过程中的放火、防盗等安全责任 ; 对现场所有其他建筑及建 筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。6。暂停施工6.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认 为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施 工，并在提出要求后 12 小时内提出书面处理意见。乙方应 当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲 方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业 主代表应当在 2 小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间 内提出处理意见， 或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复

6、， 分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所 发生的追加合同价款， 赔偿乙方由此造成的损失， 工期顺延。 因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予 顺延。6.2 非甲乙双方的原因， 切是不可抗拒的原因 （ 天气、人 为因数 ） 可进行暂时停工。7. 工程延误 对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认 后，工期相应顺延 ;7.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答 复等，致使施工不能正常进行 ;7.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加 ;7.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时;7.4 因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲 方

7、原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工 期顺延。8. 不可抗力8.1 张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、 雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费 用和工期。8.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响 造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9. 变更 施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙 方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的 费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺 延。10. 验收10.1 安装工程开始前， 乙方应提供主材的相关资料及材 料报验单，报给甲方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行 检

8、查。10.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。10.3 灯具安装调试完毕后， 经甲方验收合格， 作为本工 程的最终质量验收。11. 工程质保期11.1 本工程质保期为工程验收合格之日期一年。 保修期 内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的 12 小时内派 人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修 所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙 方负责免费维修。11.2 保修期满后，乙方应建立 24 小时电话热线跟踪服 务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴 现场维修，以最优惠的成本价维修更换。12. 违约责任12.1 本工程验收质量必须达到乙方承

9、诺的合格标准。12.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款， 否则，违约方须承担违约责任。12.3 若乙方未能按本合同工期完工， 每延误一天， 支付 合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工 程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误 由甲方负责。13. 争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议， 合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一 方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。14. 其它14.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时， 乙方请甲方代 表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植 工作不在乙方合同范围内，乙方不负

10、责。14.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复 工作。14.3 本合同如有未尽事宜， 经双方友好协商， 另签补充 协议。14.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方（盖章） ：承包方 （盖章）：年月日：照明工程合同范文二 甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法的规定，结合本项目工 程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双 方共同遵守：第一条 工程概况1.1 工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程1.2 工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路1.3 施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包 括但不限于 160KVA 箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯 的安装，电缆的铺

11、设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安 装调试。1.4 承包方式：包工包料1.5 工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准 本合同按照电气装置安装工程 10KV 电力电缆埋地铺设 施工及验收规范 (GB50173-92) 及电力部门有关规定施工。1.6 工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包 死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为 1260000.00 元人民币，大写： 壹佰贰拾陆万元整 。1.7 工程工期：从 甲 方 通 知 乙 方 进 场施工之日 起计算，工期为 暂定 30 天。第二条 甲方责任甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件， 保证施工段内的场地、通道平

12、整畅通 ;第三条 乙方责任3.1 按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。3.2 负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关 资料转移及手续的办理。3.3 在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意 后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局 做好工程竣工验收工作。第四条 施工条件4.1 做好施工前的线路测量定位，并进行复测 ;4.2 基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度 的 80%及以上。第五条 关于工程的约定5.1 甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征 得乙方的同意。5.2 因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。5.3 因乙方责任不能按期开工或中途无

13、故停工同，影响 工期的，工期不顺延。第六条 关于工程质量及验收的约定6.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照 城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或 全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费 用。6.2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与 验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工 期顺延 ; 复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期 不顺延。6.3 由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因 质量事故给甲方造成的损失均由乙

14、方承担。6.4 工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由 乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。第七条 保修期的约定 工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方 原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成 的一切责任事故，由使用方负责。第八条 关于工程价款及结算的约定8.1 工程款的 60%。工程竣工验收合格在建设单位付款 后 30 个工作日内付至工程款的 95%。下余 5%做为工程的质 保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质 保金。8.2 质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方 返还乙方。第九条 有关安全生产和防火的约定9.1 乙方提供的施工图纸

15、或做法说明， 应符合 10KV 电力 电缆埋地方式铺设施工及验收规范 (GB50173-92) 及电力部 门的有关规定。9.2 由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间， 双方发生争议时， 在不影响工 程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调 解。10.2 当事人不愿通过协商、 调解解决或者协商、 调解不 成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。第十一条 附则11.1 本合同未尽事宜，双方另行协商约定。11.2 本合同正本二份，双方各执一份。 甲方（签章） ： 乙方（签章）： 经办人： 年月日照明工程合同范文三 发包

16、方： （ 以下简称甲方 ） 承包 方：（ 以下简称乙方 ）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就 照明工程，特订立本合同。1. 合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围： 施工工期2.1 开始工作日期： 年 月 日2.2 结束工作日期： 年 月 日2.3 总日历工作天数为 ： 天2. 承包方式本工程为包工包料 （ 包含灯具采购 ） 的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1 合同总价款 （ 暂定）人民币：4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2 付款方式4.2.1 施工进场两天

17、内支付暂定工程款的70%，竣工验收后支付至总工程款的 100%。4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4. 灯具技术参数要求4.1 光通量：4.2 显色指数：4.3 色温：4.4 配光曲线：4.5 整灯光效：4.6 寿命：4.7 工作温度：4.8 灯具和电源防护等级为 IP65;4.9工作电压：AC185V265V频率为50HZ+-10HZ4.10 光通维持率：4.11 道路平均照度和均匀度要求：4.12 未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5. 质量要求 依据城市道路照明设计标准 （CJJ45-20xx） 、图纸设 计标准及相关验收标准 ; 光衰 5%/年。6. 双方责任

18、6.1 甲方责任：6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供 原来地下管网 图、照明工程电气施工图 （招标文件中提供的图纸 ） 电子版。6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。6.1.4 由于工期太紧， 甲方必须在收到乙方文件 （ 包括图 纸、变更、与工程进度有关的文件 ）2 小时内予以确认，否则 视为甲方已确认。6.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起 的各种问题。6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内 组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结 算。6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应向甲方提供

19、竣工图四套。6.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技 术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。6.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在 施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证 施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到工完、料净、场地清。6.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收， 经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度， 遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工 过程中的放火、防盗等安全责任 ; 对现场所有其他建筑及建 筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏

20、。7. 暂停施工7.1 当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认 为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施 工，并在提出要求后 12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施 工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意 见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在 2 小时 内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或 收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复， 承包方可自行复工。 因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价 款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成 停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2 非甲乙双方的原因，

21、 切是不可抗拒的原因 （ 天气、人 为因数 ） 可进行暂时停工。8. 工程延误 对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认 后，工期相应顺延 ;8.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行 ;8.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加 ;8.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时;8.4 因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝 工费，同时工期顺延。9. 不可抗力 9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气 下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可 索赔费用和工期。9.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响 造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10. 变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙 方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的 费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11. 验收11.1 安装工程开始前， 乙方应提供主材的相关资料及材 料报验单，报给甲方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行 检查。11.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3 灯具安装调试完毕后， 经甲方验收合格， 作为本工 程的最终质量验收。12. 工程质保期12.1 本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如工程发生故