兴化电厂-建设工程施工合同

1、187 3341 0669建设工程施工合同监制江 苏 省 建 设 厅江苏省工商行政管理局第一部分协 议 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、 工程承包范围承包范围：_ 三、 合同工期开工日期： 竣工日期: 合同工期总日历天数_天四、 质量标准工程质量标准：_ 五、 合同价款 金额（大写）： 六、 组成合同的文

2、件组成本合同的文件包括：、协议书、中标通知书、招标文件、投标书极其附件（如承诺书等）、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关部门技术文件、图纸、工程量清单、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的工程款。 十、 合同生效合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方约定： 后生效。发 包 人：（公章） 承包人：（公章）

3、住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：账 号： 账 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：十一、 合同备案鉴证建设行政主管部门备案意见：经办人： 鉴证机关（章） 年 月 日工商行政管理机关鉴证意见：经办人： 鉴证机关（章） 年 月 日第二部分 通用条款此部分采用江苏省建设厅和江苏省工商行政管理局监制的建设工程施工合同范本(GF-1999-0201)中第二部分 通用条款。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1、招标文件 2、本合同协议书 3

4、、中标通知书 4、招标文件、投标书极其附件（如承诺书等） 5、本合同专用条款 6、本合同通用条款 7、现行标准、规范极其有关技术文件 8、图纸 9、工程量清单 10、工程报价单或预算书 11、工程进行中的有关洽商、变更等书面协议或文件。 2.语言文字和适用法律、标准及规范 2.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 国家及省市有关法律、法规以及有关文件等。 2.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称： 以国家及地方标准、规范为准。 发包人提供标准、规范的时间：_/_国内没有相应标准、规范时的约定：_/_ _3.图纸 3.1 发包人向承

5、包人提供图纸日期和套数： 发包人提供肆套图纸给乙方 _ _发包人对图纸的保密要求： 未经发包人同意，承包人不得自行复制或向第三方泄露、转借、转让。_ _ 使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、双方一般权利和义务 4.工程师 4.1 监理单位委派的工程师 姓名：_ _ 职务： 发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权：_监理工程师行使下列权力时，应先取得发包人的批准：发布开工、停工、复工令；向设计人或承包人提出建议，这种建议可能会对工程造价或工期产生影响；提出或批准索赔；签发支付证书；对工程任何形式、数量、质量、价款或内容上的变动；变更本合同约定的承包人的职责和义务。 4.2 发包

6、人派驻的工程师 姓名：_职务：_职权： 按照规定依法行使发包人职权 4.3 不实行监理的，工程师的职权： / 5.项目经理 姓名：_职务：_ 6.发包人工作 6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 施工现场以具备条件。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前三天负责将水电等接至施工现场。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前三天。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前三天。 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 正式开工前完成工程施工所需手续。 （

7、6）水准点与座标控制点交验要求： 开工前两天，施工现场交验。 （7）图纸会审和设计交底时间： 正式开工前三天。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：不可预见的费用由现场监理和发包人签证认可后，由发包人承担。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： / 6.2 发包人委托承包人办理的工作： / 7.承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_/_（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： （4）已完工程成

8、品保护的特殊要求及费用承担： 已完工工程未交付前成品保护由承包人负责，竣工验收合格交付后由发包人负责。 （5） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： （6）施工场清洁卫生的要求： （7）双方约定承包人应做的其他工作： 三、施工组织设计和工期 .进度计划 10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标公示结束后，承包人的法定代表人（或授权委托人）和项目经理应在三日内与发包人草签施工合同，同时做好开工前准备。开工日期以本项目总监理工程师签发并经发包人确定的开工令为准。工程师确认的时间：施工组织设计（或施工方案）提交后一周内。

9、_10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 1.工期延误 11.1 双方约定工期顺延的其他情况： / 四、质量与验收 2.隐蔽工程和中间验收 12.1 双方约定中间验收部位： 3.工程试车 13.1 试车费用的承担：_五、安全施工 1、中标人必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中）.2、中标人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。六、合同价款与支付 14.合同价款及调整 14.1 本合同价款采用_方式确定。 （1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： / 风险费用的计算方法：_/_ _风险范围以外合同价款调整方法： / （2）采用可调价格合

10、同，合同价款调整方法： / （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 14.2 双方约定合同价款的其他调整因素： / 15.工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： / / 扣回工程款的时间、比例： / 16.工程量确认 16.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 提交完整工程量报告后七天内。 17.工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 工程施工中按形象进度付款，具体付款幅度如下： 七、材料设备供应 18.发包人供应 18.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与

11、一览表不符： / （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （3）承包人可代为调剂串换的材料： / （4）到货地点与一览表不符： / （5）供应数量与一览表不符： / （6）到货时间与一览表不符： / 18.2 发包人供应材料设备的结算方法： / 19.承包人采购材料设备 19.1 承包人采购材料设备的约定： / 八、工程变更 九、竣工验收与结算20.竣工验收 20.1 承包人提供竣工图的约定： / 20.2 中间交工工程的范围和竣工时间： 20.3工程结算： 十、违约、索赔和争议 21.违约 21.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 条约定发包人

12、违约应承担的违约责任： / 本合同通用条款第 款约定发包人违约应承担的违约责任： / 本合同通用条款第 款约定发包人违约应承担的违约责任： / 双方约定的发包人其他违约责任： / 21.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第 款约定承包人违约承担的违约责任： / 本合同通用条款第 款约定承包人违约应承担的违约责任： / 双方约定的承包人其他违约责任： / 22.争议 22.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决： （1）提交 / 仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 十一、其他23.工程分包 23.1 本工程发包

13、人同意承包人分包的工程： / / 分包施工单位为： / 24.不可抗力 24.1 双方关于不可抗力的约定： 不可抗力按国家有关规定执行。 25.保险 25.1 本工程双方约定投保内容如下： （1） 发包人投保内容： / 发包人委托承包人办理的保险事项： / （2） 承包人投保内容： / 26.担保 26.1 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项： 27.合同份数 27.1 双方约定合同副本份 补充条款：附件1：承包人承揽

14、工程项目一览表单位工程名 称建 设规 模建筑面积(平方米)结构层数跨度(米)设备安装内 容工程造价(元)开工日期竣工日期16附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规 格型 号单位数量单价质量等级供 应时 间送 达地 点备注劳务承包协议甲方： 乙方： 按照国家现行的有关法律、规范及甲方管理的有关规定，本着公平、公开、合理的原则，明确双方责任，经双方协商签订本协议。一、工程名称： 二、承包范围： 三、承包内容： 四、承包、结算及付款方式：1、承包方式： 2、承包单价：按公司内部定额并结合市场价格执行，承包单价为固定单价，在本协议承包内容范围内不得调整，承包单价 ；如发生本协议承包内容范

15、围外的用工，按现场签证结算时一同办理，用工单价 。3、工程量计算方式：按施工竣工图纸或双方约定的计算方式。4、付款方式：按施工形象进度付款：清工 施工至 第一次付已完成施工形象进度款的 %，施工至 第二次付已完成施工形象进度款的 %，以此类推，至竣工（结构）验收合格后付总进度款 %，剩余部分 内付至总进度款 %，预留质保金 5 %， 全部付清；包工包料付款方式见报价表。五、质量标准： 六、工期要求： 七、文明施工要求： 八、双方责任和义务：1、安全保卫：乙方进场三日内双方签订安全、保卫协议，并严格执行，如发现乙方有违规、违法行为，按甲方有关规定进行处理，触犯法律的送交公安部门追究刑事责任；如发

16、生安全事故，2000元以下由乙方自负，2000元以上分清双方责任，由责任方承担一切责任。2、劳务管理：乙方进场职工要求证件齐全、有效，进场后进行现场“三级教育”，经考试合格后方可进行施工，三日内签订职工劳动协议，并将职工身份证复印件上报甲方进行备案。3、材料使用管理：乙方按施工方案及技术交底，做好材料分析，以书面形式按形象进度，普通材料提前一周报甲方，特殊材料提前半个月报甲方。现场施工不得浪费材料，如乙方在施工过程中有浪费材料行为，视情节按材料原价加采保费的总价进行处罚，从结算中扣除。4、质量、工期管理：乙方必须按照国家现行的有关规范，一次验收合格率达到90%以上，达不到验收要求的在不影响甲方工期的情况及时返工，费用自理，如造成甲方损失，所发生的费用从结算中扣除。乙方必须严格执行甲方的施工进度计划进行施工，根据甲方的施工进度计划自行调整自身班组劳动力，如因乙方原因影响甲方工期的，则要追究乙方在此期间甲方所付出的材料租赁费、机械费，从结算中