范文安装合同模板集合八篇

1、【精选】安装合同模板集合八篇现今社会公众的法律意识不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编精心整理的安装合同8篇，欢迎阅读与收藏。安装合同 篇1发包方：（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。第一条：工程概括；1工程名称：工程项目XXX栋及地下室。2工程地点：3承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价

2、 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。4工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。5消防报建费用乙方负责。第二条：合同价款及承包形式；1合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。2本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。3如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。4该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。第三条：付款

3、方式；1本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。2该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即 万元。3工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。4本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。消防安装工程施工合同书 消防安装工程施工合同书第四条：施工日期；本合同签订后20xx年 月 日开工，工程工期20xx年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原

4、因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。第五条：设备及材料供应方式；1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工；1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。2隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。3本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时

5、向乙方提供施工图纸四套。4工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。5工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。第七条：双方职责；（一）甲方职责；1派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。2根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。3如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。4协助乙方会同监理方组织施工图技术

6、交底和图纸会审工作。5因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。6在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。（二）乙方职责；1施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。2按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。3严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。4已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。5及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。6在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修

7、理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。7严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。8工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。消防安装工程施工合同书 默认分类第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。本合同未尽事宜

8、，双方协商解决。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。甲方 乙方法定代表人 法定代表人委托代理人 委托代理人日期 20xx年 月 日安装合同 篇2设计单位（或施工单位，以下简称甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司 建设单位（或业主，以下简称乙方）: 经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的合同法要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条 甲乙双方责任一、 根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学 合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场

9、如涉及公共区域，需要提 供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。三、 甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部 门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、 甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站 日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、 乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理 其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条 项目工期本项目自 年 月 日开始施工，至 年月日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项

10、目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条 项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条 项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方

11、全权负责。第五条 项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为（方框内打“”选择）： 1、发电自发自用 2、发电自发自用余电上网 3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元， 大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条 付款方式和付款时限一、 付款方式（方框内打“”选择）： 1、 现金 2、 支票 3、 汇款二、 付款时限： 签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙

12、方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工 期内第八条 违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条 合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）： 法定（或委托）代表人： 单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号 开户银行： 账号： 联

13、系电话乙方（盖章）： 法定（或委托）代表人： 单位地址： 开户银行： 账号： 联系电话：合同签订地点：合同签订时间： 年 月 日安装合同 篇3_年_月_日，_（简称甲方），与_（简称乙方），签订安装主机的项目合同。1安装工程名称：_。2工程地点：_。3工程范围：本合同所附图纸及估价单。4完工期限：本安装工程将配合甲方在_建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_主机试验运行。5安装工程总价格：_美元整。6安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15，即_美元整；第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15，即_美元

14、整；第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10，即_美元整；第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40，即_美元整；第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10，即_美元整；第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10，即_美元整。7违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1计算，即_美元整。8增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方

15、规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款

16、之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。13附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本15合同形式：本合同

17、一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_签订地点：_签订地点：_安装合同 篇4甲 方： （以下简称甲方） 乙 方： （以下简称乙方）经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。一、工程项目：二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。三、工程质量：合格

18、四、主辅材料：五、产品质量要求：1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）六、工程量与单价：工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。遮光布每平方米单价 元/，窗帘杆每米单价元/m，安装费 元，工程量约为 ，合计 元，大写： 。七、工程进度：1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。八、付款方式：安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。九、其他事项：1、安装好的遮光布不得损坏，如有

19、损坏由责任方负责。2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。甲 方: （盖 章）乙 方: （盖 章）甲方代表: 乙方代表:年月日年月日安装合同 篇5甲方： _地址：_电话：_传真：_授权代表：_ 职务： _乙方：_地址： _电话：_传真：_授权代表：_ 职务： _第一条 前 言根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市

20、房地产管理法和其他有关法律、法规的规定，基于：1.甲方已于_年_月_日依法以招标（或拍卖、行政划拨）方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权，该地块的规划用途为_、容积率为_、计划建筑面积为_平方米、土地使用权年限自_年_月_日至_年_月_日止、土地使用权证（或用地红线图）编号为_；2乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业； 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。第二条 合作建房甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_栋_层的办公（或商住、住宅）楼，并按本合同第

21、六条的约定进行产权分成。第三条 建房资金建房资金预计为人民币_元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。第四条 报批手续除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。第五条 设计、建筑工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第 条约定产权应分给甲方部

22、分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。工程设计的招标工作应在本合同生效后第_天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工，并在第 个月内完成竣工验收工作。第六条 产权分成全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有_栋_ 层房屋的产权，乙方拥有_栋_房屋的产权。乙方应在工程竣工验收合格后_日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。第七条 违约责任1如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第_天内开工、或在第_个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。2除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约

23、定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。3如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在_个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金；当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。第八条 争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条 合同生效本合同自政府主管部门批准后生效。甲方：_ 乙方：_授权代表（签字）：_ 授权代表（签字）：_日期：_地点

24、：_安装合同 篇6甲方：乙方：依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、 工程名称：职工宿舍楼暖气安装2、 工程地点：天津市北辰区双口镇上河头村3、 工程承包方式：包工、包料(除暖气片外)二、工程装修内容天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。三、 工程期限月月日四、 质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。五、 付款方式甲方先

25、预付乙方 元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。六、双方责任1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后

26、，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、 其它未尽事宜由双方协商解决。6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称： 乙方单位名称：(盖公章) (盖公章)法人代表： 法人代表：年 月 日 年 月 日安装合同 篇7甲方 乙方：装饰公司兹有甲方位于水，电路改造工程由乙方完成。其服务流

27、程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签质量服务卡。项 目 预测/米 实测/米 备注 完工后业主签字水路改造/暗明电路改造/暗明PP-R专业水路改造报价表临近区域(郊区较远另加运费，商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。PP-R管安装报价：(冷热水全部使用热水管)100米以上 32元/米70米至90米 35元/米40米至69米 37元/米16米至39米 40元/米5米至15米 48元/米5米以下 69元/米纯铜PP-R管安装报价：100米以上 58元/米7

28、0米至99米 63元/米40米至69米 69元/米16米至39米 76元/米5米至15米 88元/米5米以下 98元/米稳态覆铝PP-R管安装报价：100米以上 42元/米70米至99米 48元/米40米至69米 56元/米16米至39米 62元/米5米至15米 69元/米5米以下 88元/米电路改造报价：电路改造 明线：15元/米 昆仑牌;暗线：35元/米 天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。备注：1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验

29、、免费拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表元。2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。4.服务标准：按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须清理现场。5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。安装合同 篇8委托方: (以下简称甲方)设计方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:(一)工程概况:1、工程地点:2、建筑面积:3、使用性质:4、房屋结构:(二)设计程序:1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 ?m2× ?元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑