有关项目合同模板集合6篇

1、有关项目合同模板集合6篇在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的项目合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。项目合同 篇1甲 方： 乙 方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、 工程概况：1、工程名称;2、工程地点 ;3、工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)4、工程保修期：工程验收交付使用起一年二、 工程期限1、本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。2、本工程开工日期_年

2、_月_日，竣工日期_年_月_日。三、 施工方案（一）前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。（二）施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化

3、学腐蚀物品。5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1、5米长接地角钢，型号为L505051500。用16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。6、运输队

4、：负责运送土石方、材料及灯具材料。7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。五、施工进度计划及保证措施进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：（1）根据施工进度计划控制施工期；（2）根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工；（3

5、）各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成；（4）加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实； （5）严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成；（6）根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施；（7）对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等；（8）尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度； 六、工程造价及付款方式1、工程总造价为人民币：2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方

6、应付工程 %，其余货款%完工三个月内付清。七、 甲方责任及义务1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。 4、甲方应按时支付工程款。 八、 乙方责任及义务1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到系统技术参数及相关行业国家标准的要求。 2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的

7、情况下。4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。附表：太阳能路灯产品及报价单甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：地 址：签定时间：地 址：签定时间：项目合同 篇2甲方：乙方：甲方现委托_公司（以下简称乙方）承担网络监控系统安装工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、安装工程概况：1、安装工程名称：网络监控系统安装工程。2、安装工程地址：3、安装工程概况：监控系统包括：设备安装、系统调

8、试等。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成安装工程工期。并承担以下义务： 按时对安装工程、施工及安装工程进度实施监控和验收。 按时支付安装工程进度款。2、乙方应按合同规定的时间及时提供安装工程所需的设备材料；在保证安装工程质量和安装工程进度的前提下完成如下工作： 设备的安装调试:三、安装工程时间和进度1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入场。2、安装工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具安装工程联系单，3、在实

9、际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。四、安装工程及安装工程量的变更1、 由于甲方原因，对安装工程中提出的修改项目，必须向乙方出具安装工程联系单，确认修改详细清单、安装工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具安装工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对安装工程中提出的修改项目，必须向甲方出具安装工程联系单，确认修改详细清单、安装工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具安装工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。五、安装工程验收1、采用完工总验收的方式。2、安装工程验收标准。 图象清晰，符合国家规范要求，终端合

10、格率为100%。 a.根据甲方要求，甲方可请权威机构对本系统进行验收，并出示测试报告及结论，其测试费用由甲方承担。 b.若权威机构对乙方为甲方所做的布线安装工程出示了不合格的信息点，乙方将在有效工期内进行整改，再测试费用由乙方承担。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、安装工程完工，则应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。六、系统保证及安装工程维护乙方提供质量保证。在安装工程验收合格后壹年内，因设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、结算方式监控设备金额为：xx 元（人民币： 元整）。

11、安装调试费金额为：xx .00元（人民币： ）。整个监控系统总额的15%（包括硬盘录象机价格在内）八、支付条款1、合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的款项，作为定金。2、设备到场经双方验收后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的安装工程进度款。3、系统验收完毕后七天内，甲方向乙方付清40%的款额。4、合同执行过程中安装工程量的增减，则根据安装工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用在付款条件4中结清。九、设备标准、货运方式及验收乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。十、乙方提供一年免费维护，一年

12、后按成本维护，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在安装工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十一、违约责任1、甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2、除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付安装工程总金额25%的违约金。3、如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一每天费用作为甲方的补偿。4、如甲方未能按照合同条款八按安装工程进度向乙方支付安装工程款，甲方须另加应付款项的

13、千分之一每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停安装工程的施工，待甲方向乙方制服相应的安装工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。十二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十三、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效（传真件有效）。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 附（设备）报价表3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。4、本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：甲方：甲方

14、代表：电话：时间： 年 月 日乙方：乙方代表电话：时间： 年 月 日项目合同 篇3甲方： 乙方：经双方协议，一致同意乙方挂靠甲方的装修资质，从事甲方经营许可证范围内的项目，同时甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及挂靠期内的注意事项：甲方向乙方收取工程总造价的3%，作为管理服务费。如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。甲方在本协议生效后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。乙方享受甲方提供的施工所需资质及经营许可。在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。本合同以签订日期为生效期日，一式两份，甲乙双方各一份。甲方签字： 乙方签字：甲方盖章： 乙方

15、盖章：年 月 日 年 月 日项目合同 篇4合同号： 江夏区“平安城市”二期工程施工合同甲方名称：湖北名达辉通信科技有限公司乙方名称：签订时间： 20xx年 5月 5日湖北名达辉通信科技有限公司（以下简称“甲方”） （以下简称“乙方”）承担武汉广电网络投资有限公司江夏分公司（以下简称“业主”）“城市视频监控”二期光缆工程施工项目，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，双方经过友好协商达成一致意见，特签订本合同。一、 工程内容1.1工程名称：武汉广电网络投资有限公司江夏分公司江夏城市视频监控(2期)工程施工、熔接工程1.2工程地点：江夏行政区域内1.3工程内容：1、本工程以业主方设计图纸为主要施

16、工依据，以业主方的材料预算明细为工程用料依据。由湖北名达辉通信科技有限公司负责光缆敷设、光缆熔接、管道开挖，预计施工长度300公里（据实结算），施工单价： 元/KM（含光缆敷设、光缆熔接、110波纹管费用，不含接头盒、辅材、管道开挖等）；2、管道光缆施工中如遇管道不通的情况，由业主方负责疏通，或由业主方出资与施工方协调疏通费用；如遇长距离管道不通的情况，及时由乙方反馈给甲方，疏通周期不计算在总工程工期间内。3、需路面开挖或做通信井的详细单价见附件一。二、 甲方、乙方权利与义务1、 共同义务甲方、乙方分别向其他方承诺并保证：其将维护自身健全的法律地位和良好声誉，拥有签署并履行其在本协议项下义务所

17、需的权力和权限，具备履行本协议下义务所必须的法定资质要求。其签订和履行本协议不违反国家的法律、法规、规章、规定或政策，也没有与同其他方签署的具有约束力的任何合同、协议发生抵触之处。其应当就其承诺不实或错误给其他方造成的损失向受损方承担赔偿责任。2、 甲方的权利和义务有权对乙方的工程进展、建设质量等进行监督及检查，对工程质量达不到约定标准的部分，有权要求乙方拆除和重新施工直到符合约定标准。有权审核乙方报送的工程施工方案，并提出修改意见，乙方应按甲方意见进行修改，并报请甲方批准后方可实施。有权要求对已审定的工程施工方案进行变更；因该变更导致乙方工期延误的，在该变更影响的工期范围内乙方不承担工期延误

18、责任。有权组织本工程各阶段的验收（包括隐蔽工程与中间验收），对于验收不合格的，有权要求乙方返工，直至经甲方复验达到约定标准。拥有本协议下工程形成的所有资产的所有权、处臵权和使用权。甲方对乙方提供的110毫米波纹管及井盖组件材料进行审核，不合乎业主要求的甲方有权要求乙方及时更换业主认可的合格产品。有义务按照本协议的约定按时支付工程费用。有义务确保工程实施的管道满足工程施工要求，负责办理本工程建设占道施工手续，负责与相关部门协调，为乙方工程顺利施工创造便利条件。3、 乙方的权利和义务有权按照本协议的约定要求甲方按时支付工程费用。乙方应按甲方和业主提供的工程设计文件，复勘路由、编制施工计划，处理工程

19、施工中所发生的问题，确保工程顺利施工，涉及需要甲方协调的，有权要求甲方予以协助。乙方负责提供本协议项下所需的110波纹管道辅材及井盖等，并自行承担材料及设备的费用及其运保费、二次搬运费、成品保护等费用，同时对提供的辅材质量负责。乙方按照甲方及业主共同批准的设计方案和工程施工方案开展施工，负责管道疏通，光缆的施工。乙方应保证在双方协商确定的工期时间范围内进行施工，并在约定的工程期限内、按照约定的质量标准完成工程，并书面向甲方交付工程。向甲方提供周工程进度计划及相应进度统计报表。按照约定的标准、规范和设计图纸要求以及国家有关施工技术规范进行施工，保证工程质量，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供

20、便利条件。乙方应向甲方提供与本工程相关的所有协议及文件，包括采购第三方材料及设备的相关产品检测证书等。在向甲方交付工程时，提供竣工技术文件及测试资料（资料要求详见附件二）。三、 开工及工期1、工期工程总工期 个自然日，在20xx年月日前完成光缆布放。乙方在接到甲方的通知后1日内到达甲方指定地点进场施工。在工期范围内，乙方施工人员要听从甲方及施工场地管理方的安排。2、工期的提前与延误乙方未在约定的工程竣工日期完成本工程，构成工期延误，应承担业主方及甲方的经济损失，承担相应违约责任，但由于以下原因引起工期延误除外：（1）甲方、业主方共同提出重大设计方案变更，导致乙方工作量增多；（2）本协议约定的不

21、可抗力。（3）由于甲方通信管道堵塞严重，疏通所耽误的时间，不计算在乙方的施工工期内；（4）由于其它机构和部门阻扰施工的，协调由甲方负责，协调所需时间不计算在施工工期内；因前述原因导致工期延误的，甲乙双方应根据受影响的程度，共同协商调整工期。项目合同 篇5甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下合同。第一条 工程概况1 工程地点：2 工程内容：总建筑面积 平方米。3 承包范围；装饰装修人工费用；4 开工日期：20xx年 月 日；竣工日期

22、：20xx年 月 日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。第二条 合同价款1 装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥第三条 甲方责任1 指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责

23、协调与周围的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条 乙方责任1 指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条 材料供应1

24、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条 安全责任1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动，要严

25、格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。第七条 质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条 工程变更1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方

26、均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条 工程保修1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。第十条 违约责任1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%.3 承包人应妥善保护发包人提供的

27、设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条 争议解决1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解

28、不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_发包方电话 承包方电话_年_月_日 _年_月_日项目合同 篇6合同编号：_基金类别：_项目名称：_委托单位（甲方）：_承担单位（乙方）：_受委托管理单位：_起止年月：_年_月至_年_月签约地点：_签约日期：_年_月_日根据桂科计字_号文件，甲方委托乙方承担广西科学基金项目_。为保证项目的完成，依据中华人民共和国民法通则、合同法及广西科学基金管理的有关规定，经甲、乙双方及受委托管理单位共同协商，达成并共同遵守如下条款：第一条 主要研究内容和要达到的目标（包括项目考核指标如技术、经济指标和经济、

29、社会效益等，可加页）：_第二条 项目将提供的研究成果及形式：1结题验收所需的整套资料。2研究论文、专着（须在文章相应部位注明广西科学基金资助项目字样及合同编号）：（1）在省级以上学术刊物发表论文_篇，其中：在国家级核心期刊发表论文：_篇。（2）专着_部。3专利_项。4人才培养：_人，其中：博士后_人，博士_人，硕士_人。5其它：_第三条 进度和阶段目标 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 第四条 项目承担单位、主要协作单位及其分工承担单位：_协作单位：_第五条 项目组主要成员及分工姓名性别出生年月职 称 所学专业 所在单位 项目中责任分工 第六条 项目经费性质及总额甲方经费下达总额

30、（大写）： （小写）： 万元 乙方配套资金（大写）： （小写）： 万元 年度经费下达计划（万元）： 来源 总额 年 月 甲方 乙方 甲方经费开支预算： 支出科目 金额（万元） 用途说明 合 计 1 科研业务费 2 实验材料费 3 仪器设备费 4 实验室改装费 5 协作费 6 管理费 第七条 其他条款一、乙方同意接受该研究项目，并按本合同的研究内容和计划进度等组织实施，为保证项目的正常实施在人、财、物等方面提供条件。二、甲、乙双方共同遵守广西科学基金项目管理办法的有关规定。三、乙方必须按规定用途使用甲方提供的经费。甲方及受委托管理单位根据科技经费开支的内容，监督经费的使用。凡不符合规定的开支，甲方有权提出调整处理意见或暂停拨款。四、凡用甲方提供的无偿使用经费购买的仪器设备及其他财产物资，所有权属甲方。其中仪器设备，甲方有调出或组织力量吸收、消化的权利。乙方应主动配合甲方的这一工作。五、乙方不履行合同时，必须立即退还甲方所提供全部经费，并罚收每月20资金占用费。若因客观原因，乙方中途要停止本项目实施，必须征得甲方同意，并在项目停止实施后一个月内对甲方所提供经费及其购置的财产物