供货合同模板9篇范文

1、【热门】供货合同模板9篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的供货合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。供货合同 篇1供方：_需方：_签约地点：_签约时间：_一、产品名称、型号、数量及金额产品名称：_规格型号：_单位：_数量：_单价：_(元)总金额：_(元)备注：_合计人民币金额(大写)：_二、质量要求、质量负责条件和期限供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，一月内可进行退、调

2、货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。三、合作方式根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_%，剩余_%在下次进货时付清。四、权利和义务供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售

3、价格的_%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。以上条款任何一方违约都将追究法律责任。五、解决合同纠纷的方式1.未尽事宜，双方友好协商解决。2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。3.向合同履行地法院起诉。六、供方在规定时间内(按照货量而定)备货完毕，需方可以请供方代办运输，由此产生的费用由需方承担。七、合同有效时间 ：_年_月_日至_年_月_日。供方名称：_ 需方名称：_供方盖章：_ 需方盖章：_供方身份证：_ 需方身份证：_时间：_ 时间：_供货合同 篇2发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包条例及省、市有关规定，为明确甲、乙双方

4、在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期： 年 月 日6、竣工日期： 年 月 日7、质量标准：合格二、合同价款本装饰工程合同价款包干价 万元(大写：乙方绘制并提供 套施工详图，交建设方确认后方可施工。三、甲方工作1、甲方派驻工的代表为：2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。3、负责审定分包队伍的资质。4、按合同规定按时支付工程款。5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 。 )6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予四、 乙方工作a)

5、 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。h) 乙方

6、必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。五、 付款方式1. 合同签订后支付合同总价款的30%。2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按工程质量保修书自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。六、 设计变更结算方式1、定额：按20xx年全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表、全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表、湖北省建筑安装工程费用定额及其他调整性文件执行。2、工程取费按二级四类的相应标准执行。3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。

7、4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。七、 竣工验收a) 验收标准：(1)现行施工规范和验收规范;(2)经甲方确认的施工图。 b) 工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。c) 乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。八、 工程保修根据中华人民共和国国务院第79号令建筑工程质量管理条理第六条的要求执行。九、 违约责任a) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。b) 因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。c) 因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金(

8、如孝感市、集团的行业检查等)。d) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。e) 由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。十一、附则1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成 部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在

9、工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。甲方(章): 乙方(章): 法定代表人： 法定代表人：委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：年月日：供货合同 篇3甲方：(购买方) 乙方：(销售方)依据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。一、货物供应概况1、货物供应概况一览表单位：(人民币：元/吨)合同金额：约人民币元整(小写￥元)。上述数量和交货时间为计划数量、时间，具体以工地通知的实际验收数量为准。总金额以甲方实际签收的供货数量计算。2、价格的约定：单价包含但不仅限于运费、装卸费、税金等。本

10、综合单价为工地交货价，含税、含卸车费(其中各品种袋装水泥卸车及费用由甲方负责)及其它相关费用。本水泥综合单价为固定价格，在合同有效期限内不作调整。二、质量要求、技术标准1、符合交通部公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-xx年月日起至甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日供货合同 篇4卖方（以下简称甲方）：买方（以下简称乙方）：经协商一致，甲乙双方就甲方向乙方销售货物事宜达成以下协议：一、货物的品名、规格、数量和价格：详见正式的采购订单二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。三、供货方式：1、分批供货：2、订单取消

11、：（1）*（2）*四、交货地点、方式及运费承担：1、交货地点：乙方公司2、交货方式：甲方委托货运公司运输，运输费用由甲方承担；如乙方急料需甲方空运或快递，则费用由乙方自行承担。如因甲方交期延误需要空运或快递的，则费用由甲方承担。五、产品的价格调整：六、产品的验收：1、乙方收货后，当场清点来货件数，验收无误后出具收货单据。对产品的名称、规格型号、数量等进行验收在一周内完成。质量异议期2、如乙方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为甲方交付的产品质量符合本合同第二条约定的质量的要求。七、付款方式及条件：1、付款方式：2、付款条件：（1） 付款频次、时点及对账安排。（2） 若乙方逾期支付货款，

12、每逾期一日，支付总货款的违约金。（3） 乙方同意以地处于 房产抵押给甲方，为本合同及补充文件项下甲方债权提供抵押担保。八、违约责任：本合同系双方真实意愿的表达，双方均应自觉遵守，若一方违约应向非违约方承担违约责任。九、合同纠纷的解决：1、本合同未尽事宜依据中华人民共和国合同法执行。2、若本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，()双方均可向原告所在地法院起诉。十、其它约定事项：1、若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2、双方在履行本合同过程中的传真、订单、往来信函均为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。3

13、、本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。十一、本合同一式三份，甲、乙、厦门市房地产交易权登记中心各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲 方： （盖章）法定代表人：公司地址：开 户 行：账 号：税 号：乙 方： （盖章）法定代表人：公司地址：开 户 行：账 号：税 号：年 月 日供货合同 篇5购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 材料品牌名称规格数量单价合计人民币金额(大写)：1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质

14、量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。4.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第二条 乙方的违约责任1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由

15、乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。2.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。3.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。第三条 甲方的违约责任1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向

16、乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。第四条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第五条 其它按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生

17、的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日供货合同 篇6买受人：_(以下简称甲方)出受人：_水泥

18、厂(以下简称乙方)经双方协定一致，签订水泥买卖合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分￥二、质量标准水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋货合格率达到国家规范_四、交货方式、地点和运杂费负担甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、交货期限_年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。_年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。_年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。_年_月

19、_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。_年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。甲方逾期提货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。六、付款办法和期限1.甲方在_年_月_日前付定金_元;2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。_年_月_日前电汇_元_年_月_日前电汇_元_年_月_日前电汇_元_年_月_日前电汇_元_年_月_日前电汇_元_年_月_日前电汇_元3.采取托收承付方式：按支付结算办法的有关规定执行。乙方每月_日_月凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。七、违约责任甲方责任：1.中途退货或违约拒收的应偿付退(或拒)货部分货款总值百分之_的违约金。逾期提货的，每天

20、偿付逾朗提货部分货款总值万分之_的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之_的违约金。3.其他违约责任乙方责任：1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值百分之_的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之_的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。3.其他违约责任八、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。甲方：_乙方：_代表人：_代表人

21、：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日_年_月_日供货合同 篇7甲方(供货方)：乙方(购货方)：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条：所购建材基本的情况 单位：x 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写)：￥xxx元质量标准：交货时间：交货地点：第二条：验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为甲方交货后一日内，异议经核实甲方应无条：件补足或换货。第三条：付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。(一)签定合同时，买方支付(

22、定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的30%)，货到验收后一次性支付余款:第四条：违约的责任：(一)甲方违约的责任：1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，甲方应无条：件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失2、甲方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，甲方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求甲方双倍返还定金。(二)买方违约的责任：1、买方迟延提货的，每日应向甲方支付迟延部分价款2%的违约金;2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付定金的无

23、权要求返还。第五条：争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条：款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：第六条：对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除甲方应承担的责任的，仍以本合同为准。本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。甲方(签字)： 乙方(签字)：联系方式： 联系方式：委托代理人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日供货合同 篇8甲方（供货方）：_联系方式：_乙方（采购方）：_联系方式：_根据市县有关法律、法规政策及甲方签发

24、的中标通知书，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就_幼儿园校食堂供应商供货项目，委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的供货服务，特订立本合同。第一条项目基本情况：_幼儿园校食提供食材供货服务。第二条供应商供货期限供应商供货期限为_年，自_年_月_日至_年_月_日止。其中试用期为_个月，即_年_月_日至_年_月_日，在此期间未履行合同、不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。第三条甲方的权利和义务1、为代表和维护学校、师生的合法权益，对两家供货单位的管理、质量、价格与服务等方面进行综合评价，甲方有权选择管理到位，性价比高、服务优

25、秀的单位多供货。2、审定乙方制定的食品配送流程和相关管理制度，并监督遵守。3、甲方对乙方的管理实施监督检查，每学期期末进行1次全面的考核评定，并在此基础上作出年度考核。4、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或严重管理失误或重大责任事故，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济和法律责任。5、甲方在合同生效之日起，提前_天向乙方提供学校食堂所需食品的详细规格和每日配送数量。6、甲方有责任积极指导和协助乙方做好饮食服务工作。7、甲方有权核查食品原料供应原始凭证和相关产品的收支情况。第四条乙方的权利和义务1、严格遵守市县法律法规，具备有效经营资质、法人资格进行合法经营；根据_幼儿园食堂供货商比选会中的要

26、求，为_提供专业、规范、安全、高质量的商品配送。2、建立健全本项目管理档案和食品安全台帐，接受上级主管部门和学校的指导、监督。3、乙方必须保证上课期间每天上午_前将甲方所需商品送到指定地点；若遇特殊情况中途需添加食材，乙方应在规定时间内尽量满足甲方要求。4、乙方供应的商品或原料必须确保进货渠道正规，对商品质量负责。供应的食品需要提供各类合格票据与检疫证明的，供货单位必须按有关部门的要求及时向甲方提供各类票据。5、乙方提供的商品不得高于市场批量价供应给甲方，并提供原始凭证（一式三联：供应商；食堂；记帐联。）由学校采购员、库管员验收、过称、签字后生效，并凭记账联按月记账次月_号之前结账。6、乙方应

27、按学校的采购数量与规格供应，杜绝短斤缺两与规格不符现象。上下超过总量的_%，甲方有权扣除超出部分的金额。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象。如果发现供应商提供的商品短斤缺两、不按时送货到学校指定地点，并影响学校工作的，甲方有权责令其在规定的时间内送到，在规定时间无法送到或发生此类现象两次以上、发生以次充好现象一次，扣除差价_倍以上金额，并停送_个月，两次以上学校有权单方终止协议。8、乙方提供的商品质量价格如发生与市场相应质量价格不符即价格偏高现象，甲方要求其降价，按最低价结算，并有权终止其供货。9、由于食品质量问题而引起的食物中毒事件，乙方承担所有责任。第五条服务质量除前述的标准外，乙方

28、可根据甲方委托的服务要求制定出本项目管理分项标准和专职联系人，经甲方同意后作为本合同的必备附件。1、甲方对于乙方出现的服务时效以及食品安全等问题将逐一记录在案，并根据情况发放整改意见书，并作出相关处理。2、乙方一学期的服务综合质量将作为本校下一轮采购的重要依据，学校对于供货方特别优秀的单位将有权决定是否续订下一年度采购供货合同。第六条违约责任1、因甲方原因，造成乙方未完成规定供应目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿，乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止合同。2、因乙方原因，造成甲方未完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。