智能化施工合同范本

1、智能化施工合同范本【篇一：简单弱电承包合同】弱电系统承包发包方：承包方：时 间：协 议 书 年发包方简称甲方： 承包方简称乙方： 根据?中华人民共和国合同法?以及其他有关法律法规规定的原那么， 为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如 下协议，共同遵守。一、工程概况1 、工程名称：2 、工程地址：3 、工程概况：详见附件 1，工程方案清单二、工程款结算方式签定本合同后，甲方预付给乙方合同总额的 %，计：元整；所有设 备布线完成后，甲方向乙方支付合同总额 _% ，计：元整；工程验 收合格后三日内付清合同总额 % ，计： 元整。三、关于工程质量及验收的约定1. 本工程执行 建筑与

2、综合布线系统工程施工及验收标准和智能建筑 设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。2. 本工程由乙方设计，施工方案。3. 甲方提出的工程变更等而影响工程质量，其返工费由甲方承当， 工期顺延。4. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5. 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前 与乙方联系，在签订?工程工程变更单?后，方能进行该工程的施 工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定 更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的， 甲方应予赔偿。6. 工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与 验收手续，甲方不能按预

3、约规定日期参加验收，由乙方组织人员进 行验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求 办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也 予顺延。7. 工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三 日内组织验收，并办理验收移交手续?工程质量验收单?。如甲方 在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通 过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并承当乙方的看管费用和其 他相关费用。四，有关平安生产的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的 要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。 乙方在施工中应采取必要的平安防护和消

4、防措施，保障作业人员及 企业办公人员的平安，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的， 乙方负责修复和赔偿。五、甲方义务1 、甲方应在开工前 天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空施工现场，去除影响施工的障碍物。 对只能局部腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措 施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意 事项。2 、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系 等的协调工作。3 、如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责

5、到所在地房管部 门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。六、乙方义务1 、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2 、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项 事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲 方。3 、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改 各种共用设备管线及原有建筑承重结构。七、违约责任1 、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 % 支付违约

6、金。2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 % 向甲方支付违约金。3 、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建 筑承重结构，由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承 担责任。4 、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损 失或事故包括罚款，由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、 调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲 裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。九、合同的变更和解除 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同 内容，应经协商一致

7、后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出 终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款 % 支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出， 经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。【篇二：弱电系统合同样本】xxxxxx弱电工程安装承包合同建设单位：湖南 xxxxxx 以下简称甲方施工单位： xxxxx 以下简称乙方甲方和 乙方根据?中华人民共和国合同法?以及其它有关 法律、法规有关规定，遵照平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 经友好协商，就 “xxxxxx 弱电工程 特订立本合同。甲、乙双方须共 同遵守，严格履行。一、工程概况

8、1 、工程名称： xxxxx 弱电工程2 、工程地点： xxxxxxxxxxx二、工程范围本合同工程承包范围：乙方承包甲方所属 xxxxxx 弱电工程工程 内容包括监控系统、网络系统、程控 系统、电视流媒体系统、排队 叫号系统、背景音乐播送系统、会议室多媒体影音系统、综合布线 系统等，详见工程清单附件。三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺1 、乙方总包干承接本工程，包施工、包材料、包设备、包安装、包 调试、包质量、包工期、包售后效劳、包培训等。2 、乙方保证所承接的工程不得以任何形式转包；如有转包，甲方有 权终止合同。3 、甲、乙双方商定工程总造价为人民币xxxxxxx 元整小写：Y xxxx

9、xx 元，如有变更根据现场签证进行增减；因变更增加费 用在 xxxxxxx 元以内由乙方承当，以外由甲、乙双方协商确认解决。4、税费、发票方面约定： 由施工单位提供足额正规税务发票给建 设单位，并由施工单位全额承当发票税费。四、工程工期1 、本合同签订后三日内，乙方应进场施工。整个工程自进场之日起， 根据甲方施工进度要求，在规定期限内完工。如影响工程总施工进 度，视情况轻重处以 xxxx 元至 xxxxxx 元每天的处分。2 、乙方须委派专业施工队伍按本工程施工进度方案进行施工，并确 保总施工工期。3 、在施工过程中，如遇以下情况工期顺延：a 由人力不可抗拒的自然灾害。b 因业主重大设计变更。

10、c 因停电超过 8 小时以上。五、双方工程工程现场代表现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思。1 、甲方委派 xxxxx 为现场代表，联系 ： xxxxx2 、乙方委派 xxxx 为现场代表，联系 ： xxxxx六、双方责任甲方责任：1 、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等， 并给予乙方现场勘察的方便。2 、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予 支持和方便。3 、乙方设备到达甲方施工现场，甲方提供存放场地，设备平安由乙 方自行负责。4 、在施工中，甲方如提出更改设计施工方案，甲方应书面通知乙方， 乙方调整后实施，设备及材料费用的增减双方另行协商

11、。5 、甲方对现场的施工平安守那么或其他特殊的现场工程考前须知书面 告知乙方。6 、甲方逾期支付乙方工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付滞纳 金。乙方责任：1 、乙方在施工过程中不得影响耽误其他工程施工工期。如耽误一天 按每天 500 元处分。2 、乙方所提供的产品、辅材及施工工艺需严格按合同附件品牌、型 号规定提供及工艺承诺实施并经甲方审核后使用，否那么甲方有权要 求返工或更换产品、辅材。3 、乙方施工人员必须保护好甲方财产，如发生人为的损坏，乙方照 价赔偿。4 、乙方在工程施工中，遇到意外或不可抗拒的因素，造成施工困难 需对工程及进度进行调整，必须书面向甲方提出，双方协商解决。5 、乙方施

12、工人员在施工中造成的人员、设备、器材损伤，全部由乙 方自行负责。6 、乙方所提供的产品如同一产品在半年内连续出现三次故障， 乙方必须无条件更换。7 、乙方的工程设计如未到达设计要求，乙方要承当整改、升级的责 任。七、工程付款方式工程款采用银行转账的方式支付。合同签订且生效后，支付合同总 价的 xxxx % 即人民币 xxxxxx 元预付款；根本布线完成后支付合同 总价的 xxxx % 即人民币 xxxxxxxxx 元预付款，工程验收合格后 支付合同总价的 xxxxx % 即人民币 xxxxxxxx 元，留取 xxxxxx% 即 人民币 xxxxxx 元作为质保金， xxxxx 年期满付清。八、

13、竣工验收1 、本工程以现行国家施工标准、标准和技术图纸要求进行验收，按 技术协议中的设备配臵、系统功能、技术标准及安装布臵进行验收。2 、弱电系统竣工后乙方必须向甲方提供详细的技术手册包括设备 操作说明书、保修卡、合格证明、设备安装线路图等存档；未提 供那么不予验收。九、工程保养维护：1、工程验收合格之日起，乙方实行贰年内免费保修，局部产品质 保三年乙方要在设备清单上注明。贰年质保期满后签订维保合 同提供有偿维修效劳。由于人为、雷电和不可抗力造成损坏，乙方 只收取材料费。2、甲方如要求工程改造、扩展，乙方积极支持配合，具体事宜另 补充合同。3、乙方负责甲方操作人员的培训，但甲方必须有专人 负责

14、系统操作使用，如甲方非操作人员使用系统发生的故障、事故， 乙方负责维修，并收取工本费。4、如设备在使用过程中出现故障，乙方在8小时内派人到现场，24 小时内予以解决，假设乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方 可另请人员修理，费用在质保金中扣除，如质保金缺乏以支付的， 甲方有权向乙方追偿。5、如保修期内由于弱电设备引起问题，乙方仅承当弱电设备引起的 直接损失，不承当除弱电设备与工程以外的间接损失如营业损失、 精神损失等十、争议解决在执行本合同中发生的与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。 经协商不能达一致的，任何一方有权提交有管辖权的人民法院申请 裁决。十一、生效本合同一式肆份，甲、乙双方各执

15、贰份，本合同自双方签字盖章之 日起生效。2022 年 2 月 15 日【篇三：建筑智能化施工合同】建筑智能化工程施工合同建设单位：上海铭邦奉贤置业 以下简称甲方承包单位：上海索程安保工程 以下简称乙方根据?中华人民共和国合同法?及有关法律、行政法规，甲方通过 邀请招标方式，确定乙方为奉贤 “汇贤铭邸 住宅工程建筑智能化工 程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就 本施工工程协商一致 ，订立本合同。一、工程概况工程名称：奉贤 “汇贤铭邸 住宅工程建筑智能化工程工程地点：上海 奉贤 南桥承包工程内容： 本工程施工图范围内的工作内容不包括室内预埋 管。单元进户门扇、地下自行车出入

16、口门扇和地下车库与楼层通道 口门扇由甲方另行分包制作安装，同等条件乙方优先。二、合同工期：1 、开工日期：甲方通知之日 ，乙方配合土建工程及时跟进，确保 在土建单体完工时同时完工。2 、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单 位沟通，指导预埋管件的安装施工。3 、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期 可按实顺延。三、质量标准1 、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应到达投标书承诺的 质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收标准标准，并到达一次 性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。2 、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、标准和设计要求 以及甲方

17、代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委 派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定 标准的，甲方应要求乙方撤除和重新施工，直到符合约定 标准，并由乙方承当撤除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由 乙方承当，工期不予顺延。3 、工程质量等级。技防工程质量应到达当地有关部门的质量检验评 定标准的合格条件。四、合同价款本工程合同采用固定总价 1210000.00 元大写：壹佰贰拾壹万元 整闭口包干，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他 一律不作调整。五、甲方责任2 、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它

18、约定的义务。3 、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。4 、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。六、乙方责任1 、乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人，： 。按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。2 、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确 保工程质量和平安文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关平安 操作规程、消防条例，导致发生平安及火灾事故，乙方应承当由此 产生的一切经济损失。3 、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得 损坏其他单位的成品，假设有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场 清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时去除垃圾和不用的临时设

19、施， 采取有效措施，确保平安无事故，否那么由此引起的责任和经济损失 均由乙方负责。4 、乙方应根据总包实际进度，主动、及时配合指导土建总包方进行 相关的预埋工作，假设产生预埋遗漏、错埋等质量问题，应承当责 任。5 、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工 作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生 损坏的修理费用，由甲方承当。6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。7 、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸或施工方案 和依据合同发出的指令、要求组织施工。并编制施工方案，施工计 划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料，在甲方规定的时间内 将

20、资料送报甲方。任何设计变更都必须得到甲方同意。8 、自开工之日起，至竣工验收合格并可以启用时止，承当并完本钱 合同工程范围内的全部相关审批手续，包括根据甲方的使用环境要 求和设计变更而需要办理的报批手续。且不将此责任推给甲方。9、提供完善的售后效劳9.1 效劳相应时间：在接到用户故障请求可以是 方式后 2 小时 内到达现场解决问题，否那么，每延期一小时，由乙方赔偿甲方或 业主 500 元，并由乙方赔偿甲方或业主由此而受到的全部直接 利益和预期可得利益的损失。乙方不及时履行保修义务的，甲方 或业主有权雇请其他专业单位代为保修，由此而发生的全部费 用由乙方承当。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修

21、金内扣除， 缺乏局部，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由 责任方承当。如不能即时解决的设备故障，那么由乙方无偿提供备用 设备。9.2 保修期：负责在双方移交日起 2 年内免费保修效劳使用不当原 因造成的损坏，设备材料费本钱价由使用方自负。9.3 免费效劳期满后，提供终身售后效劳及升级维保效劳，效劳费用 按本钱价收取。9.4 在质保期内安装的任何零配件，必须是原生产厂家的产品，特殊 情况必须更换品牌的，应为同档次品牌并经甲方或业主认可。10 、乙方的投标保证金 5 万元转作本合同的履约保证金，待工程验 收合格后无息退还。七、隐蔽工程验收工程具备隐蔽条件，乙方在做好工程质量自评自验的

22、根底上，隐蔽 工程的验收应在 24 小时前通知监理公司、甲方，经甲方和监理公司 代表签证后，方可进行下道工序的施工；任何未经甲方和监理公司 签证同意的隐蔽工程，乙方不得进入下道工序的施工。监理公司或 甲方必须在接到乙方通知后 24 小时内为乙方办理有关签证手续。验 收不合格，乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重 新验收，并工期不顺延。八、承包式及合同价款的调整 本工程为包工包料，按图施工，闭口包干。除甲方要求或设计变更 外，甲方不再支付其他任何费用。在合同期内发生甲方要求或设计 变更，由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。调整 的价格，投标清单中有的工程，按照投标单价和实

23、际中标价格同比 列计算的单价调整，投标清单中没有的工程，按照市场价经甲方签 证的单价计算调整。乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。 甲方也可以自行采购工程材料，由此导致合同总价的减少，按照该 材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。假设因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费 用由乙方承当。九、工程款支付工程款的支付方式为1 、在工程进度满足甲方要求的前提下，室内穿线工作完成七天内， 经监理工程师、甲方确认，由甲方凭有效发票向乙方支付合同总价 的 30% 工程款。2 、所有设备安装完成并调试完毕后，经监理工程师、甲方验收确认 合格后，甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的 50% 工程款。3 、乙方在系统试运行 30 天后，向政府有关部门提请验收。整个工 程验收合格后进行工程结算，双方确认结算后七个工作日内，甲方 凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总 价的 15% ，尾款 5