xxx研究院文体中心建设工程设计合同

1、建设工程设计合同 工 程 名 称：xxxx研究院文体中心工 程 地 点：北京市海淀区温泉镇环山村合 同 编 号： (由设计人编填)设计 证书 等级：工程设计综合资质甲级A111000019 发 包 人：xxxx研究院设 计 人：中国航空规划建设发展有限公司签 订 日 期： 年 月 日 发包人： xxxx研究院 设计人： 中国航空规划建设发展有限公司 发包人委托设计人承担 xxxx研究院文体中心 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设工程勘察设计管理条例。12国家及北京市有关建设工程

2、勘察设计管理的其他法规和规范性文件。13建设工程批准文件。14城市规划管理部门批准文件。第二条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件第三条 本合同设计项目的内容：3.1设计范围包含建筑主体的建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、人防设计，以及社区体育活动馆（包含主席台）室内精装修设计，其他房间的普装设计，舞台、体育大厅普通照明及普通音响设计；不包含舞台、体育大厅专业灯光、音响专项设计，幕墙专项设计，夜景照明专项设计，景观专项设计。3.2建筑规模及设计内容：序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总

3、投资（万元）费率%估算设计费（万元）层数建筑面积（m2）方案（含深化设计）初步设计施工图1文体中心设计4F/-1F10000-4000116说明1、 设计费以估算总投资为基数，依据工程勘察设计收费标准（2002版）进行计费，工程设计收费优惠下浮13%。2、 设计内容见本合同第三条 3.1。3、 设计深度：本次设计深度应满足建筑工程设计文件编制深度规定（建设部2008年版）。第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1规划意见书1已提供2建设批准文件1已提供3设计任务书1合同签订前4现状地形图1已提供5现状管线图1相关设计开始前6本项目地勘报告1相关设计开

4、始前7其他与本项目相关的设计资料1相关设计开始前第五条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：5.1方案及深化设计阶段序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1总平面图6份收到方案调整意见10日内通过发包人认可及相关管理部门审核2方案设计说明文件8份收到方案调整意见10日内通过发包人认可及相关管理部门审核3设计图纸6份收到方案调整意见10日内通过发包人认可及相关管理部门审核；具体内容见“招标文件”要求4项目投资估算表4份收到方案调整意见10 日内不含移动式设备设施5所有设计资料的电子文件1份收到方案调整意见 10日内说明： (1) 设计人按照发包人要求对中标的设计方案进行调整和优化，提供完整的设

5、计方案及效果图，直至取得甲方签字确认和管理部门核发的审查意见，,视为本阶段工作完成。5.2施工图设计阶段序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图设计说明6份收到深化设计确认及全部设计条件后，发包人发出施工图启动指令35天相关深度要求见附录三设计条件及技术要求，通过发包人认可及相关管理部门审核，最终需要满足各专业审查要求。2施工图图纸8份收到深化设计确认及全部设计条件后，发包人发出施工图启动指令35天3结构计算书4份与施工图纸一同交付4项目投资详细估算表4份收到施工图审查意见后10天5上述设计资料的电子文件1份审图通过后说明：1. 如国家相关部门审核需要上述范围内个别资料时，设计人应协助发

6、包人提供相关内容。2. 设计人在方案及施工图设计中需必须按照项目投资控制价进行工程费用的控制。5.3施工配合阶段1. 设计人应协助发包人提供技术参数，满足发包人设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。2. 在招标阶段，设计人需按照发包人的要求，有必要时配合参加相关专业的招标文件讨论和审查工作，并提供相关的设计资料文件。3. 工程全部验收合格视为本阶段工作结束。第六条本合同设计收费为人民币 壹佰壹拾陆 万元整（小写： ￥116 万元整）。设计费支付进度详见下表。序号占总设计费%付费额（万元）付费时间（由交付设计文件所决定）1支付设计费的20%（定金）23.2合同签订后30个工作日内2支付设计费

7、的15%17.4获得管理部门方案复函，完成方案深化设计，经发包方确认后，提交请款报告后30个工作日内3支付设计费的55%63.8提交所有施工图设计文件并通过施工图审查后，提交请款报告后30个工作日内4支付设计费的5%5.8工程主体封顶验收合格后，经发包人委托的专业审计机构对设计费审计结算完毕，确认项目审结金额，提交请款报告后30个工作日内5支付设计费的5%5.8工程全部内容竣工验收合格后，经发包人委托的专业审计机构对设计费审计结算完毕，确认项目审结金额，提交请款报告后30个工作日内说明：(1) 按照各阶段设计文件的完成阶段支付设计费。(2) 实际结算总投资额超出估算总投资额10%时，双方另行签

8、订补充协议；实际结算设计费按工程设计概算及3.1说明中规定的计价方式核定。(3) 本合同履行后，定金抵作设计费。第七条 双方责任7.1 发包人责任：7.1.1发包人应向设计人提供拟建设区域内的地下管线资料以及其他与建设工程有关的原始资料，负责对于原始资料不确认的部分进行确认，由于原始资料错误造成的全部责任由发包人承担，但设计人应对其阅读上述有关资料后所做出的解释和推断负责。7.1.2发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。7.1.3发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按

9、合同第五条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。7.1.4 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。7.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。7.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计

10、资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。7.2 设计人责任：7.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。7.2.2 本项目结构设计合理使用年限为50年。7.2.3本合同设计工作包括方案设计及深化设计、施工图设计、施工配合三个阶段，乙方应完成三个阶段的全部工作，如有需要专业公司进行深化设计的部分，设计人对分包单位明确设计要求，确定技术接口的深度。 7.2.4设计人应列出设计进度计划，报发包人批准后执行。设计人需按照

11、经批准后的计划开展设计工作，并按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。7.2.5设计人应对拟建设场地进行实地踏勘，并收集除发包人提供资料外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为设计人已充分估计了应承担的责任和风险。7.2.6 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。并按国家和地方规定送审相关设计图纸对送审图纸质量负责；设计人应在接到审查意见书后十五个工作日内将修改意见及相应的修改图纸或设计变更送图纸审查部门复审。7.2.7 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包

12、人有权向设计人索赔。设计人保证，向发包人提交的设计成果不会侵犯任何第三人的权益，设计人提供的设计成果导致发包人被第三人提起诉讼或主张权利，设计人有义务为发包人提供证明、进行辩护。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金不超过设计人所投设计保险限额。7.2.8 设计过程中设计人应与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见，设计人应予以采纳，设计方案最终需发包人认可。7.2.9设计人须在合同中明确本项目负责人和项目小组（名单作为附件附后），其成员必须符合专业设计资质要求，按合同规定时限交付设计资料及文件。7.2.10在工程施工招标及施工阶段，设计人应指定专人负责本工

13、程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作；设计人需按照发包人的要求，积极配合参加相关专业的招标文件讨论和审查工作，提供招标所需的技术标准，并提供相关的设计资料文件。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；协助甲方审查材料样板，协助发包人参加分部工程验收和竣工验收。7.2.11在施工阶段，设计人指定的项目负责人应全过程服务，平常每月到施工现场巡视，出现关键性技术问题时，双方协商24小时之内协商合理时间进行处理。同时安排专项技术人员配合施工期间的技术服务工作，派赴人员必须按工程进度到现场服务，如更换相关技术负责人必须经发包人同意。

14、所需的费用包括在合同设计费中。7.2.12设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员必要的工作生活及交通等方便条件由设计人自行负责，发包方可予以协助。设计过程中发包方要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由设计方承担，餐费及其它费用由发包方负担。第八条 违约责任：8.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。8.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付

15、一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按8.1条规定支付设计费。8.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，根据设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿。8.3.1如因设计人单方错误造成发包人实际经济损失（如返工、材料报废等），经发包人、施工单位、设计人、监理单位四方确认，双方商定赔偿方案。所涉赔偿金不超过设计人所投设计保险限

16、额。8.3.2 因设计单方原因发生工程质量事故，造成经济损失，由建设行政主管部门裁定，设计人承担事故责任，并按损失程度支付赔偿金。所涉赔偿金不超过设计人所投设计保险限额。同时无偿提供善后服务。8.4 由于设计人单方原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。设计人员或工地代表不履行服务约定，发包人有权视情况扣减设计费，或者通报建设主管部门。8.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第九条 其它9.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买；如有采用乙方内部标准图的，乙方应免

17、费提供标准图集。甲方要求乙方提供超过本合同第四条规定及工程设计收费标准规定份数以外的资料及文件份数的，乙方另收工本费。9.2 本工程设计资料及文件中，如含有钢结构的部分，设计人提供钢结构设计施工图（包括设计节点详图）。9.3 本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，设计人均应注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准，设计人不得指定生产厂、供应商。对于设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备如国内仅有两家或以下供货商的，必须在设计文件中予以单独说明。9.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。9.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。9.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。9.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 海淀区 人民法院解决仲裁。9.8 本合同一式 壹拾贰 份，发包人 陆 份，设计人 陆 份。9.9 本合同经双方签章后生效。9.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认