最新合同管理试题.doc

1、合同管理试题一一、 单选题 10题/10分1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间受要约人是在要求的时间内投邮由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况该承诺文件应A 因迟到而自然失效B 必须经要约人发出接受通知后才有效C必须经要约人发出拒绝通知后才无效D 因非受要约人原因的迟到要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期是指的期限A 合同签字日至承包人提交结清单日B 开工日至工程师颁发移交证书日C 开工日至工程师颁发履约证书日D 移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后要求承包人进行

2、剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定对增加的施工成本和延误的工期处理应是A 工期顺延施工成本的增加由承包人承担B 工期不予顺延施工成本的增加由承包人承担C顺延工期补偿剥露和重新覆盖的成本修复缺陷成本由承包人承担D工期不予顺延补偿剥露和重新覆盖的成本修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元设计单位已接受委托方支付的定金无正当理由拒不履行合同义务则委托方有权要求设计单位返还万元A 100 B 150 C 200 D 2505、我国对经济合同争议的处理实行A 一裁两审制B或裁或审制C只许仲裁D只许诉讼6、监理

3、单位出现失职行为按照监理合同规定 业主可A 发出中止合同通知令监理合同即行停止B 发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C 发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复进一步发出终止合同通知在该终止合同通知发出后的第 35天监理合同即行终止D首先发出未履行义务通知21天内未能得到满意答复后在第一个通知发出 35天后发出终止合同通知监理合同即行终止7、FIDIC 土木工程施工合同条件是由制定的A 国际咨询工程师联合会B国际专业工程师联合会C 国际建筑师联合会D欧洲发展基金会8、FIDIC 土木工程施工合同条件按计价方式属合同A 固定总价B调值总价C 单价 D成本补偿9、施工中的费用索赔出现的

4、原因是A 只限定事件引起的补偿B 只限定当事人违约而提出的赔偿C 非自身的原因 且实际造成了损失应由对方承担责任的补偿或赔偿D 不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时按规定应提交下列证明文件A只交验企业法人营业执照B只交验企业等级证书C 企业法人营业执照和企业等级证书D优良工程证书二、多选题 40题/40分1、经济合同的担保形式主要有A 定金 B 保证金C 抵押D 留置权 E 保险F 预付款2、合同法律关系的客体包括A行为 B限制流通物C禁止流通物D智力成果E 完成3、监理招标文件中A执行监理任务的计划表BC人员酬金报价表DE 提供自备仪器设备的报价表 4、属于招

5、标文件主要内容的是A设计文件B工程量清单D投标书的编制要求E5、有资格代理招标的机构应条件包括A 必须是法人组织BC有从事招标代理义务的场所DE 有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由A通用条件B专用条件D协议书 E 合同条件7、土木工程施工合同通用条件规定 展延A 业主延误施工现场移交BC不利施工的自然条件或障碍影响E 暂时停工定的工作是财务建议书的主要内容 承担监理工作的人员组成 要求监理单位提供的设备清单C施工方案选用的主要施工机械不得与行政机关有隶属关系 有编制招标文件的能力组成C投标书及附件F协议条款属于的情况监理工程师延误图纸移交D增加合同外的施工项目承包商可以获得工期监理工

6、程师有权8、FIDIC合同条件下如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时 采取的措施是A指定另一分包商B 修改分包合同条款C 发布“变更”指令安排承包商自己去完成该项工作D解除合同9、在FIDIC 土木工程施工合同条件中属业主的风险A 战争、动乱等B 工伤事故C 正常的恶劣天气D 设计不当造成的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是A投标单位技术力量强B 标价合理、工期适当 C 有较好的信誉D 有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E 主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计且先进合理、切实可行F 愿意让

7、利11、合同成立的有效条件包括内容合法必须经过鉴证公证A合同主体资格合格BC 订立的形式和程序合法DE 必须经过主管部门登记批准F必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押主要包括A 房屋及构筑物 B机器设备C 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D依法可以转让的股份、股票 E 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F 依 法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象一般包括A建筑物B 工资表C 劳务行为D建设资金E 工程量F 构筑物14、被代理人的主要权利有A 代理人按照代理权限自主进行代理活动B 要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C 要求代理人

8、代为清偿自己的债务D 要求代理人报告完成彳t理事务的情况E 代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定可以由第三者出面替当事人担保的方式有A 保证B 抵押C质押D 留置E 定金16、属于经济合同主要条款的是A 标白B B 价款C 质量D 签证条款E 违约责任F 仲裁条款17、无效经济合同的财产后果可按A追究违约金B 返还财产C赔偿损失D 追究处罚金E 追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是D自己认为能够胜A有仲裁协议B 熟悉仲裁规则C 有具体的仲裁请求和事实、理由诉E属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指相互之间为实现一定经济目的明确相互权利义务而订立的协议

9、A 具有平等民事主体的法人B 其他经¥组织 C 公民D 农民E 个体工商户F 农村20、属于下列情况之一即同A没有经过上级主管部门审批B有经公证处公证 F 无效代理 21、免除违约责任的条款有A对方过错B 国家计划调整C承包经营户为无效经济合同是国家法律不承认其效力的合主体不合格C没有经工商局鉴证 D 内容不合法E 没自然灾害D 货物的自然损耗 E 合同涉及的第三人违 约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下内容A 请求仲裁的意思表示 B 不向法院起诉的承诺 C 仲裁事项D 双方争议的解决方式 E 所选定的仲裁委员会 F 争议调解人23、标底价格由组成A 成本B 利润C 税金D 直

10、接费E 间接费24、施工招标时下列情况属于废标A 投标书未密封B 投标书逾期到达C投标单位未参加开标会 D投标书未按规定格式填写E 投标单位提送标书后发觉有误在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括A批准招标申请B审核招标文件C 负责编制标底D 参加开标会议E 监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则A 一个工程只能编制一个标底B 标底应考虑价格变动因素 C根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底 D标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时可能造成招标失败的原因有A投标单位不足法定数 B 部分投标者未出席开标会 C各投标者报价均不合理 D决标 前发现标

11、底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时应考虑的影响因素包括A 有利于本地区的承包商B 有利于本系统的承包商C 施工内容的专业要求 D 避免施工现场的交叉干扰 E 对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括A工程项目的特点 B 图纸和技术资料的准备情况C 招标单位的管理能力 D 业主与某一施工单位的关系 E 施工的专业技术特点 30、应由监理工程师签发的文件包括A 临时支付证书B竣工结算支付证书 C 最终报表D 最终支付证书E 结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括的书面指令A 业主直接送达B 工程师直接送达C 工程师代表直接送达 D 承包商代表直接送达 E 经承包商代

12、表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”是扣除了后的合同价格A暂定金额B 记日工费C 因物价因素调整的费用D 预付款E 保留金33、FIDIC通用条件规定颁发“解除缺陷责任书”后合同对双方仍能有效工程师可要求承包人完成方面的义务A 财务B 施工C修补缺陷D 管理34、按照FIDIC条款下列事件出现后承包商有权延长工期A 监理工程师延发图纸影响了施工进度B 分包商违约C非承包商责任的暂时停工D承包商负责的风险发生导致工期延长 35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括等工作A批准招标B 查处假招标行为C 指定招标代理机构 D核查招标文件并备案 E 追查 在评标委员会推荐中标人名单

13、外确定中标人行为的责任 36、进行施工招标应满足的条件包括A 工程已批准立项B有能满足施工需要的技术资料和图纸C 已选择了监理单位D建设资金来源已落实E建设用地的征用工作已完成37、开标时投标书招标人应在公正员监督下当场宣布为废标A 未密封B 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C未按规定格式填写D 内容不全、字迹辨认不清E 同标底吻合F与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定在期限内承包商都有权提出索赔A 合同签字日到发布开工令日B 开工令日到颁发工程移交证书日C 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E 结清单生效日之后到提出合同争议日

14、39、承包商的索赔要求成立必须同时具备A 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E 承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是A索赔证据必须具备真实性B 索赔证据必须具备全面性C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性E 索赔证据必须具备直观性F 索赔证据必须具备逻辑性三、判断题 10题/10分1、保证合同的当事人是权利人和义务人2、投保了 “建筑工程一切险”的工程建设项目可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错

15、误等3、根据经济合同法的规定经济合同不包括技术合同4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格7、在评标过程中将报价外的其他因素折算为货币价值并加减到承包商的报价中这是评标价法评标8、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不 称职的监理人员9、按照FIDIC条款 因特殊风险而终止合同时承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失10、FIDIC合同条件规定由于工程变更 该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的 25%A上时才考虑费

16、率和价格的变动四、简答题 5题/20分1、审查经济合同是否有效应当注意审查哪些方面2、简述建设工程公开招标程序3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后监理工程师应做哪些工作4、招投标法规定哪些工程建设项目必须进行招投标5、根据合同法的规定合同一般应包括那些条款五、综合分析题2题/20分1、某高速公路项目承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期承包商的理由如下1 特别严重的降雨2 现场劳务不足3 业主在原工地现场之外的另一地方追加了 一项额外工作4 无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大5 施工场地使用权提供延误6 工程款不到位。问题1监理工程师认为以上哪

17、些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误可批准延长工期。2 哪些是业主的责任监理工程师该如何处理2、对某项工程的施工业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时业主为了约束承包商能保证工程质量要求承包商支付了 20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时在基础工程施工中碰到地下有大量文物使整个工程停工10天主体工程施工中由于施工机械出现故障使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请并提供了施工记录。问题 1 招标时对承包商的资质审查的内容有哪些2 定金与预付款有何区别3 监理工

18、程师判定承包商索赔成立的条件是什么4 监理工程师对两次索赔申请应如何处理一、单选题 10题/10分1、C 2 、D 3、B 4、C 5、B 6 、D7、A 8 、C 9、C 10 、C二、多选题 40题/40分1、A B C D2、A B D E3、C D E4、A B D5、B C D E6、A B C D7、A B C D8、A B C9、A D E F10、B C D E11、A B C12、C D E F13、A C D14、B D E15、A B C16、A B C E17、B C E18、A C E19、A B E F20、B D F21、A C D22、A C E23、A B C

19、 D E24、A B C D25、A B D E26、A B C27、A C28、C D E29、A B C E30、A B D31、D E32、A B C33、A D34、A B35、B D E36、A B D E37、A B C D38、A B C D39、A B C D40、A B C D三、判断题10题/10分1、X2、X3、V4、V5、V6、X7、V8、X9、X10、V四、简答题5题/20分1、答审查经济合同是否有效主要应从以下四个方面进行审查1 、合同的主体是否有合法资格2 合同内容是否违反法律3 当事人意见表示是否真实合同是否按照法定形式和程序签定2、答建设工程公开招标大致可分为

20、三个阶段1 招标准备阶段主要工作包括选择招标方式办理招标备案编制招标有关文件。2招标阶段主要工作包括发布招标广告进行资格预审出售招标文件组织现场考察解答投标人的质疑。3 决标成交阶段 主要工作包括开标评标和定标。3、答及时检查承包人的施工现场同期记录审查承包人的施工是否受到延误核对承包人是否增加了施工成本分析索赔事件的合同责任。4、答 1 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目2 全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目3 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 4 法律或者国务院规定的其他项目。5、答 1 当事人的名称或者姓名和住所2 标的 3 数量 4 质量 5

21、价款或者报酬 6 履约期限、地点和方式 7 违约责任 8 解决争议的方法。五、综合分析题2题/20分1、答一 上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误可批准延长工期。二 上述原因中3、5、6属于业主的责任监理工程师对这些问题的处理对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。2、答 1 对承包商资质审查的内容有企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2 定金与预付款的区别目的不同 定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行 而预付款是为了解决承包商

22、在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同定金是担保形式 是法律行为而预付款是一种惯例是约定俗成的习惯不是法律行为。处理不同 定金视合同履行情况有不同的法律后果预付款在工程进度款中按比例扣还。3 监理工程师判定承包商索赔成立的条件承包商受到了实际损失或损害损失不是因承包商的过错造成损害也不是承包商应承担的风险造成承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4 对第一次索赔判定索赔成立这是因为遇到文物停工应视为业主的风险不属于承包商的责任 工期索赔理由成立承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔判定索赔不成立因为施工机械故障造成工期

23、延误承包商自己的责任索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复表示索赔不成立。合同管理试题2一、单选题 10题/10分1、按照法律规定不能成为建筑施工合同的担保人A建设主管部门B 建筑公司 C 银行 D 贸易公司2、经济法律关系由三要素组成A 主体、客体、内容B当事人、经济行为、经济利益C 法人、经济合同、经济责任D 经济管理、经济协作、经济责任3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有A 预付款是定金的形式之一B 保证人可以是合同当事人一方也可以是第三人C抵押人可以是合同当事人一方也可以是第三人D 留置物的所有人必须是债务人4、无效经济合同的确认

24、权属于A法院或仲裁机关B 法院 C 工商局 D 建设管理部门5、经济合同的核心是它是当事人双方权利和义务的焦点A 价款 B违约责任C 标的 D 履行期限6、招标文件中的工程量清单是A投标单位计算标价的依据B 竣工结算的依据C 准确的工程量D总价承包时的工程量7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位的选择A报价 B 能力 C资历信誉D规模和经济实力8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一其他人员应来自A 参与竞争的投标人B招标单位的董事会C 上级行政主管部门D省、市政府部门提供的专家名册9、FIDIC合同条件下当业主与承包商发生合同争议时首先A 由工程师对争议事项作出决定B双方友好协商C 申

25、请仲裁D提起诉讼10、根据FIDIC条款监理工程师越权下达了对某项工作的指令后承包商执行了 可能会出现A承包商无权得到该项工作的付款B 承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C业主给予承包商一定的补偿D承包商有权得到该项工作的付款二、多选题 40题/40分1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象一般包括A建筑物 B 工资表 C 劳务行为 D建设资金E 工程量 F 构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中应A 以自己的名义签定合同B 与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C在授权范围内单独与第三方谈判合同D在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E 在合同内约定委托人和第三方的

26、权利义务3、法人的行为能力由行使A法定代表人B法人代表 C 法人领导机构D 厂长、经理E董事会4、采用质押方式作为合同担保时主要特点表现为A担保财产需转移给债权人B 担保财产不需转移给债权人C 担保财产在担保期内债权人仍可使用D 担保财产在担保期内债权人无权使用E不履行债务时债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括A必须是法人组织B不得与行政机关有隶属关系C有从事招标代理义务的场所D有编制招标文件的能力E 有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括A批准招标申请B审核招标文件C 负责编制标底D参加开标会议 E 监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实

27、施监理工作计划时主要比较等方面内容A 监理工作目标设置的合理性B 项目监理班子组织机构的完备性C 工作计划的可行性D 承诺保证提前竣工时间的长短E 提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件包括A 工程已批准立项B有能满足施工需要的技术资料和图纸C 已选择了监理单位D建设资金来源已落实E建设用地的征用工作已完成9、开标时投标书招标人应在公正员监督下当场宣布为废标A 未密封B 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C未按规定格式填写D 内容不全、字迹辨认不清E 同标底吻合F 与标底相差甚远10、按照FIDIC合同条件的规定 在期限内承包商都有权提出索赔A 合同签字日到发布开工令日B 开工

28、令日到颁发工程移交证书日C 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E 结清单生效日之后到提出合同争议日11、承包商的索赔要求成立必须同时具备A 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E 承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证据的基本要求是A索赔证据必须具备真实性B 索赔证据必须具备全面性C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性E 索赔证据必须具备直观性F 索赔证据必须具备逻辑性13、经济合

29、同的担保形式主要有预付款是财务A 定金 B 保证金 C 抵押D 留置权 E 保险F 14、合同法律关系的客体包括A行为 B限制流通物C禁止流通物D 智力成果E完成一定的工作 15、监理招标文件中建议书的主要内容A执行监理任务的计划表BC人员酬金报价表D承担监理工作的人员组成要求监理单位提供的设备清单C施工方案选用的主要施工机械施工分包合同监理合同组成C 投标书及附件F协议条款属于的情况监理工程师延误图纸移交D增加合同外的施工项目承包商可以获得工E 提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文件主要内容的是A设计文件B 工程量清单D投标书的编制要求E17、下列合同中属于主合同的是A 施工承包合同BC

30、担保合同DE 工程保险合同18、土木工程施工合同条件由A通用条件B专用条件D协议书 E 合同条件19、土木工程施工合同通用条件规定 期展延A 业主延误施工现场移交BC不利施工的自然条件或障碍影响E暂时停工监理工程师有20、FIDIC合同条件下如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时权采取的措施是A指定另一分包商B 修改分包合同条款C 发布“变更”指令安排承包商自己去完成该项工作D解除合同21、在FIDIC 土木工程施工合同条件中属业主的风险A 战争、动乱等B工伤事故C 正常的恶劣天气D 设计不当造成的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F有经验承包商无法预测和防范的自然力的

31、作用22、评标的条件是A投标单位技术力量强B 标价合理、工期适当C有较好的信誉D 有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E 主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计且先进合理、切实可行F 愿意让利23、合同成立的有效条件包括内容合法必须经过鉴证公证必须经过担保A房屋及构筑物B 机器设备提单 D 依A合同主体资格合格BC 订立的形式和程序合法DE 必须经过主管部门登记批准 F24、质押担保一般是指权利质押主要包括C 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、法可以转让的股份、股票 E 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F 依法可以质押的其他权利25、合同标的是双方当事人权利

32、义务所指向的对象一般包括A建筑物B 工资表C 劳务行为D建设资金E 工程量F 构筑物26、被代理人的主要权利有A 代理人按照代理权限自主进行代理活动B 要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C 要求代理人代为清偿自己的债务D 要求代理人报告完成彳t理事务的情况E 代理 人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿27、按照担保法的规定可以由第三者出面替当事人担保的方式有A 保证B 抵押C质押D 留置E 定金28、属于经济合同主要条款的是A 标白B 价款C 质量D 签证条款E 违约责任F 仲裁条款29、无效经济合同的财产后果可按A追究违约金B 返还财产C赔偿损失D 追究处罚金E 追缴财产 30、当

33、事人申请仲裁应当具备的条件是D自己认为能够胜A有仲裁协议B 熟悉仲裁规则C 有具体的仲裁请求和事实、理由诉E 属于仲裁委员会受案范围 31、经济合同法是指 订立的协议A 具有平等民事主体的法人BD 农民E32、属于下列情况之一即同A没有经过上级主管部门审批B有经公证处公证 F无效代理33、免除违约责任的条款有A对方过错B 国家计划调整C 约所造成的债务人违约34、仲裁协议包括如下相互之间为实现一定经济目的明确相互权利义务而其他经济组织 C个体工商户F为无效经济合同公民农村承包经营户是国家法律不承认其效力的合主体不合格C没有经工商局鉴证 D 内容不合法E自然灾害D 货物的自然损耗E 合同涉及的第

34、三人违内容A 请求仲裁的意思表示B 不向法院起诉的承诺C 仲裁事项D 双方争议的解决方式E所选定的仲裁委员会35、A36、A标底价格由成本B 利润 施工招标时 投标书未密封F争议调解人组成C税金D直接费 下列情况B投标书逾期到达填写E 投标单位提送标书后发觉有误间接费属于废标投标单位未参加开标会D投标书未按规定格式在截止日期前补充函件的37、A38、A建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括批准招标申请B审核招标文件C 负责编制标底D 参加开标会议E 监督评标过程 下列哪些属编制标底应遵循的原则一个工程只能编制一个标底 B 标底应考虑价格变动因素 C根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底

35、 D标底价格应与投标者协商确定39、工程招标时可能造成招标失败的原因有A 投标单位不足法定数 房屋及构筑物 B 法可以转让的股份、股票 法可以质押的其他权利B 部分投标者未出席开标会 C 各投标者报价均不合理 机器设备C 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权决标A25、A26、A合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象建筑物B 工资表C 劳务行为D 被代理人的主要权利有代理人按照代理权限自主进行代理活动果C要求代理人代为清偿自己的债务般包括建设资金E 工程量F 构筑物B 要求代理人移交代理活动所产生的法律后D要求代理人报告完成彳t理事

36、务的情况E 代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿27、A28、A29、A30、A按照担保法的规定可以由第三者出面替当事人担保的方式有保证B 抵押C质押D 属于经济合同主要条款的是 标白B B 价款C质量D 无效经济合同的财产后果 追究违约金B 返还财产留置E 定金签证条款E违约责任F 仲裁条款可按C赔偿损失D 追究处罚金E追缴财产当事人申请仲裁应当具备的条件 有仲裁协议B 熟悉仲裁规则旦THC 有具体的仲裁请求和事实、理由 D 自己认为能够胜诉E 属于仲裁委员会受案范围31、经济合同法是指 订立的协议A 具有平等民事主体的法人D 农民E32、属于下列情况之一即同A没有经过上级主管部门

37、审批 有经公证处公证 F 无效代理 33、免除违约责任的条款有A对方过错B 国家计划调整相互之间为实现一定经济目的明确相互权利义务而其他经济组织 C个体工商户F为无效经济合同公民农村承包经营户是国家法律不承认其效力的合主体不合格C没有经工商局鉴证 D 内容不合法E自然灾害D 货物的自然损耗E 合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约34、仲裁协议包括如下A 请求仲裁的意思表示 所内容B 不向法院起诉的承诺 C 仲裁事项D双方争议的解决方式选定的仲裁委员会 F 争议调解人35、标底价格由组成A 成本B 利润C 税金D 直接费E 间接费36、施工招标时下列情况属于废标A投标书未密封B投标书逾期到达

38、C投标单位未参加开标会 D投标书未按规定格式 填写E 投标单位提送标书后发觉有误在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括A批准招标申请B审核招标文件C 负责编制标底D 参加开标会议E 监督评标过程 38、下列哪些属编制标底应遵循的原则A 一个工程只能编制一个标底B 标底应考虑价格变动因素C根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底 D标底价格应与投标者协商确定 39、工程招标时可能造成招标失败的原因有A 投标单位不足法定数 B 部分投标者未出席开标会C 各投标者报价均不合理 D决标前发现标底有某些漏误40、施工招标划分合同工作范围时应考虑的影响因素包括A 有利于本

39、地区的承包商 B 有利于本系统的承包商 C 施工内容的专业要求 D 避免施 工现场的交叉干扰 E 对项目建设总投资的影响三、判断题 10题/10分1、施工招标的招标广告属于要约2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同自裁定之日起合同不再具备法律效率3、保证合同的当事人是债权人和保证人4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等6、根据“担保法的规定医院、学校不能作为保证合同的担保人7、在法律上把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段8、当递交最终报表之后承包商根据合同进行索赔的权力终止了9、业主指定的分包商在施工中受到非自己应承担责任原因事

40、件的干扰而受到损害时他应向监理工程师提交索赔报告10、在索赔事件发生后的 28天内承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书 否则就丧失了索赔的权利四、简答题 5题/20分1、简述合同法律关系三要素2、承担违约责任有哪些方式3、解决合同争议的方法有哪些4、招投标法对招标人的能力有何要求5、根据FIDIC条款 组成合同的文件有哪些五、综合分析题2题/20分1、某高速公路项目利用世行贷款修建施工合同采用 FIDIC合同条件 业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中陆续发生了如下索赔事件 索赔工期和费用数据均符合实际一 施工期间承包方发现施工图纸有误需设计单位修改由于图纸修改造成停工

41、 20天。承包方提出工期延期 20天与费用补偿2万元的要求。二施工期间因下雨为保证路基工程填筑质量总监理工程师下达了暂时停工令共停工10天 其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。三 施工过程中 现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。问题针对承包方提出的上述索赔要求监理工程师应如何签署意见2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理在委托监理任务前 业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进

42、行处理若你作为监理工程师对遇到的下列问题请提出处理意见。一 在施工招标文件中按工期定额计算工期为550天。但在施工合同中开工日期为1997年12月15日 竣工日期为1999年7月20日日历天数为581天 请问监理的工期目标应为多少天为什么施工合同规定业主给施工单位提供图纸7套施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸施工图纸的费用由谁来支付在基槽开挖土方完成后施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤由此发生的医疗费用由谁支付为什么在结构施工中施工单位需要在夜间浇筑混凝土政府规定在晚上11点以后一般不得施工经业主同意并办理了有关手续。按地方若有特殊需要需给附近

43、居民补贴该项费用应由谁来支付一、单选题10题/10分1、A6、A510二、多选题1、A C D6、A B D E 740题/40分、B C E、A B C E11、16、21、A B C D 12A B D 17 A D E FA B C D 13 、A B C DD 18、A B C D91419A D E 5、A B C D 1015、C D E20、 A B C、C D E F25、A C D26、B D E27、A B C28、A B C E29、B C E30、A C E31、A B E F32、B D F33、A C D34、A C E35、A B C D E36、A B C D3

44、7、三、A B D E判断题38、A B C10题/10分39、A C30、C D E1、X2、X3、V4、V5、V6、四、V7简答题、X5题/20分8、V9、X10、V、B C D E、A B C2223241、答合同法律关系包括合同法律关系主体、 要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系合同法律关系客体、合同法律关系内容三个 享有相应权利、承担相应义务的当事人可以是自然人、法人、其他组织承担的义务所共同指向的对象：同约定和法律规定的权利和义务。2、答承担违约责任的方式主要有合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和主要包括物、行为、智力成果合同法律关系内容是指合继续履行、采取补救措施

45、、赔偿损失、支付违约金、定金罚则3、答 合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力要靠当事人的自觉履行4、答 有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员有组织编制招标文件的能力 有审查投标单位资质的能力有组织开标、评标、定标的能力。5、答按照优先支配地位次序 组成合同的文件有 合同协议书及附件 中标通知书 投标书及投标书附录 合同专用条款及数据表 合同通用条款 技术规范 图 纸标价的工程量清单 投标书附表 构成合同的其他文件。五、综合分析题2题/20分1、答 一这是非承包方原因造成的故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。二 由于异常恶劣气候

46、造成的6天停工是承包方不可预见的应签证给予工期补偿 6天而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的故不应签证给予工期补偿和费用补偿。三这是承包方自身原因造成的故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答一按照合同文件的解释顺序协议条款与招标文件在内容上有矛盾时应以协议条款为准。故监理白工期目标为581天。合同规定业主提供 7套图纸施工单位再要3套图纸超出合同规定故增加的图纸费用应由施工单位支付。二 在基槽开挖土方后在四周设置围栏按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意并办理了有关手续后应由业主承担有关

47、费用。合同管理试题3一、单项选择题每题1分 共10分1、合同法律关系的客体是。A、承包商 B 、监理工程师C 、标的 D 、合同条款2、行为人没有代理权超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同相对人有理由相信行为人有代理权的该代理行为有效该代理称为 。A、法定代理B 、委托代理C、指定代理 D、表见代理3、无效合同或者被撒销的合同没有法律约束力。A被确认时B 、自始C当事人一方提出时D 、双方发生争议时4、担保合同属于。A、从合同 B 、主合同 C、无偿合同D、委托合同5、可撤销的合同具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起内没有行使撤销权则撤销权消灭。A 60天 B、6个

48、月 C、一年 D、两年6、当事人对合同变更的内容约定不明确的。A、推定为未变更B 、推定为变更C由监理推定D 、请求仲裁7、根据招投标法的规定投标人少于的招标人应当依照招投标法重新招标。A 2个 B 、5个 C、10个 D 、3个8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是。A、总价合同B 、成本加酬金的合同C单价合同D 、设计施工总承包9、FIDIC合同条件中工期应该从起算。A合同签订之日日协议书中注明的开工日期C承包商接到监理工程师开工通知书的日期D第一次工地会议开会当天10、依据FIDIC施工合同条件监理工程师可在进行质量检验。A、只能在施工现场B 、只能在预制厂或料场C只能是A或B两种

49、情况之一 D、可在A或B合同规定的其它地点二、多项选择题每题1分 共计40分1、FIDIC条款中 监理工程师有权。A、撤换不称职的监理工程师代表B、批准承包人转让合同的要求C批准承包人的分包要求D 、撤换不称职的承包人职员E、终止业主与承包人的合同关系F、解释合同文件2、FIDIC条款中下列施工索赔中有合同依据的有。A、未按规定向承包人付款日延误提供图纸C未及时合理按合同提供场地D 、负责提供的书面数据不准确E、提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害F、分包人违约3、法律关系的三个要素是。A、主体 B、客体 C 、目的 D、内容4、当事人订立合同A、委托代理形式5、当事人订立合同有和B

50、、书面形式 C 米取 方式。O 口头形式D、其他形式A、要约邀请B6、不可抗力是指、要约 C、承诺 的客观情况。D 、担保A、不能预见 B、不能避免C 、不能保险 D 、不能克服7、合同纠纷的处理方法。A、公证 B 、鉴证 C 、协商口调解 E 、仲裁 F 、诉讼8、合法代理的条件。A、事先取得委托书B 、在委托范围内C以委托人的名义D 、要经过公证9、无效合同的法律后果。A、返还财产B、折价补偿C 、赔偿损失D 、追缴财产10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时般分为两个步骤进行即A、索赔权的论证 B 、索赔额的计算C查证索赔原因D 、核实索赔费用11、下列合同中与施工承包合同没有主从关系

51、。A、监理合同 B、设计合同 C 、借款合同D 、分包合同12、建设工程合同包括。A、监理合同B 、工程勘察合同C工程设计合同D 、施工合同13、下列说法是不正确的。A、索赔通知书由工程师发给承包商B、索赔通知书由承包商发给工程师C索赔通知书由承包商发给业主D索赔通知书由工程师发给业主。14、下列说法是不正确的。A、监理工程师代表仅对业主负责日监理工程师代表仅对承包人负责C监理工程师代表仅对工程师负责D监理工程师代表对业主和承包人负责。15、招投标法规定的法定招标方式有。A、公开招标 B、议标 C、委托 D 、邀请招标16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定评标方法包括A、综合评分法B 、最低报价法C最低评标价法D 、法律、行政法规允许的其它评标法17、公路工程施工招标的项目应当具备下列条件。A、初步设计文件已被批准日建设资金已经落实C项目法人已经成立并符合项目法人资格标准要求D施工准备工作基本就绪。18、计算监理服务费用的方法有。A、成本加酬金 B、费率法 C 、人、年费