08-09A《工程监理》练习题

1、建设工程监理重修练习题一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在工程项目建设过程中，（ ）始终处于主要负责者的地位。A.项目业主 B.监理单位 C.承建商 D.政府建设主要部门2.依据建设工程质量管理条例，（ ）在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A.设计单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设单位3.建设工程监理的（ ）是监理单位。A.行为主体 B.行为客体 C.对象 D.责任主体4.按照建设工程监理规范，（ ）是指监理人员在工程施工阶段施工中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全工程现场跟班的监督活动。A.巡视 B.平

2、行检查 C.工程计量 D.旁站监理5.监理单位是建设工程活动的“第三方”意味着建设工程监理具有（ ）。A.服务性 B.独立性 C.公正性 D.科学性 6.监理单位与承包单位是（ ）的关系。A.合同方 B.管理与被管理 C.监理与被监理 D.商业性服务7.按照建设工程监理规范，如果承包合同一方因另一方原因造成本方经济损失，应当（ ）向对方索取费用。A.本方直接 B.通过上级主管部门 C.通过监理工程师 D.通过律师8.我国建设监理主管部门强调，监理单位应当走（ ）的道路，否则建设工程监理经验就不能积累起来，监理工作的水平就难以提高。A.社会化 B.专业化 C .规范化 D.企业化9.监理单位投标

3、书的核心是（ ）。A.监理大纲 B.监理规范 C.监理费报表 D.目标控制措施10.按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ ）。A.工程竣工图 B.监理档案资料 C.工程技术总结 D.工程决算11.目标控制的前提工作，一是目标规划和计划，二是（ ）。A.组织 B.协调 C.领导 D.检查 12.为了进行有效的目标控制，必须做好两项重要的工作：一是（ ），二是目标控制的组织。A.目标规划和设计 B.信息收集 C.合同审查 D.资源供应保证13.“建设工程监理是一种高只能的技术服务”主要强调其（ ）。A.服务性 B.独立性 C.公正性 D.科学性14.（ ）就是预先分析目标偏离的可能

4、性，并拟订和采取各项与预防性措施，以使计划目标得以实现。A.全面控制 B.主动控制 C.被动控制 D.反馈控制 15.当前我国的建设工程监理主要应当在工程项目建设的（ ）阶段进行。A.决策 B.实施 C.施工 D.设计16.一种既有利于加强子项目监理工作，又有利于监理职能部门开展工作，适合与大中型工程项目监理，并且命令源较少的项目监理组织形式是（ ）。A.按子项分解的直线监理组织 B.职能制监理组织 C.距阵制监理组织 D.按建设阶段分解的监理组织17.监理单位不得（ ）监理业务。A.分包 B.发包 C.转让 D.转移18.从事建设工程监理活动，应当遵守（ ）的准则。A.公平、独立、自主、科学

5、 B.守法、热情、严格、科学C.守法、诚信、公正、科学 D.守法、公平、诚信、科学19.工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（ ）。A.服务性 B.公正性 C.专业性 D.社会性20.多种风险的发生概率及其潜在损失定量化，也称为（ ）。A.风险识别 B.风险衡量 C.风险分析 D.风险调查21.工程项目监理的目标是（ ）。A.投资目标、进度目标、质量目标B.控制投资、控制进度、控制质量C.控制投资、控制进度、控制质量、合同管理、组织协调D.依法经营、高标准服务22.按建设工程质量管理条例，未经（ ）签字，建筑材料、建筑购配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一步

6、工序的施工。A.监理工程师 B.施工单位负责人 C.建设单位负责人 D.设计单位负责人23.我国监理单位是专门为（ ）提供技术服务的单位。A.承建商 B.项目业主 C.项目业主和承建商 D.所有需求单位24.对工程项目实体质量实施控制的主要阶段是（ ）。A.决策阶段 B.设计阶段 C .招标阶段 D.施工阶段25.根据建设工程监理指导思想，总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性，协助业主达到在（ ）的最终目的。A.建立有效的约束协调机制 B.控制工程项目的投资、工期、质量C.实现“三控、两管、一协调” D .在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目26.建设工程监理必须由（

7、）。A.项目法人委托和授权 B.承建单位委托和授权 C.政府主管部门批准 D.承建商接受27.按我国目前的建设程序大中型项目的建设过程大体分为 （ ）、建设实施和交付使用三大阶段。A.可行性研究 B.项目建设方 C.编制可研报告 D.投资决策28.按照建设工程监理规范，（ ）是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。A.巡视 B平行检查 C .工程计量 D.旁站监理 29.工程项目投资、进度、质量三大目标之间存在着（ ）关系。A.相互对立 B.相互统一 C.既对立又统一 D.相互独立30.监理单位与项目法人之间是（ ）关系。A.代理人与被代理人 B.雇佣 C.合同 D

8、.服务31.施工准备阶段监理工作包括（ ）。A.制定施工方案 B.进行设计交底 C.施工测量放线 D.审批工程开工32.具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点的是（ ）项目监理组织结构形式。A.直线制 B . 职能制 C.直线职能制 D.矩阵制33.不论是投资控制、质量控制或进度控制，工作的重点应当放在（ ）上。A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.全过程控制34.建设工程监理单位的服务对象是（ ）。A.项目法人和承建商 B.项目法人 C.承建商 D.政府管理部门35.按照建设工程质量管理条例，总承包单位和分包单位的工程质量责任由（ ）承担。A.施工单位 B.勘察、设计单位 C.建设单

9、位 D.工程监理单位36.按照建设工程监理规范，（ ）是项目监理机构利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。A.巡视 B.平行检查 C.工程计量 D.旁站监理37.监理单位实施建设工程监理的目的是（ ）。A.建立约束协调机制 B.控制工程项目的投资、工期、质量C.实现“三控、两管、一协调” D.协助业主在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目38.按照建设工程监理规范，（ ）应定期主持召开工地例会。A.总监理工程师 B.施工单位负责人 C.建设单位负责人 D.专业监理工程师39.监理机构目标控制的综合措施所不包括的是（ ）。A.行政措施 B.经

10、济措施 C.合同措施 D.技术措施40.建设工程监理单位的服务性反映在（ ）。A.它是为业主服务的 B.它是为业主与承建单位双方正当利益服务的C.它是社会化、专业化的机构 D.它是中介机构，只收取监理报酬，不能从事建筑产品生产经营活动41.整个工程项目质量控制的重点控制阶段在（ ）。A.施工阶段 B .设计阶段 C.投标阶段 D.保修阶段 42.在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（ ）措施。A.行政 B.技术 C.组织 D.合同43.“检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录”是（ ）的基本职责。A.总监理

11、工程师 B.专业监理工程师 C.驻地监理工程师 D.监理员44.工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为其法律责任由（ ）承担。A.招标代理机构 B.发包人 C.监理单位 D.承包人 45.保险合同是（ ）约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人 B.投保人与受益人 C.投保人与保险人 D.保险人与被保险人46.合同法规定，当事人（ ）各类合同的示范文本订立合同。A.应当参照 B.可以依据 C.必须参照 D.可以参照47.当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ ）为准。A.招标文件中的规定 B.招标单位在会议上的口头解答 C.发给

12、投标单位的会议记录 D.现场考察时招标单位的口头解释48.某工程隐蔽工程部位，承包商未通知监理工程师进行检查就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露，检查后表明该部位的施工质量不满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费由（ ）负担。A.发包人 B.监理单位 C.承包人 D .发包人的项目经理部49.工程建设过程中需要与当地政府有关部门协调的工作，应由（ ）办理。A.发包人 B.监理单位 C.承包人 D.发包人的项目经理部50.当承包人部分的施工质量未达到合同规定的要求时，工程师（ ）。A.不承担责任 B.承担连带责任 C.承担全部责任 D.同意扣除一定数量监理酬金51.工程师通知承包人进

13、行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ ）。A.工程师单独计量有效 B.工程师单独计量无效 C.工程师应推迟计量时间 D.工程师单独计量后再请承包商确认52.根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由（） 编制竣工决算报告。A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.设计人53.上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由（ ）对他们的工作安全负责。A.发包人 B .监理人 C.承包人 D.工作人员自己54.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（ ）承担该部分永久工程的管理责任。A.发包人 B .工程师 C.承包人 D.发包人与承包人

14、共同55.采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价的暂定金额使用权由（ ）控制。A.业主 B.工程师 C.总包商 D.分包商56承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ ）。A.可自行运出工地 B.不能在运出工地 C.需经业主批准后才能运出工地 D.需经工程师批准后才能运出工地 57.FIDIC合同文件中所说的工程竣工是指工程以达到（ ）的条件。A.完成了全部清场扫尾工作B.已通过竣工验收，虽未完成全部规定工作但不影响业主使用C.已达到完工程度但尚未进行竣工验收 D.已经过了保修期的运行检查58.FIDIC施工合同文件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保

15、留金，在颁发工程接收验证书后，业主应（ ）。A.仍不返还承包商 B.支付承包商一半 C.返还承包商一半和利息 D.全部返还承包商59.FIDIC施工合同文件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（ ）止。A.工程接收证书指明的竣工日 B.颁发工程接收证书日 C.颁发履约证书日 D.承包商提交的结算单生效日60.FIDIC施工合同文件规定，业主应在工程师签发（ ）后的14天内，退还承包商履约包涵。A.工程移交证书 B.履约证书 C.结清单 D.最终支付证书61.按索赔目的的分类，索赔包括（ ）。A.工程延误索赔和工程变更索赔 B.工程加速索赔和意外风险索赔 C.工期索赔和费用索

16、赔 D.工期索赔和工程变更索赔62.建设工程中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ ）承担。A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员63.（ ）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。A.保证 B.留置 C.抵押 D.定金64.保险的目的是为了（ ）。A. 避免风险 B.克服危险 C.分散危险 D.控制危险 65.分包人在施工现场的协调管理工作，应由（ ）负责。A.发包人 B工程师 C.总包人 D.分包人自己66.发包人应对因（ ）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A.工程师提供的水准点高程资料有误B.承包人使用的测量仪器有误差 C.承包人

17、放线有误差而工程师未查出D.承包人放线后工程师未进行复测 67.FIDIC施工合同文件规定，计算承包商的施工期是从开工令指明的应开工之日起到工程师签发的（ ）之日为止。A.工程接收证书 B.工程接收证书指明的竣工日 C.履约证书 D.最终支付证书68.FIDIC施工合同文件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以（ ）。A.本月工程量不予计量 B.按实际完成的工程量支付应得款 C.履约证书 D.最终支付证书69.按照承包人索赔程序要求，索赔事件发生后，承包人应当在（ ）天内，以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知。A.28. B.56

18、C.70 D.84 70.在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由 承包人原因引起的质量问题，应由（ ）承担发生的费用。A.发包人 B.监理人 C.承包人 D.发包人与承包人共同71.发包人供应的材料进入施工现场后，在使用前检查实验应由（ ）负责。A.工程师 B.发包人 C.承包人 D.拱货人72.FIDIC合同条件规定，（ B ）证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明。A.履约 B.工程接收 C.最终支付 D.竣工结算的支付73.施工合同中索赔的性质属于（ ）。A.经济补偿 B.经济惩罚 C.经济制裁 D.经济补偿和经济制裁 74.在下列解决合同纠纷的方式中，（ ）是不

19、以双方自愿为前提的。A.协商 B.协调 C.仲裁 D.诉讼75.违约方给对方当事人造成实际损失是（ ）的先决条件。A.支付定金 B.支付赔偿金 C.继续履行 D.解除合同76.国家大型工程项目的施工一般都采用（ ）方式选择施工单位。A.直接发包 B.公开招标 C.邀请招标 D.仪标77.对一个采用邀请招标的工程，参加投标的单位不得少于（ ）。A.2家 B.3家 C.5家 D.7家78.工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（ ）施工进度计划。A.承包商编制的 B.业主编制的 C.监理单位制定并由承包商认可 D.承包商提交并经工程师批准的79.（ ）属于不可抗力事件。A.战争、动乱 B.乙方责任造

20、成的爆炸 C.正常的阴雨天气 D.雨天积水80.FIDIC施工合同文件规定，如果承包商未在工程师规定的时间内运走工地上不合格的材料或补救重建不合格工程的话，业主有权雇用其他人来完成，次项工作所发生的一切费用由（ ）负责。A.业主 B.承包商 C.工程师 D.保证人81.以下材料中，（ ）不能作为承包人向发包人索赔的证据。A.工程师的施工建议 B.现场施工记录 C.工程变更令 D.批准的施工组织计划82.（ ）是进行工程质量控制的基础。A.质量标准 B.合同文件 C.设计文件 D.质量数据83.通过建设工程形成的工程质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（ ）。A.质

21、量标准 B.合同规定的质量标准 C.规范规定的标准 D.环境协调性的要求84.在（ ）需要确定工程项目的质量要求。A.可行性研究时 B.决策阶段 C.设计阶段 D.施工阶段85.一般地说，对工程项目的要求是既要合理的质量，又要合理的投资，要达到这个目标，主要是在（ ）做好控制工作。A.决策阶段 B.设计阶段 C.施工阶段 D.可行性研究阶段86.材料书面检查是监理工程师对施工单位提供的（ ）进行审核。A.材料订货申请 B.材料订货合同 C.材料的验收签证 D.材料的质量保证资料 87.目测检查法的手段可归纳为看、摸、敲、（ ）四个字。A.听 B.套 C.照 D.感88.工程定位及标高基准控制，

22、属于（ ）的质量控制。A.施工准备 B施工技术 C.施工过程 D.施工工艺89.工程开工前，对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等控制点，（）应进行复核。.施工单位.监理单位.设计单位.质量监督站90.事故的原因分析要建立在（ ）的基础上。A.发生事故的时间、地点 B.事故情况调查 C.事故性质 D.事故造成损失91.一般工程事故通常是指直接经济损失在（ ）的质量事故。A.1000元-5000元 B.小于5000元 C.5000元-1万元 D.5000元-5万元92.作为施工单位，采用（ ）合同形式，可尽量减少风险。A.不可调值总价 B.可调值总价 C.单价 D.成本加酬金93.我国现行建筑

23、安装工程价款按月结算的结算对象是（ ）。A.建设项目 B. 单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程94.网络计划中的虚工作（ ）。A.既消耗时间，又消耗资源 B.只消耗时间，不消耗资源C.既不消耗时间，也不消耗资源 D.不消耗时间，只消耗资源 95.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（ ）天。A.13 B.8 C.5 D.396.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。.自由时差.总时差.持续时间.时间间隔97.流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（

24、）。.它的工期最短.现场组织、管理简单.能够实现专业工作队连续施工.单位时间投入劳动力、资源量最少98.在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（ ）。A.平行工作 B.后续工作 C.先行工作 D.紧前工作99.影响工程项目质量目标的关键阶段是（ ）。A.可行性研究阶段 B.项目决策阶段 .C.项目设计阶段 D.施工阶段 100.监理单位的产品是（ ）。A.硬件 B.软件 C.流程性材料 D.服务 101.施工阶段，当现场各项施工准备工作检查合格后，由（ ）发布开工令。A.总监理工程师 B.业主 C.城建主管部门 D.施工企业一级的技术负责人 102.施工

25、阶段按工程实体质量形成过程的时间分为 （ ）控制。A.分项工程、分部工程、单位工程 B.资源投入、生产过程、最终验收C.施工单位、监理单位、质量监督站 D.施工准备、施工过程、施工验收103.将工程项目划分为分项、分部和单位工程，是为了便于对工程质量的（ ）。A.控制 B.检查评定 C.验收 D.管理104.质量事故调查分析报告应包括（ ）。A.事故情况、性质、原因、责任和评估 B.事故处理方案、方法和技术措施C.事故现场封闭保护 D.事故检查报告105.工程质量事故处理的核心及关键是（）。A.查明事故发展变化规律 B.搞清原因 C.落实措施妥协处理 D.提高认识，吸取教训106.某工程由于献

26、礼要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（ ）。A.指导责任事故 B.操作责任事故 C.技术原因引发的事故 D.社会原因引发的事故107.实现建设工程投资控制最有效的手段是（ ）。A.进行招标和投标 B.尽量节约投资 C.技术原因引发的事故 D.社会经济承包责任制108.按月结算是按（ ）控制每月工程款拨付额度的结算方式。A.工程月进度计划 B.统计进度月报表 C.已完工程月进度计划 D.未完工程月结表109.如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为（ ）与已完工程计划投资的差异。A.拟完工程计划投资 B.又完工程实际投资 C.为完工程

27、计划投资 D 未完工程实际投资110.在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作（ ）。A.为关键工作 B.自由时差为零 C.总时差等于自由时差 D.自由时差不超过总时差111.在组织流水施工时， （ ）称为流水步距。A.某施工专业队在某一施工段的持续工作时间B.相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间C.某施工专业队在单位时间内完成的工程量 D.某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间112.承包单位施工网络计划的计划工期必须满足（ ）的要求。A.计算工期 B.合同中的规定规定 C.终点节点的最早时间 D.早时标网络图中关键线路各工作的持续时间之和。113.

28、网络图应符合壹（ ）。A.只有一个起点节点 B.只有一个结束工作 C.起点节点可有多条内向的箭线 D.终点节点可有多条外向箭线114.在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过起总时差，则（ ）。A.网络计划的计算工程期不会改变 B.该工作的总时差不变C.该工作的自由时差不变 D.网络计划中关键线路改变115.进度计划的执行过程中，应重点分析该工作的进度（ ）来判断工作进度，判断对计划工期产生的影响。A.拖延与相应费用的关系 B.拖延值是否大于该工作的自由时差 C.拖延与相应质量的关系 D.拖延值是否大于该工作的总时差116.采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较

29、时，可以明显的看出（ ）。A.某一工作的实际进度情况 B.某一工作完成工作量情况 C.导致进度拖延的某一具体工作 D.项目总的实际进展情况117.某项工作根据网络计划检查结果总时差为-3天，则该工作（ ）。A.影响工期3天 B.不影响工期 C.影响工作间逻辑关系 D.不影响资源供应118.工程质量控制包括（ ）及过程质量控制、竣工验收质量控制三方面。A.施工准备质量控制 B.社会工作质量控制 C.管理工作质量控制 D.技术工作质量控制119.对工程质量形成的过程而言，（ ）阶段的质量控制是工程项目质量的决定性环节。A.决策 B.设计 C.施工 D.竣工验收 120.施工质量程序中单项工程或分部

30、、分项工程完成后，承包商应向监理工程师提交（ ）。A.质量验收通知单 B.-验收申请 C.开工申请单 D.自检记录121.监理工程师对施工过程质量控制的主要方式是（ ）。A.工序交接检查 B.现场检查 C.隐蔽工程检查验收 D.工程质量事故处理122.某工程项目在施工中基础出现严重不均匀沉降，结构开裂，严重影响使用功能和工程结构安全，该事故属于（ ）。A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.严重事故123.机械操作人员工资包括在建筑安装工程（ ）之中。A.人工费 B.其他直接费 C.施工管理费 D.机械费 124.在进行工程计量时，下列程序中（ ）情况存在问题。A.监理工程师接到已完工程

31、报告7天内按图纸进行审核B.监理工程师在计量前24小时通知承包商C.监理工程师进行计量，承包方必须提供便得条件D.监理工程师在收到已完工程报告后的4天内未进行计量，承包方报告的内容视为已被确认125.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M 的总时差为（ ）天。A.6 B.9 C.12. D.15126.双代号网络计划的节点表示（ ）。A.工作 B.工作的开始 C.工作的结束 D.工作的开始和结束127.在网络计划中，工作的最早开始时间应为所有紧前工作（ ）。A.最早完成时间的最大值

32、 B.最早完成时间的最小值 C.最迟完成时间的最大值 D.最迟完成时间的最小值128.检查网络计划时，发现某工作尚需作业a天，到该工作计划最迟完成时刻尚剩b天，原有总时差为c天,则该工作尚有总时差为( )天.A c-a B.c-b C.a-b D.b-a129.双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了( )。.A.表达不需要消耗时间的工作 B.表达不需要消耗资源的工作C.表达工作间的逻辑关系 D.节省箭线和节点130.在工程进度检查比较中,尚有总时差等于( ).。A.原有总时差减检查时间 B.尚需作业天数 C.检查时间减工作的持续时间 D.到最迟完成时尚余天数减检查计划时尚需作业天数131.

33、当施工进度拖延是由于( )时,承包商不能要求监理工程师批准工程延期.A.工程业主原因 B.监理工程师原因 C.异常恶劣的天气条件 D.承包商自身的原因132.工程质量控制,就是为了确保( )的质量标准,做采取的一系列措施、手段和方法。A.政府规定 B.合同规定 C.监理工程师规定 D.业主规定133.工程质量控制总“以人为核心”的原则，这里的人是指（ ）。A.现场操作者 B.技术人员 C.管理人员 D.参与建设工程的所有人员134.建设工程发生质量事故，施工单位应当迅速上报相当主管部门并在（ ）内写出书面报告。A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.60小时135.我国现行建筑安装工程价

34、款结算中，采用最多的结算方式是（ ）。A.竣工后一次结算 B.分段结算 C.按月结算 D.结算双方约定的其他结算方式136.某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位做了1.6米，多做的工程量在工程价款的计量支付应（ ）。A.不予计量 B.予以计量 C.计量一半 D.有业主与施工单位协商处理137.某建设项目由若干个施工单位平行承包，由于承包商甲拖延施工进度而导致其后续承包商乙不能按原施工合同规定进场施工时，承包商乙（ ）提出工程延期和费用补偿申请。.不应向监理工程师 应向承包商甲.应通过监理工程师向业主 .应直接向业主138.检查施工现场的测量标桩、建筑物的定位放线及高程水准点是属于（ ）

35、质量控制。A.施工准备 B.施工工艺 C.施工过程 D.竣工验收139.施工过程质量控制应以（ ）的控制为核心。A.质量控制点 B.施工预检 C.工序质量 D.隐蔽工程和中间验收140.建筑安装工程造价中的税金组成是（）。A.营业税、城市维护建设税、所得税B.营业税、城市维护建设税、教育费附加C.营业税、固定资产投资方向调节税、城市维护建设税D.营业税、固定资产投资方向调节税、所得税141.下面不属于网络计划的时间参数的是（ ）。A.工作最早开始时间 B.工作持续时间 C.相邻两项工作时间间隔 D.计算工期二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选

36、，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)1 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）等形式，对建设工程实施监理。A旁站 B平行检验 C巡视 D见证 E指挥2 按照纠正措施或信息来源，控制可分为（ ）。 A前馈控制 B事前控制 C反馈控制 D事中控制 E事后控制3 按事物发展过程将控制分为（ ）。 A前馈控制 B事前控制 C反馈控制 D事中控制 E事后控制4 中华人民共和国建筑法规定，工程监理单位（ ）的，应当承担连带赔偿责任。 A与承包单位串通 B与建设单位串通，造成损失C与施工单位串通，造成损失 D与建设单位串通，弄虚作假E与施工单位串通，降低工程质量5 主动控制也称为（ ）。

37、 A前馈控制 B反馈控制 C面对未来的控制 D面对现实的控制 E事前控制6 工程项目进度控制需要实施全面控制是指精度控制要对（ ）进行控制。 A整个项目结构 B建设全过程C全体参建单位 D项目建设有关单位E影响进度的各项因素7 项目法人同监理单位的关系是（ ）。 A合同关系 B平等主体关系 C雇佣与被雇佣关系 D被代理人与代理人之间的关系 E授权与被授权关系8 建设项目监理的三大任务是（ ）。 A安全控制 B质量控制 C进度控制 D资金筹措 E投资控制 9 工程项目建设监理组织的形式有（ ）等几种。 A直线职能制 B直线制 C职能制 D事业部制 E矩阵制10建设项目的质量、投资和进度三者之间的

38、关系是（ ）。 A互相进度 B相互独立 C相互对立 D相互关联 E互相制约11与其他建设工程阶段相比，施工阶段具有（ ）特点。 A决定工程价值的关键阶段 B出现工程变更的主要阶段C合同争议较多的阶段 D资金投放量最大的阶段E确定工程项目总目标的阶段12下列建立项目监理组织工作的顺序是（ ）。 A形成各监理部门 B明确监理目标C确定监理任务和工作 D制定监理工作流程E绘制监理组织结构图 F制定监理任务工作和职能分工表13工程项目三大目标间的对立关系表现在（ ）。 A提高质量标准就增加投资B提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资D提高质量工程不返工，相当于缩短了工期E缩短工期，项目提前动用，增

39、加经济效益14施工阶段要对影响质量的（ ）等因素进行全面控制。 A人 B材料 C机械 D方法 E环境 F道路15FIDIC施工合同条件规定，（ ）的关系不是合同法律关系 A业主和指定分包商 B业主和工程师C业主和分包商 D承包商和指定分包商E业主和承包商 16工程师在区县通知期内，可就是（ ）事项向承包商发布指示。 A清理施工现场B移走并替换不符合合同规定的永久设备C将不符合合同规定的工程撤除并重建D保管已完工程E移走并替换不符合合同规定的材料17承包商应就（ ）向业主索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商 A业主提供的施工图有误 B经工程师批准的承包商设计错误C因气候原因引起的工程延误 D业主

40、拖延支付工程款E工程师发布错误的指令干扰分包工程的施工18工程师审核费用索赔应注意（ ）A取费的合理性 B计算的合理性 C发包人和承包人都满意D已顺利实施工程项目为准则 E维护承包人利益19根据索赔的基本含义，索赔就有（ ）等特性 A索赔是双向的 B索赔是双方行为C索赔已发生经济损失为前提 D索赔已发生了权利损害为前提E索赔以营利为目的20建设工程的招标方式包括（ ） A公开招标 B行业内招标 C地区内招标 D邀请招标 E议标21FIDIC施工合同条件下，（ ）引起承包商费用的增加，可向业主提出索赔。 A施工现场条件不可预见的变化 B施工机械故障C施工范围变化 D业主原因的工程延误E工程质量问

41、题引起的返工22按索赔目的分类，索赔包括（ ）。 A工程变更索赔 B工程加速索赔 C工期索赔 D费用索赔E意外风险和不可预见因素索赔23按照担保法规定，只能当事人本人作出担保的方式有（ ） A保证 B违约金 C质押 D滞留 E定金24FIDIC施工合同条件规定，保留金应当分别在（ ）后返还。A开工 B提交履约保涵 C颁发工程接收证书 D竣工结算 E颁发履约证书25监理工程师对环境因素的控制中，（ ）均属于工程作业环境的因素。 A气象 B防护设施 C工作面 D通讯、照明E地质条件26建设工程的特性包括（ ）。 A适用性 B耐久性 C美观性 D经济性E环境协调性27工程质量事故的特点是（ ）。 A

42、复杂性 B多发性 C可变性 D严重性 E时效性28工程发生重大坍塌事故，监理工程师须立即采取的措施有（ ）。 A下达停工令 B要求施工单位采取防护措施C要求施工单位逐级上报 D组织事故调擦E研究确定处理方案29常用的动态结算方法有（ ）A实际价格结算法 B调价文件结算 C调值公式法D价格指数法 E比率调整法30流水施工的参数有（ ） A搭接时间 B工程的工期 C流水节拍 D流水步距 E工作面 F工程的费用 G施工班组数31通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有（ ）。 A匀速进展横道图比较法 BS形曲线比较法C匀速进展横道图比较法 D前锋线比较法 3

43、2设计交底与图纸会审的主要目的在于（ ）。 A减少图纸差错B让施工单位熟悉图纸、了解工程特点、设计意图C让施工单位了解关键部分的质量要去D为施工单位解决技术难题E提醒施工单位有关注意事项33下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有（ ）。A现场监督检查 B利用支付手段C发布监理工程师指令 D审核承包单位和分包单位的资质E审核有关的技术文件、报告和报表 34在某工程网络计划中，工作M的时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际 进展情况，发现工作M的总时差为3天，说明工作M实际进展（ ）A拖后3天 B影响工期3天 C拖后5天 D影响工期5天 E拖后2天35（ ）是工程质量特点A影响质量的因素多 B容易产生质量波动C