建筑合同模板汇编六篇

1、建筑合同模板汇编六篇随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的建筑合同6篇，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1甲方：（供货方） 乙方：（购货方）乙方因建筑需要，遂向甲方购买原木建筑模板等专用材料，根据国家合同法第131条、135条、141条、115条等买卖合同法律条款，本着友好合作互惠互利精神，遵守诚实守信原则，现经充分协商，一致同意签订本合同，双方务必守信。一、 甲方供给乙方上列规格、价格、等级的专用材料，质量与市场上同规格相同。合同履行地_地方法院。 二、 以上价格不包含运费，可由甲方代运到乙方

2、工地，甲方交货的数量及质量由乙方单位验收，货到乙方工地在甲方送货单上签字为准。三、 乙方需购的材料由甲方负责，乙方必须提前5天告知甲方，随时送货，特殊规格木材，乙方必须提前6天告知甲方。四、 付款方式：甲方交货给乙方后，乙方必须按下列分期支付总货款比例给甲方:_日以前全部付清,_月_日以后所发货款每月月底付清当月全部货款,如乙方没有按时支付货款,甲方有权单方面终止协议,并要求乙方按照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款.五、 如有纠纷在合同履行地法院解决,所发货款按实际发生量结算. 六、 此合同货款必须汇到甲方单位账户,单位户名:_七、 在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况

3、下乙方不得向其他厂家购买同类产品,否则视为乙方违约,乙方必须在七天内支付全部货款.八、 模版按使用说明使用,周转4次,质量按国家标准,起层、脱胶率3%,如超出3%,货到工地后,30日内免费更换,过期不负责.如乙方人为损坏,甲方概不负责.未尽事宜双方另行商议.九、 乙方指定收料员名单:_电话:_. 十、 合同签约地点:_. 十一、 本合同双方签字盖章即生法律效益,一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方单位签字盖章： 经手人： 联系电话：乙方单位签字盖章： 经手人： 联系电话： 年 月 日建筑合同 篇2一、建设工程合同管理概述（一）建设工程合同1.建设工程合同定义建设工程合同是合同双方为实现建设工程目

4、标，明确相互责任、权利、义务关系的协议。是建设单位进行工程建设，支付价款，控制工程项目质量、进度、造价，进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。建设工程合同是诺成合同、双务合同、有偿合同、有名合同、要式合同，同时也是一种特殊的承揽合同。2.建设工程合同的特征（1）合同主体的严格性。（2）合同标的单一性。（3）合同履行的长期性。（4）计划和程序的严格性。3.建设工程合同分类根据建设行为内容分类，可划分为勘察合同、设计合同、施工合同等。根据建设行为范围分类，可划分为总承包合同、承包合同、分包合同。根据承包工程计价方式可分：总价合同、单价合同、成本加酬金合同。4.与建设工程有关的其他合同包括：借款合

5、同、咨询合同 、采购合同 、加工合同、运输合同、保险合同、劳务合同、担保合同等。5.建设工程合同形式合同形式有多种，如口头形式、书面形式、其他形式等。合同法要求建设工程合同应当采用书面形式。国家推荐使用合同的示范文本。自1999年以来，国家在工程建设方面颁布了一系列合同示范文本。如：建设工程勘察合同（示范文本）、建设工程设计合同（示范文本）、建设工程施工合同（示范文本）、建设工程监理合同（示范文本）等。合同的示范文本不属于法律法规，是推荐使用。合同示范文本考虑到了合同在订立和履行中有可能涉及的各种问题，并给出了较为公正的解决方法，能够有效减少合同的争议。（二）建设工程合同管理1.建设工程合同管

6、理的定义建设工程合同管理是指各级工商行政管理机关、建设主管部门、金融机构以及工程项目建设单位、承包方和监理单位，依据法律、法规、规章制度，采取法律的、行政的和经济的手段对建设工程合同进行组织、协调、监督其履行，保护合同当事人的合法权益，处理合同执行过程中发生的纠纷，防止和制裁违法合同行为，保证合同贯彻实施等一系列活动。2.建设工程合同管理的依据合同管理的依据应是监理合同的规定和我国工程建设的法律、法规和技术标准、规定等。3.建设工程合同管理的任务（1）协助建设单位确定本建设项目的合同结构。合同结构是指合同的框架、主要部分和条款构成。（2）协助建设单位起草合同及参与合同谈判。参加建设合同在签订前

7、的谈判和拟定合同初稿，提供建设单位决策。（3）合同的管理和检查。在工程实施阶段，对勘察设计合同、施工合同、材料与设备采购合同、运输合同等履行监督、检查管理。（4）协调合同纠纷，处理索赔和反索赔。协助建设单位和秉公处理工程实施阶段产生的索赔；参与协商、调解、仲裁甚至法院解决合同的纠纷。（5）其他。合同的签订和合同涉及第三方等关系的处理，除以上内容以外有关合同的所有事项。4建设工程合同管理的基本方法（1）合同分析。对合同的有效性、合同条款的风险和双方责、权、利进行分析，并将分析结果分解到各部门、各专业，以便在工程实施中进行各方面的控制，处理合同纠纷、索赔等问题。（2）合同文档管理。项目监理机构对合

8、同条款以及合同履行过程中涉及合同变更等各种报告、数据资料进行分类整理，统一传递，归档保存，以便项目监理机构快捷地查询和掌握合同及其变化情况。（3）合同的跟踪管理。在合同履行过程中，监督检查合同双方是否按合同要求履行，履行中所产生的成果是否符合合同条款的规定；监督合同双方严格按合同履行；当遇到无法预见的干扰时，按合同条款规定及时进行处理。（4）索赔管理。索赔事件的处理应以实际发生的事件为依据，以合同条款规定为原则，进行实事求是的分析，从中找出索赔的理由和依据。二、合同担保（一）担保的概念担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保活动应当遵循的原则

9、是平等、自愿、公平、诚实信用。（二）担保方式担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金。（三）保证在建设工程中的应用1.施工投标保证投标担保或投标保证金是指投标人保证在中标后履行签订承发包合同的义务。担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金；也可以提供第三人的信用担保（保证），一般是由银行或者担保公司向招标人出具投标保函或者投标保证书。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人或其委托的招标代理机构。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。施工投标保证的违约处理：如果投标人在投标有效期内撤销投标书；投标人未在规定期限内签订合同、投标人未在

10、规定期限内递交履约保函，视为投标人违约，发包人可以没收投标保证金或要求承保的银行或担保公司支付。2.承包人履约保证承包人履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。履约担保的方式一般是由银行或者担保公司向招标人出具履约保函或者保证书，保证金额一般为合同总额的5%10%。履约保证的有效期限从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止。承包人履约保证的违约处理：如果施工过程中承包人发生中途毁约、任意中断工程、不按规定施工或承包人破产、倒闭等情况的，发包人有权凭履约担保向承保银行或者担保公司索取保证金作为赔偿。3.施工预付款保证预付款担保是指承包人与发包人签订

11、合同后领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。预付款一般为合同的10%。预付款保证的方式一般是银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。施工预付款保证的违约处理：如果承包人中途毁约、中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，发包人可以凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。4.发包人支付保证支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。支付担保通常采用银行保函。支付担保的违约处理:已完成担保额度，发包人未能按时支付，承

12、包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。三、工程保险（一）保险的概述1.保险的概念保险是指投保人根据合同的约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险的目的是为了分散危险。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为：（1）发生与否的不确定性；（2）发生时间的不确定性；（3）发生后果的不确定性。2.保险合同概念保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务

13、关系的协议，一般是以保单的形式订立。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。（二）工程系列保险制度工程保险作为转移工程风险的重要手段，许多国家对工程保险有强制性投保的规定。 我国对工程保险没有强制性的制度。如合同约定有保险，在专用条款中应设定投保的险种、保险的内容、办理保险的责任以及保险金额。1.工程系列保险的

14、险种（1）工程保险：建筑工程一切险（及第三者责任险）、安装工程一切险（及第三者责任险）建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。安装工程一切险是承保安装各种机器、设备、储油罐、钢结构、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种工程建设一切损失的险种。第三者责任险是指凡在工程期间的保险有效期内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法由被保险人承担的经济赔偿责任。（2）人身保险：工伤保险、意外伤害保险（3）财产保险2.投保范围与责任建设工程施工合同（示范文本）中关于工

15、程系列保险制度的有关规定：18.1 工程保险除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。18.2 工伤保险18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.3 其他保险发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害

16、保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。（三）保险合同管理1.投保决策是否投保：风险自留？风险转移？选择保险人：应考虑安全、范围、成本三项因素。2.保险合同当事人的管理义务（1）订立合同前：当事人双方均应履行告知义务。（2）合同订立后：当事人双方必须严格地、全面地履行合同。（3）保险事故发生后：投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失，并及时通知保险人；保险人应按照合同规定履行赔偿或给付责任。3.保险索赔（1）投保人在进行保险索赔时，必须提供必要的、有效的证明作为索赔的依据。

17、（2）投保人应当及时提出保险索赔。（3）投保人要计算损失大小。第二节 合同法律制度（一）合同法1.合同法的概念合同法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范的总称。1999年3月15日，第九届全国人民代表大会第二次会议通过了中华人民共和国合同法(简称合同法)，将其作为市场交易的基本法律，以及民商法的重要组成部分。合同法是合同当事人在合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更与转让、合同的权利与义务的终止、违约责任等各项活动中均应遵守的基本准则，也是人民法院、仲裁机构在审理、仲裁合同纠纷时应当遵守的原则。2.合同法的基本原则（1）平等原则（2）自愿

18、原则（3）公平原则（4）诚实信用原则（5）遵守法律法规和公序良俗的原则（二）合同的内容合同法规定了合同一般应当包括的条款：1.当事人的名称或者姓名和住所2.标的3.数量4.质量5.价款或者报酬6.履行的期限、地点和方式7.违约责任8.解决争议的方法（三）无效合同1.无效合同定义无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。无效合同从订立之时起就没有法律效力。2.合同无效的情形（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、

19、行政法规的强制性规定的合同。3.无效合同的确认无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。4.无效合同的法律后果合同被确认无效后，合同规定的权力义务即无效。（1）返还财产。（2）赔偿损失。（3）追缴财产，收归国有。建筑合同 篇3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、 工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、 工期：1、 开工日期：本项目工程工期从 XX

20、 年 月 日起至 XX 年 月 日止，共 个日历天2、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、 工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、 承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、 乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。2、 施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、 工程付款办法1、 本合同自甲、乙双方签订后 3 天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的 30%

21、，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、 待完成总工程 80% 后，甲方于 3 天内向乙方支付工程合同价款的 30% ，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。3、 工程竣工后，甲方于一 周 内向乙方支付工程合同价款的 20% ， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。4、 竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的 10% ，即人民币：壹拾万零捌仟元整。六、 程质量要求：1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、

22、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。七、 工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。八、 延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币 XX 元；若工程提前完成，则每提前一天

23、完成奖励人民币 1000 元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、 质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知 甲方 接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、 施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处

24、，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2、 施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、 开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合“三通一平”要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、 甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、 乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。6、 工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到

25、工完场清。十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、 本合同壹式贰份甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补 签有关协议， 补 签有关协议与本合同具有同等法律效力。委托代表： 委托代表：权 先生签名： 签名：签订日期： 签订日期：周记建筑合同 篇4甲方（用人单位）名称：乙方（劳动者）姓名：根据中华人民共和国劳动合同法等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致，诚实守信的基础上，同意订立本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、本协议期限为_月。本协议于_年_月_日生效。二、甲方派遣乙方

26、到用工单位的派遣期限为_年_月_日起至_年_月_日止。三、工作内容、工作地点1、甲方派遣乙方工作的用工单位名称：_。2、乙方同意根据用工单位工作需要，从事_工作，工作地点_。四、工作时间和休息休假1、用工单位必须根据国家有关法律规定确定工作时间。2、用工单位依法保证乙方的休息休假权利。五、劳动报酬及支付方式与时间1、乙方在法定工作时间内提供正常劳务的月劳务报酬根据用工单位确定的薪酬制度确定不低于用工单位所在地最低工资标准，其他福利待遇由用工单位与乙方协商确定，并由用工单位直接支付。2、乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及用工单位依

27、法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。3、甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。六、社会保险甲、乙双方约定参加养老、医疗、工伤、生育、失业保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护甲方应当要求用工单位执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护。八、规章制度用工单位依法制定单位规章制度，并通过有效方式及时告知乙方。乙方服从用工单位管理，并严格遵守用工单位依法制定的规章制度。九、劳务合同变更、解除、终止1、甲乙双方变更、解除、终止劳务合同依照中华人民共和国劳动合同法和有关法律法规规定执行。2、甲方

28、在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳务合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。3、乙方按照双方约定，及时办理工作交接和有关手续，在办结工作交接时，用工单位应当按有关法律法规一次性支付经济补偿。十、其他1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向_劳动争议仲裁委员会申请仲裁。2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决。3、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必须严格履行。4、本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份，用工单位留存_份。甲方（盖章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方：身份证号码：_年_月_日建筑合同 篇5发包方：

29、_承包方：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内商：_承包方式：_二、工程承包范围承包范围：三、合同工期总合同工期日历天数_日历天。开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。具体形式日期以发包方代表签署的开工报告为准，以此顺延。四、质量标准工程质量标准为合格五、合同价款金额：_六、合同生效合同订立时间：_合同订立地点：_本合同双方约定经双方签署并经合同办签证后生效。七、语言文字和适用法律、标准及规范1、本合同使用汉语。2、适用法律和

30、规范：国家现行建筑法、合同法等。3、适用标准、规范：现行建筑施工技术规范。八、发包人工作1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸六份，并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物。对房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向承包方提供施工所带的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件手续。2、指派_为发包方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。5、协调有关部门做好现场保卫、消防、

31、垃圾处理等工作。6、协调处理与居民的日常纠纷，并使施工现场具备施工条件。九、参加发包方组织施工图纸或作说明的同志，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。1、指派_为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项建设工程质量检查记录。参加竣工验收，编制工程书决算。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等及各种护卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带

32、来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。4、工中未经发包方同意或有关部门批准，得随意拆改帮建筑物结构及各种设备管线。5、工程竣工未移交发包商之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护。十、工期延误1、因以下原因造成工期延误，发包方代表确认，工期应相应顺延；（1） 发包人未能按约定提供图纸及开工条件；（2） 发包方代表按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（3） 设计变更和工程量增加；（4） 一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；（5） 不可抗力；2、承包方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包方代表提出报告。发包方代表在收到报告后7天内予以确认，逾期不予

33、以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。十一、合同价款及调整1、本合同价款采用固定价格合同方式。2、风险费用的计算方法：自行考虑、已包括在合同造价内。3、风险范围以外的合同价款调整方法：设计变改部分、发包方派驻现场人员签证的内容。十二、关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采用第_种；（1）固定价格。（2）固定价格加_%包干风险系数计算（已计入合同价内）。包干风险不包括以下内容：_（3）可调价格：按照温州市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2、本合同生效后，甲方分_次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资

34、料送达甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在14天内，结清尾款。十三、违约1、发包方违约的具体责任如下：（2）不全面履行合同中发包方工作的违约责任工期顺延、并支付停工损失。十四、争议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方约定按下列第_种方式解决：（1）向温州仲裁委员会申请仲裁。（2）向_人民法院起诉。十五、不可抗力1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、洪水、地震、大暴雨等自然灾害。2、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人

35、人员伤亡和财产损失以及运至施工的材料和待安装的设备的损失、由发包方承担；（2）发包方承包人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；（4）停工期间，承包方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；（5） 工程所需清理、修复费用，由发包方承担；（6） 延误的工期相应顺延；3、因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。十六、工程质量保修1、外墙涂料保修期壹年。2、双方约定承包方向发包方支付工程质量保修金额_在竣工验收合格后半年一次性退还给承包方。十七、合同份数本合同一式六份，正本三份，副本三份

36、发包方（章）：承包方（章）：发包方代表： 承包方代表：年月日建筑合同 篇6建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权利和义务关系的特殊的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特殊性决定了建筑行业的高风险性；同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，市场对业主的约束和规范甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台了最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠

37、纷案件适用法律问题的解释（以下简称施工合同的司法解释），自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和规避市场中的合同风险，已成为每个施工企业的当务之急。1、合同风险的主要表现1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规，合同主体是否合格；当事人意思表述是否真实；合同内容和形式是否合法等问题，通常会影响合同的效力，或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等具体情况的条款，或光是列入招标投标法、建筑法等原则性条规，到时候合同当事人发生争议，陷入于法无据的尴尬和风险。1.2合同存在着单方面的约束性

38、，责权利不平衡，使施工承包方在苛刻的条件下，被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。1.3业主违约，拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题，建设资金缺乏或违规工程的存在，使后续资金不能到位。1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的，往往需要一定的过程才能完成；受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生剧烈波动，合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的原因，引起设计和施工图的更改，施工的自然条件和作业条件的意外变化等，施IT程量的增加，而业主不按时签证或回复联系单，给施工方带来利益损失的风险。上述列举是合同的主要风险，从风险毒现来看，

39、这些现象属于合同风险管理的范畴。因此，施工企业应主动急遽作出反应，特别是施工合同的司法解释依据出台以后，施工企业要运用好施工合同的司法解释，进一步健全和完善企业合同管理体系，防范和规避市场中的合同风险，切实地保护自己的合法权益。2、企业防范和控制施工合同风险的具体措施2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序，建立和健全具体的可操作流程，这些程序和环节应包括：介绍信的开具、招标信息的跟踪、中标情况的汇总、合同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司设立的企业，还必须根据实际情况补充增加自己的管理制度，这样可使合同管理的细节有章可循，有案可查，减少不必要的失误和盲目所带来的市场风险。2.2建立符合企业实际的合同管理体系。2.2.1大中型施工企业应建立专门的合同管理机构，分公司或项目部应设立合同管理岗位，应由专人专责管理。2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规知识和运用法律、法规的能力，熟悉合同签订和变更、索赔