加油站施工安全合同

1、下载后自由修改加油站施工安全合同合同协议CONTRACTTEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用加油站施工安全合同甲方：乙方：为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证施工单位工程的顺利进展，确保建设单位的安全生产，经双方协商，特制定以下安全协议。一、甲方权利和义务：1严格遵守乙方的各项管理制度2施工过程中，必须注意安全，服从加油站安全管理员的指挥及监督。3需要动火时，必须看照规定办理手续，严格“三不动火”即没有审批不动火；防火措施不落实不动火，没有防火监护人或监护人不在场不动火。4不得擅自拉、自接临时电线，施工场地严禁烟火。5在施工期间，要制定必要的施工安全防范措施。6高

2、处作业人员必须保证身体条件、着装、佩戴安全、携带有工具袋。防护围栏、梯子或绳梯都必须符合要求。7必须有高处作业许可证。二、乙方权利和义务：1对施工单位人员进站前要进行安全教育，明确安全责任。2对施工单位的工程安全要有专人进行现场监督，发现不安全因素及时阻止并整改。3对施工现场提供必要的消防器材，防患于未然。4协助施工单位办理有关安全高空作业手续，保证施工进度。三、其他与处罚：1甲乙双方要共同协作，保证工程进度，保证安全生产。2施工单位（甲方）应在规定的范围内施工，不得随意扩大施工现场，否则，乙方有权利责令施工队停止施工，报公司处理并给以一定处罚。3建设单位（乙方）不得随意认为影响正常的施工工作

3、，否则，甲方有权利责令乙方停工。4施工单位（甲方）所有工人应符合劳动部门有关规定，在施工中发生意外伤亡、致残等事故由甲方全部负责，对此出现的相关问题，乙方概不负责。5施工单位（甲方）在施工前，应根据当地政府有关规定，主动办理各种手续，对此出现的相关问题，乙方概不负责。四、此协议双方签字生效，一式两份。建设单位、施工单位各一份。甲方：乙方：年月日年月日合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。2、注意授权，合同应当由

4、有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院