最新精选监理工程师《质量、投资、进度控制》复习题及知识点分析(共60套)第(54)

1、最新国家监理工程师质量、投资、进度控制职业资格考前练习一、单选题1.国产标准设备原价一般是指()。A、设备出厂价与采购保管费之和B、设备购置费C设备出厂价与运杂费之和D、设备出厂价 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案2.在建设工程进度控制中，推行CM承发包模式，是监理工程师对进度控制的()。A、技术措施B、组织措施C经济措施D、合同措施 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是进度控制的措施和主要任务。在进度控制中，推行CM承发包模式，是监理工程师对进度控制的合同措施。3.在图3-55所示双代号时标网络计划

2、中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A、0B、1C、2D、3本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。机械待在现场最短时间，4.下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是A、直接费会随着工期的缩短而增加()。B、直接费率会随着工期的增加而减小C间接费会随着工期的缩短而增加D、间接费率会随着工期的增加而减小本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是费用优化。工程总费用由直接费用和间接费用组成。直接费用由人工费、 材料费、机械使用

3、费、其他直接费及现场经费等组成。直接费用会随着工期的缩短而增加。 间接费用包括企业经营管理的全部费用， 它一般会随着工期的缩短而减少。 在考虑工程总费 用时，还应考虑工期变化带来的其他损益，包括效益增量和资金的时间价值等。5.在搭接网络计划中，终点节点一般都表示（）。A、实际工作B、实际工期C计划工期D、虚拟工作本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是单代号搭接网络计划。由于在单代号搭接网络计划中，终点节点一般都表 示虚拟工作（其持续时间为零），故其最早完成时间与最早开始时间相等，且一般为网络计划 的计算工期。6.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为1万m

4、3,合同中约定土方工程单价为20元/m3，当实际工程量超过估计工程量10%寸，需要调整单价，单价调为18元/m3。该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m3则土方工程款为（）。A、21.6B、23.6C、23.8D、24.0本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案7.当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须A、将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作B、压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间C压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间D、将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D()。【本

5、题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案8.某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款600万元，第三年贷款100万元，贷款均为年初发放，年利率为10，考虑资金时间价值，贷款第三年末的本利和是（）万元。A、12264B、12440C、13062D、13684本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是资金时间价值的计算。F=P1（FP，10，3）+P2（FP，10，2）+P3（FP，10，1）=13684（万元）。9.某工程双代号网络计划如图310所示，其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间是（）。A、3和5B、3和6C、4和5D、4和6

6、本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路：TTT和TTT。计算工期=3+6+5=14,E工作最早开始时间是4，最迟开始时间是5。10.工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A、项目决策B、工程设计C工程施工D、工程竣工验收 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。 在一定程度上， 工程施工是形成实体质量 的决定性环节。11.承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A、勘察任务书B、勘察工作计划C勘察方案D

7、、勘察成果评估报告 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案12.在工程质量保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量问题，要由()负责维修、更换，由责任单位负责赔偿损失。A、政府部门B、监理单位C设计单位D、施工单位 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程质量管理主要制度。在工程质量保修期限内，因勘察、设计、施工、 材料等方面的原因造成的质量问题， 要由施工单位负责维修、 更换， 由责任单位负责赔偿损 失。13.最常用的计算索赔费用的方法是()。A、总费用法B、修正的总费用法C关键线路法D、实际

8、费用法本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案14.选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，规定工程招标承发包的范围、类型、 条件，对招投标承发包活动依法监督属于()的管理职能。A、建设单位B、政府C监理单位D、施工单位 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程质量管理制度体系。 工程质量政府监督管理职能包括建立和完善工程 质量管理法规、建立和落实工程质量责任制、建立活动主体资格的管理、工程承发包管理、 工程建设程序管理。15.为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，

9、 在工程计量时可以采用()。A、估价法B、分解计量法C均摊法D、图纸法 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是单价合同的计量。计量方法包括：(1)均摊法， 对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量，例如，为监理工程师提供的宿舍、保养测量设备、保养气象记 录设备、 维护工地清洁和整洁；(2)凭据法， 按照承包商提供的凭据进行计量支付， 例如 建 筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付；(3)估价法，按合同文件的规定，根据工程师估算的已完成的工程价值支付，例如为工程师 提供办公设施和生活设施：为工程师提供用车，为

10、工程师提供测量设备、天气记录设备、通 信设备等项目；(4)断面法16.某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万 元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10，则基本 预备费为()万元。A、260B、270C、276D、292本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是预备费。 基本预备费的计算基数为建筑安装工程费、 设备购置费、 工程建 设其他费的三项之和，于是，该项目的基本预备费=(2000+600+100)X10%=270(万元)。17.控制图是利用()规律来识别生产过程中的异常原

11、因，控制系统原因造成的质量波动，保 证生产过程处于控制状态。A、质量特性值呈正态分布B、质量特性值呈周期性变化C质量特性值易于识别D、质量特性值的稳定性本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程质量统计分析方法。 产品质量特性值的波动是有一定规律的， 即质量 特性值分布服从正态分布。 控制图就是利用这个规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。18.施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握、审查和发现问题速度快的审查方法是()。A、全面审查法B、对比审查法C筛选审查法D、重点审查法 本题答案与知识点解析【参考答案

12、】 ：C【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。 “筛选”审查法优点是简单易懂， 便于 掌握， 审查速度快， 便于发现问题， 但问题出现的原因尚需继续审查。 该方法适用于审查住 宅工程或不具备全面审查条件的工程。19.法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。A、最咼裁定B、最终裁定C般裁定D、行政裁定 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程质量管理主要制度。 法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告， 在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。20.领导者建立组织统一的宗旨和方向，领导作用的基本

13、内容不包括下列()。A、确定质量方针、质量目标B、建立组织的发展前景C形成内部环境D、确定每个过程活动的能力和需求本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是ISO质量管理体系的原则及特征。选项D属于全员参与”的内容。21.下列选项中，属于建设工程进度控制总目标的是()。A、定额工期B、合同工期C建设工期D、确保提前交付使用 本题答案与知识点解析【参考答案】：C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的总目标是建设工期。22.某施工合同约定，人员窝工补贴为15元工日。在基础工程施工期间，因罕见暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工2

14、0个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通 知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为()。A、4天，750元B、4天，450元C、4天，0元D、2天，0元本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是索赔费用的计算。 根据 标准施工招标文件的条款，因罕见暴雨导致基 坑淹水和因重大公共活动、 政府通知的停工虽属非承包人原因， 但也不是发包人的原因。 发 包人可以予以工期延长，但不会予以费用及利润的索赔。23.钢结构焊缝外观检测，当栓钉直径为19mrfi寸，角焊缝最小焊脚尺寸为()mm。A、6B、8C、9D、10本题答案与知识

15、点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是钢结构工程试验与检测。栓钉直径为16、19、22mm寸，角焊缝最小焊脚尺寸为8mm。24.根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是()。A、质量手册B、程序文件C作业文件D、作业规程 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是质量管理体系的建立。第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三 层次：作业文件。25.在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的措施中，不属于经济措施的是()。A、及时办理工程预付款支付手续B、对工期提前给予奖励C对工程延误收取误期损

16、失赔偿金D、公正地处理索赔 本题答案与知识点解析参考答案】 ：D本题相关知识点解析】26.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的阶段是()。A、选址勘察B、初步勘察C详细勘察D、现场勘察本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程勘察质量管理。 可行性研究勘察， 又称选址勘察， 其目的是要通过搜 集、分析已有资料，进行现场踏勘。27.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的()。A、总时差最小B、自由时差为零C时间间隔最小D、自由时差等于总时差本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ： 本题

17、考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键节点具有以下一些特性：(1)开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作；(2)以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等；(3)当两个关键节点有多项工作，且工作时间的非关键节点无其他内向箭线和外向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差均相等；(4)当两个关键节点间有多项工作， 且工作间的非关键节点有外向箭线而无其他内向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差不一定相等。28.现有甲乙两家银行可向借款人提供1年期贷款，均采用到期1次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11，每季度计息1次；乙银行贷款年利率12，每半年计息1次。

18、借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()。A、1100B、1146C、1200D、1236 本题答案与知识点解析参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是资金时间价值的计算。 甲银行贷款年实际利率=(1+11本题考查的是进度控制的措施和主要任务。选项D公正地处理索赔属于合同措施。4)4-1=1146； 乙银行贷款年实际利率=(1+122)2-1=1236。要作出正确的选择就选择甲银行的贷款。29.建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A、措施费B、规费C直接工程费D、企业管理费 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析

19、】 ： 本题可直接选择答案30.下列有关工程质量统计及抽样检验的描述错误的是()。A、总体也称母体，是所研究对象的全体B、个体是组成总体的最基本元素C总体中含有样品的数目通常用N表示D、总体分为有限总体和无限总体 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。选项C,总体中含有个体的数目通常用N表示。被抽中的个体称为样品，样品的数目称样本容量。31.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是()。A、单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长B、单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C双

20、代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点D、工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零 本题答案与知识点解析【参考答案】：C【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。 关键线路是指从起点节点到终点节点的 线路上各项工作持续时间总和最大的通路。因而，关键工作两端的节点必为关键节点。32.在设备购置费中，国产标准设备原价一般按()计算。A、带有备件出厂价B、定额估价法C系列设备插入估价D、不带备件出厂价 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是设备购置费的组成与计算。 国产标准设备原价， 一般执行带有备件的出厂 价；至于定额

21、估价法、系列设备插入估价，属于国产非标准设备原价的计算方法。33.某招标工程发生工程变更，引起已标价工程量清单项目发生变化，若该项目没有适用也 没有类似于变更工程项目，发承包双方参考报价浮动率进行工程项目调整。该项目中标价为3000万元，招标控制价为3300万元，施工图预算为3100万元，标底为3050万元。则承包 人报价浮动率是()。A、164B、322C、606D、909 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程变更价款的确定方法。承包人报价浮动率L=(1-中标价招标控制价)X100%=1-3000/3300=9.09%。34.工作A的工作持续时间

22、为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时问分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第()天。A、3B、6C、8D、12本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。A工作的最迟开始时间=min(16-4)，(12-6)，(11-3)-3=3(天)。35.在工程计量的依据中，下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是A、工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B、工程量清单前言和技术规范的计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C工程量清单前言和技术规范规定A按规定的计量方法

23、确定的单价所包括的工作内容 和范围D、工程量清单前言和技术规范规定了对承包人已完成的工程，并不是全部进行计量 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程计量的依据。 工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据。 因 为工程量清单前言和技术规范的 “计量支付 ”条款规定了清单中每一项工程的计量方法。 同时 还规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围。()。36.()是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针和质 量目标。A、质量手册B、程序文件C质量记录D、作业文件本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知

24、识点解析】 ：本题考查的是质量管理体系的建立。 质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和 行动准则， 应阐明监理单位的质量方针和质量目标， 并描述其质量管理体系的文件， 它对质 量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述。37.某工程，基础底板的设计厚度为0.9m，但承包商按1.0m施工，多做的工程量在工程计量时应()。A、计量一半B、不予计量C按实际发生数计量D、由业主和承包商协商处理 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案38.在质量管理排列图中，A类因素的累计频率划分范围是()。A、0%80%1.下列选项中，属于项目建设总进度计划作用的有

25、()。B、80%90%C 90%100%D、60%90%本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程质量统计分析方法。排列图中，通常按累计频率划分为（0%80%）、（80%90%）、（90%100%）三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。39.某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为82%，国外运输保险 费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A、500B、564C、585D、656本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ：本题考查的

26、是设备购置费的组成与计算。进口关税：进口关税=到岸价（CIF）人民币外汇牌价X进口关税率。进口设备到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费；国外运费=离岸 价能费率；国外运输保险费=（离岸价+国外运费）X（1-国外保险费率）国外保险费率；贝U该 进口设备的关税计算基数，即到岸价=500+500X8.2%+（500+500X8.2%）X% /（1-4%）=56354（万元）。40.厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A、委托厂家监控B、定点监控C定期监控D、日常监控本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 本题可直接选择答案二、多选题A、保证项目建设的

27、连续性B、增强建设工作的预见性C确保项目按期动用D、编制上报年度计划的依据E、使建设前期的各项工作相互衔接本题答案与知识点解析【参考答案】：A,B,C,D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目建设总进度计划是指初步设计被批准后， 在编报工程项目年度计划之前，根据初步设计，对工程项目从开始建设(设计、施工准备)至竣工投产(动用)全过程的统一部署。工程项目建设总进度计划对于保证工程项目建设的连续 性，增强工程建设的预见性，确保工程项目按期动用，编制上报年度计划等，都具有十分重 要的作用。2.下列选项中，属于网络计划时间参数的有()。A、工作持续时间B、节点时差C最早完成

28、时间D、节点最早时间E、总时差本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,C,D,E【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是网络计划时间参数的概念。 网络计划时间参数包括：(1)工作持续时间；(2)工期；(3)最早开始时间；(4)最早完成时间；(5)最迟完成时间；(6)最迟开始时间；(7)总时差；(8)自由时差；(9)节点最早时间；(10)节点最迟时间；(11)两项工作之间的时间间隔。3.下列计划系统中，属于建设工程进度控制计划体系的有()。A、勘察单位的计划系统B、建设单位的计划系统C设计单位的计划系统D、施工单位的计划系统E、材料供应单位的计划系统本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B,C,D【

29、本题相关知识点解析】 ：本题考查的是建设工程进度控制计划体系。 为了确保建设工程进度控制目标的实现， 参 与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划， 并且控制进度计划的实施。 建设工程进度 控制计划体系主要包括建设单位的计划系统、 监理单位的计划系统、 设计单位的计划系统和 施工单位的计划系统。4.修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括()。A、只计算索赔事件受外界影响的时段B、只计算受影响时段内受影响工作的损失C只计算额外直接费D、只计算额外问接费E、重新核算投标报价费用本题答案与知识点解析【参考答案】：A,B,E【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是索赔费用的计算。修正总费用法

30、的修正内容有：(1)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；(2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失；(3)与该项工作无关的费用不列入总费用中；(4)对投标报价费用重新进行核算，按受影响时段内该项工作的实际单价进 行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量， 得出调整后的报价费用。 故选项CD指出的额 外费用，并不妥当。5卓越绩效评价准则与IS09000的相同点包括()。A、基本原理和原则相同B、使用工具相同C基本理念相同D、目标相同E、评价方式相同本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,B,C【本题相关知识点解析】 ：本题考

31、查的是卓越绩效评价准则 与IS09000的比较。 卓越绩效评价准则 与IS09000的相同点包括：(1)基本原理和原则相同；(2)基本理念和思维方式相同；(3)使用方法(工具)相同。选项DE属于两者的不同点。6.强制确定法可用于价值工程活动中的()。A、对象选择B、功能评价C功能定义D、方案创新E、方案评价本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,B,E【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案7.下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()。A、土地管理费B、土地使用权出让金C城市建设配套费D、拆迁补偿与临时安置补助费E、土地补偿费本题答案与知识点解析【参考答案】：B,C,D【本题相关知识点

32、解析】 ： 本题可直接选择答案8.某工程双代号网络计划如图3-69所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该 计划表明()。A、工作12和工作13均为关键工作B、工作14的总时差为2C工作26和工作36均为关键工作D工作45的总时差和自由时差相等E、工作57的自由时差为1本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,B,E【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是双代号网络计划时9.下列选项中，基准收益率确定的基础包括()。A、资金成本B、机会成本C投资风险D、通货膨胀E、投资收益本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。 资金成本和机会成本是确定基准收益率的 基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。10.某分部工程双代号网络图计划如图3-5所示，图中的错误有()。A、多个起点节点B、存在循环回路C多个终点节点D、 节点编号有误E、工作代号重复 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络图的绘制。(1)节点、均为起点，存在多个起点节点；节点、；、指向，节点编号错误。11.多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有()的特点。A、其编制过程是一个由浅人深、从顶层到底层、由粗到细的过程B、可以随时进行分解和综合C不同