2021建设工程施工合同范本_第1页
2021建设工程施工合同范本_第2页
2021建设工程施工合同范本_第3页
2021建设工程施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、2021建设工程施工合同范本在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的.2021建设工程施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。建设工程施工合同1甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：工程名称_（指分包部分之间工程名称）第二条：工程地点_。第三条：工程范围_。第四条：质量标准_可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范

2、列出）。第五条：承包人_（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条：工程总价本工程包价计人民币_元整。第七条：工程包价本工程包价计人民币_元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。第八条：付款办法：_。第九条：工程期限按本合同第三条的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。第十条：本工程范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。_第十一条：双方联系制度及协作办法_。第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_份，总承包人收执_份（其中送拨款银行及发包人各一

3、份）分包方收执_份。甲方：乙方：_年_月_日建设工程施工合同2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将_工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：_地点：_二、承包方式_。三、工程承包内容_。四、合同价款_。五、付款方式_。六、总工期要求_个工作日。七、甲方责任1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款_元。九、工程质量、安全及保修1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论