劳务分包合同--越发土建劳务合同

1、建筑工程劳务分包合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就越发包装厂综合办公楼、1#、2#车间工程施工事项协商一致,订立本合同，明确双方权利和义务，共同遵守。第一条工程概况：1、 工程名称： 越发包装厂综合办公楼、捋、2#车间2、建设地点： 空港2路与新港大道交叉口3、结构形式：现浇钢筋磔框架结构4、建筑面积：约76000 nV （结算面积以河南省建设工程工程量；清单综合单价 （2008）建筑面积计算规则计算为准5、建筑层数、层高:地下一层、地上六层地下室层高5. 200M

2、、地上一层高5. 500M以上4. 500M第二条 工程承包内容及方式1、 工程承包内容：土建垫层（含基底标高以上30 cm的土方幵挖清槽、垫层）以上所有业主提供图纸范围内的土建、装饰工程。不含：挖运土方（基底标高以上 30 cm除外）、基底支护、防水工程、不随主 体施工 的外墙保温、门窗工程。甲方另行分包工程不计取配合费。2、 承包方式：劳务分包即人工费 +甲供材除外的所有土建材料 费+施工 机具+周转料具+现场安全、消防、扬尘污染、文明施工（河南 省安全文明 标准工地）所需人工费和材料费。3、按建筑面积平米单价包干，本合同为固定单价的方式，承包人已经充分考虑到法律、政策变化及市场风险，价格

3、不因合同签订后的材料、人工、设计变更等一切因素而变化，图纸局部变更（在不加大、减小原有建筑面积的情况下）均包含在合同范围内，除大面积装修做法及主要装饰材料种类变更外固定单价一次包死。4、配合整理各种质量、安全技术资料。5、质量等级： 要求清水位标准，主体结构省优质工程，装饰省 优质 工程第三条合同价款1、劳务分包单价：本合同第二条工程承包内容业主提供图纸范围内的土建、装饰工程，按业主提供的施工图纸为依据、按照建筑工程建筑面积计算规范 （GB/T50353 -2005）讨算的建筑面积 元/皿（注：基础 及底板不计算面积，含施工、生活所用水电费、不含税）。2、单价还包括以下内容：2. 1砌体结构工

4、程中所有的施工内容：2. 2屋面工程（不含防水）中所有的施工内容。2. 3 楼地面工程、内墙及顶棚工程、外墙工程（不包括外墙保温）中所有的施工内容。2.4室外的土建设施工程中所有的施工内容。2.5甲乙双方物资装卸、码放费用。甲供材料的保管。2. 6安全文明施工投入。2. 7成品保护费用。2. 8材料二次搬运费用。2. 9磔泵车、物料提升机及塔吊等所用机械及费用。2. 10工程交工前所有周转材料及机具。2. 11各种手持工具、机具、测量工具、塔吊对讲机。2. 12劳保用品如：安全帽、安全带、手套等及工人有关证件、保险、合同的办理费用。2. 13冬雨季施工及安全文明施工增加的人工、材料费用2. 1

5、4 构成工程实体外的所有辅料。2. 15 施工所需的临时电线路（三相五线制、 TN-S 系统设置），一级 配电柜以下的所有线路、设施（二级和三级配电箱），以及现场临时用 电 日常维修、零配件、管理费用。2.16 垃圾清运费用、排污费用、生活施工生产用水电（按业主扣除费用计算）等费用乙方承担。2. 17 基底土方清理、平整。2.18 安排专人配合甲方试验员进行材料取样、送样试验等工作， 其中 乙方采购材料、设备、机具的实验、检测费用，由乙方负责。2. 19 临时设施建设中主要材料（如磔、砂、石、砖、水泥、钢筋、 涂料）由甲方负责提供，其他辅材及人工、机械由乙方负责。2.20 甲方及业主分包工程的

6、配合。2. 21 因乙方原因造成各方面的罚款由乙方自行负责。 本条部分承包内容的明细表及说明见本合同附件 lo 第四条工期总工期 日历天（因业主、发包人、不可抗力因素除外）， 开工日期 以实际日期为准，执行经业主、监理批准的施工网络计划工 期（经甲方、 业主、监理同意顺延的工期按顺延后的工期执行），具体 节点施工计划 （周进度计划、月进度计划）按甲方要求的工期计划。 由于乙方原因，工 程不能按合同规定工期竣工，乙方除承担甲方全部 损失外还需要承担合同 价 10%的罚款。若因业主或甲方原因持续停工 20 日以上（社会停水、停 电、停气等不计停工时间），甲方承担乙方相 应的租金及人工费损失。 第五

7、条、双方权利和义务a） 甲方职责：1、 负责三通一平，现场具备施工条件。2、 负责施工技术交底和安全技术交底。3、提供乙方施工所需主要材料及纵横控制线，标高点，施工图纸一套。4、负责监督工程进度及施工质量，负责调解与本工程施工有关社会各方面的关系。5、负责工程量结算，按时结算工程款。6、负责给乙方提供办公、生活、住宿等场地。7、乙方若不按图纸（含变更）、规范及甲方、监理、业主要求施 工，造成重大质量、安全事故、严重拖延工程工期或不服从管理的， 甲方 有权利对乙方进行经济处罚或责令乙方撤离施工现场，甲方仅支 付乙方已 完成合格工程量合计工程款的 50%o8、甲方有权监督乙方发放劳务工工资。b）

8、、乙方职责：1、乙方需于年月日前向甲方缴纳150 万元履约保 证金，如因乙方原因造成合同无法正常履行，此保证金没收。2、 乙方代表必须对授权现场管理人员和所有职工承担一切责任；通讯方式必须保证 24 小时开通，否则每人次罚款 50. 00 元。3、乙方保证现场不少于 12 位专职管理人员：现场经理 1 人、技 术员6 人，质检员、安全员、材料员、现场电工、信号工各1 人； 管理人员必须持证上岗，并要求这些人员施工过程中在施工现场值 班。乙方代表 授权现场管理人员签字：现场经理：质检员： 技术员： 安全员： 材料员： 现场电工：信号工： 4、甲方为乙方提供住宿场所，乙方进场后的生活及住宿用品由施

9、工队伍自理。4.1 乙方应严格按照甲方指定位置和房间进行分配住宿，应遵守住宿地制定的各种规章制度并服从现场管理人员的管理。4.2 乙方不得将住宿场所转租，不得利用房屋及场地从事任何非法及经营活动。4.3 乙方不得对房屋的结构、用途及外观进行改变，否则，所造成的一切损失均由乙方承担。4.4 乙方在住宿区域内应严格遵守住宿地所制定的环境保护规定。4. 5 在住宿地内严禁使用违章电器、严禁私拉乱扯电线等，否则，由此所造成的事故及损失由乙方全部承担4. 6 场地内所有卫生及生活等各种垃圾均由乙方负责清理。4.7 乙方应在场地指定的范围内从事活动，否则，乙方承担由此造成的后果。4.8 乙方对场地内现有的

10、设施、设备等一切物品造成损坏，应承担赔偿责任。4. 9 租用场地内乙方严禁使用木材、燃煤生火做饭。4.10 乙方入住人员必须统一佩戴胸卡出入住宿场地。5、乙方严格按设计图纸（含变更）及现行建筑工程施工质量验收技术规范进行施工，每分项工程的各道工序完工后由班组自检、互 检，项目 部专职质检员复检，质检站、监理终检合格后方可进行下道 工序施工。保 证施工质量、保证工程工期。6、在施工期间遵守甲方的一切规章制度，遵守技术安全操作规程, 听从技术、安全部门检查监督、指挥和合理化建议，服从甲方领导， 如违反 操作规程或不听从甲方指挥，甲方有权停止其工作，停工后造 成的损失由 乙方负责。如情节严重，乙方无

11、条件退场7、严格按照图纸及设计变更施工，建立质量控制制度，科学管理, 自觉接受甲方及监理部门的监督。8、严格按照甲方总的施工进度计划及阶段性的施工进度计划，确保工程进度。9、施工过程中提倡节约，所用工具和材料损耗在正常范围给予一定奖励，超出定额损耗范围按材料费用 ( 材料费用和运输费用 ) 的 1.5 倍给予 处罚。10、根据本工程工期紧、质量严的特点，乙方施工管理人员必须保 证跟班施工、跟踪检查，现场解决工人提出的各种问题，保证工期顺 利进 行。11、农忙季节不放假，保证足够的施工人员和所需的技术人员。12、乙方必须及时处理剔凿磔涨模处，费用由乙方承担，结构图中 显示的预留洞口及预埋件、预留

12、插筋按图纸预留。13、钢筋、模板、磔、架子按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范(GB50204-2002)进行验收。柱、墙外观垂直度、平整度，楼地面高差、平整度若超出规范要求，造成后续工程材料浪费，由此产生的费用乙方全部承担。且每出现一次处 2000. 00 元罚款。14、施工中出现质量问题造成返工由乙方负责，发生费用由乙方承担。每出现一次被市质量安全部门认定的事故，除赔偿甲方全部损失外，再加罚 5000. 00 元/ 次。15、乙方应做好工人日常管理工作，做到施工技术交底和安全技术 交底及时支付工人工资，调动工人工作积极性。16、乙方进场人员实行“实名制”管理，乙方人员进场应编制职工 花名

13、册，注写身份证号；工程款支付时乙方必须按市政府要求提供工 人工 资花名册，并由工人本人签字并据上指纹后，甲方方能支付工程 款，工人工资由甲方监督发放。17、乙方在合同签订后五个工作日内向甲方交纳合同价款0. 75%农民工工资保障金，乙方按规定为农民工购买相关保险。18、 在甲方支付给乙方工程款后，乙方应及时向工人支付工资。，凡因此造成工人起诉、闹事或围攻政府机关等情况者，甲方有权按照政府部门有关要求立即停止支付工程款，并依法追究乙方及当事人法律责任。19、 乙方需对甲方指定分包单位（主要是水电暖消防电梯智能化安装单位、门窗、幕墙）提供主合同工期及业主认可的顺延工期内的配合，配电源接口完成合内容

14、如下：无偿提供垂直运输、乙方已有的脚手架、水、所有分包工程后的修补及填缝工作；修补管子、导管等的补洞和幵孔，并清理好围绕物。分包单位的水电费由分包单位承担。20、每星期 参加甲方的生产例会，缺席一次或迟到10分钟以上的每次罚款500. 00兀，一次以上加倍罚款。第六条安全文明施工：1、 乙方必须做到安全生产，文明施工，乙方应安排专人负责施工现 场和生活区的清洁卫生及安全保卫工作。2、 乙方切实遵守国家及甲方制定的安全文明生产制度；坚决依据安 全技术规范要求施工。3、 乙方所有施工人员进入场地后必须要求统一佩戴安全帽，不得穿 拖鞋。否则按公司有关规定进行处罚。4、乙方各作业队之间要团结协作，不得

15、有打架、斗殴、员工之间禁止赌博、酗酒闹事；乙方各作业队之间发生一次双方各先处罚5000. 00元后，再按照甲方有关规定进行处理。乙方与施工现场其他单位发生一次双方各先处罚10000. 00元后，再追究责任方的责任，一 切后果均由责任 方承担。情节严重者移交司法机关处理。5、乙方不得使用童工（不足 18周岁），发现一名罚款 500. 00元/次，并令其立即撤离施工现场6、乙方严禁使用孕期及哺乳期妇女，若使用育龄妇女（年满18周岁以上）必须出具婚育相关证明。否则每发现一名罚款500. 00元/次，并令其立即撤离施工现场。7、 乙方施工人员进入施工现场三天后，向项目部出具全部工人有效 身份证件接受检

16、查，凡不能出具有效证件者罚款 200. 00元/人，并令其 立即撤离施工现场。8、 乙方在施工期间严格按照安全施工管理条例进行施工，落实安全岗位责任制，负责对施工人员进行安全知识教育，如因乙方原因发生的一切费用，包括工伤事故、医疗费用、病伤期间工资及劳动保护用品等完全由乙方自理；乙方要严格按照国家有关文明施工的规定进行施工，因此发生的人工费用由乙方自理；因乙方原因造成上级主管部门检查工地安全文明施工方面的罚款由乙方承担。9、 乙方特种工必须持证上岗，非甲方原因造成的工伤事故，其费用 责任由乙方承担。10、 乙方必须在施工现场配备专职安全员，负责管理施工现场安全方面的一切事务（职工安全教育、监督

17、和管理、施工现场文明施工等。11、 乙方在施工期间严格按照安全施工管理条例进行施工，落实安全岗位责任制，负责对施工人员进行安全知识教育，如因乙方原因发生的一切费用，包括工伤事故、医疗费用、病伤期间工资及劳动保护用品等完全由乙方自理。乙方要严格按照国家有关文明施工的规定进行施工，因此发生的人工费用由乙方自理。12、 乙方在甲方工地施工，要自行办理外来人员劳动务工许可证等 政府规定办理的一切证件（甲方可以积极协助办理各项证件）。13、甲方负责对工地进行安全监督检查。第七条材料设备供应及管理1、由甲供材料使用量按河南省建设工程工程量；清单综合单价（2008）所含定额用量（其中钢筋用量按钢筋下料单计算

18、量加2%损耗）负责采购供应到施工现场，以满足需要。乙方应在每月的25日前提出下个月的材料用量计划，每月10日前提出当月的补充材料 用量计划并上报甲方2、 甲方供应的材料实行材料定额消耗包干的办法，执行河南省建 设工程工程量；清单综合单价 （2008）所含定额用量（其中钢筋 用量 按钢筋下料单计算量加 2伽耗）提供材料，超出部分由乙方全 部承担材 料原价款的1.2倍，节约部分60%奖励给乙方。3、 乙方自行采购的材料盈亏自负，但其数量和质量必须符合要求并满足工程需要。采购前应得到甲方认可，否则一律不得用于本工程，由此造成的一切费用由乙方承担。如乙方采购的材料、机具不能满足现场正常施工、质量、安全

19、要求时，甲方有权自行采购，费用由乙方承担。乙方不得以甲方名义对外采购材料。4、 乙方按甲方要求的时间上报材料使用计划，不按时上报或漏报材料计划，影响的工期和造成人员窝工及机械停滞均由乙方自行负责。5、 甲方供材料，如乙方丢失、损坏、按市场价在乙方工程结算时扣 除。由于乙方原因造成的返工，材料费用乙方自负。6、 甲供材料进场后，甲方应及时通知乙方派驻现场的材料员与甲方共同验收，乙方必须在验收后及时与甲方办理验收、出库手续，并认真保管，按材料计划节约使用。未办理验收、甲方出库手续的材料乙方不得使用，乙方擅自使用的，每发生一次按 1000元赔偿甲方损 失。7、 施工中凡未按操作规范及甲方要求正确使用

20、材料造成的浪费由甲方从乙方工程款中扣除。如乙方审图错误造成的材料浪费，其费用均由乙方承担。8乙方应安排专人配合甲方试验员，进行材料取样、送样、试验等工作，其中乙方采购的材料试验费由乙方自行承担，甲供材料试验费用由甲方承担。9、设备管理：乙方使用的设备进场前，必须向甲方报送使用方案，设备各种手续齐作后方可使用。乙方进场的设备，必须符合现场施工的要求。第八条工程款的支付、结算1乙方需于2011年一月一日前向甲方交纳合同履约保证金一万元。如因乙方原因造成合同无法正常履行 ，此保证金不予退 还；如果合同履行顺 利，则主体封顶二十日内无息返还30%、E全部施工完毕十日内无息返还50%、验收合格后二十日内

21、无息返还20%2、按照乙方已完成的工程量拨付进度款2.1每完成8层拨付一次，付已完 8层工程量70%勺价款2.2主体封顶后验收合格拨付至已完工程量的70% ;内外装饰完 成一半拨付至已完工程量的70% ;工程全部施工完毕拨付至合同价款的80% ;竣工验收合格后拨付至结算价款的95% ;剩余5%作为质量保修金，质量保修金在保修期满后三十日内付清3、竣工验收合格后三十日内双方进行工程结算4、 办理工程款支付、工程款结算的程序：合同内容承包范围履行完毕（完成付款节点工程量），及时办理项目质量等级验收手续，项目质量等级验收手续必须经甲方专业质检员、生产经理签字，持质量验收合格手续到预算部门办理工程款支

22、付、结算单，工程款支付、结算单须经甲方项目经理、项目总工、安全员、材料员、库管员审核签字，并报请公司经理签字后方可作为乙方工程款支付、结算的依据5、办理工程款支付的手续：乙方根据工人考勤表、工人工资人签表报甲方，经甲方有关部门审批后拨付给乙方工人工资，乙方将工 字后的工人工资发放表报给甲方备案；其余工程款乙方应向 甲方出具 企业发票作为收款凭证如果业主（建设单位）未向甲方支付工程款，乙方不得向甲方要求 支 付。以上工程款支付方式，乙方已综合考虑各种因素自愿接受，如 果出现 影响社会秩序的行为或活动，乙方愿意承担一切经济责任和法 律责任。 第九条技术标准：1. 乙方必须依据加方提供的施工图纸、图

23、纸会审纪要、有关技术 变更及施工蓝图涉及的各种图集、规范、规程等，按照国家现行规范 优质 工程验收标准进行施工。2、如发现图纸中有明显漏洞或与常规施工经验有矛盾、冲突之 处， 鼓励乙方提出合理化建议并及时报告甲方，以便甲方及时解决， 甲方可考 虑给予一定的奖励。第十条材料二次搬运及堆放：材料堆放必须严格按照文明施工规范执行，砂、石成方，模板、 钢筋 成垛等，材料堆放处设标示牌，并听从甲方有关管理人员的指挥 , 搞好现场 文明施工材料堆放工作。第十一条其它1、乙方在施工期间，要做到遵纪守法，出现违纪现象，以甲方 的规 定对乙方进行处罚，情节严重者，交司法部门进行处理，给甲方 造成的损 失由乙方承

24、担；2、出现以下情况工期、质量、安全风险保证金不再退还：2. 1 乙方在施工中未按劳务分包合同执行的；2. 2 因乙方原因，中途停工、恶意抬高价位的；2. 3 节假日及农忙季节，未经甲方同意，擅自放假的；2. 4 因乙方原因，未及时支付工人工资造成工人怠工、闹事上访的；3、当甲乙双方因技术、质量、生产调度、劳动力安排等问题发生 争 执时，乙方必须先执行甲方指令，事后再追查原因。如乙方拒不执 行甲方 指令且影响生产时，甲方有权利对乙方进行壹仟元以上罚款。4、若发生工期、质量、安全文明施工等问题，甲方根据有关规定 下 发的处罚，乙方拒不执行者视为抗拒管理，给予双倍处罚，所有扣 款均直 接在甲方每次

25、支付乙方工程款时直接扣除。5、乙方进场前后甲方另行安排施工的属本合同第二条工程承包内 容和第三条中承包范围的从乙方结算中按实际发生的费用（以甲方与另行安排施工的队伍结算为准）扣除。6、劳动局要求购买的保险由乙方负责，该笔保险的费用由乙方按照规定交至甲方，由甲方向劳动部门指定的保险公司购买。7、乙方须按政府有关部门的要求与工人签订劳务用工合同，并报甲方备案。8、乙方必须购买合格的劳保用品，否则由此造成的损失均由乙方承担。9、为加强工程施工生活、住宿区用水、用电的管理，最大限度的减少人为用水、用电的浪费，乙方生活、住宿区内的用水、用电由乙方负责，由甲方统一代扣代缴，每次支付工程款时按其实际发生用量

26、 的费用凭 有关财务凭据直接扣除。施工现场严禁跑、冒、滴、漏、严 禁长明灯、使 用电炉、电褥子，若发现，甲方按 50 元/ 次进行处罚。 第十二条合同纠纷的处理甲乙双方发生合同纠纷时，应本着实事求是的原则进行协商解决 , 若 协商不成，任何一方有权向工程所在地人民法院诉讼解决。第十三条保修条款1、 按国家标准规定执行；2、 若出现质量问题，甲方及时通知乙方；若乙方不及时维修，甲 扣除维修所发生费用的 2倍。第十四条违约责任本合同经双方签字、盖章并在乙方缴纳履约保证金后生效，双方应认真履行，不得有违约行为。否则按以下条款承担责任：1、 工期违约：由于乙方原因，工程不能按合同规定工期竣工，乙方 除

27、承担甲方全部损失外还需要承担合同价款的罚款。2、质量违约：工程质量达不到主体优质结构和装饰省优质工程，乙方除承担甲方全部损失外还需承担合同价款1.5%的违约责任。3、安全文明违约：工程安全文明达不到“市级安全文明工地”，乙方除承担甲方全部损失外还需承担合同价款1.5%的违约责任。4、 其它违约：有工期质量以外的其它违约承担本协议书中规定的相关条款的违约责任，赔偿对方的经济损失以及由此引起的其它一切损失。第十五条补充条款1、由于乙方不及时支付工人工资等原因，造成工人怠工、罢工、闹事、上访、围攻业主或监理及其他扰乱社会正常秩序的行为、活动，所造成的一切后果均由乙方承担，甲方有权对乙方处 10000

28、元以上的 罚款或清 退出场、解除劳务合同，仅支付已完合格工程款的 50%2、 如果施工过程中发生与施工项目无关外胁用工（如业主、监理要 求），按_43_元/工日计算3、 施工过程中因设计图纸修改、变更（加大、减小原有建筑面积的情况除外）或业主要求对已施工完毕的工作进行修改、返工，凡单项事件涉及人工费价款在3000元以内者不予计算，若超过 3000元按河南省建筑和装饰工程综合基价（2002）中的定额工日进行增加、减少合同价款，定额工日单价按 43元/工日计算工作4、若乙方承包范围的施工项目而未施工完毕，那么未施工完毕的项目将按河南省建设工程工程量；清单综合单价（2008）中的 定额工日进行扣减，如果是由于乙方自身原因造成承包范围的施工项目未施工完毕，则按定额工日的1.5倍进行扣减，定额工日单价按 43_元/工日计算5、若由于乙方施工原因造成梁、柱、墙外观垂直度、平整度，楼地面平整度超出混凝土结构工程质量验收规范（GB 50204-2002）和清水混凝土标准要求，并由此引发后续工程材料浪费的，产生的一切费用由乙方全部承担第十六条合同生效与终