不锈钢来料加工合同范本

1、不锈钢来料加工合同范本1、工地名称：_2、工地位置：_3、门窗面积：_4、工程日期：_年_月_日4、制作加工造价：工程安装单价：_元/，预计_平方米，总造价：_元(结算按照实际平数计算)。第二条 、付款方式：1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的_%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。3、待工程验收合格后，甲方支付乙方_%的制作加工费用。剩余_%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为_年。第三条 、门窗制作加工安装要求：1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。3、乙方有责任有

2、义务对制作加工图纸提出合理的意见。4、乙方有责任提供制作加工料单。第四条 、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。第五条 、质量要求：1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。第六条 、乙方职责1、在规定的时间内完成工作量。2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关安全施工条例，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。第七条 、如出现合同外

3、事宜由甲乙双方协商解决。第八条 、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_电话：_ 电话：_年_月_日甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。第一条：加工不锈钢栏杆1、不锈钢栏杆扶手材料规格51_1.2.2、不锈钢立柱规格为51_1.2.3、不锈钢栏杆横管规格35_1.0.4、不锈钢栏杆竖管规格25_1.0.第二条：制作要求1、要求横平竖直，抛光打磨。2、要求高度为70cm。3、要求长度为4m为单位，立柱3

4、支。4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。第三条：合同金额1、单价为_元/米(含税收)。2、合同数量约100米，总金额约_元整，以实做实收为准。第四条 验收及付款：1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后_日内付清乙方货款。2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。第五条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第六条 本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。第七条 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹

5、份。附：加工不锈钢栏杆报价表及制作样图一份。甲方盖章：_ 乙方盖章：_甲方代表签字：乙方代表签字：公司地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格2、略;3、工程造价：_元/米，施工面积约_米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付_%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_%后，拨付安装工程总价款的_%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性

6、付清。二、合同工期：从拨款之日起至_年_月_日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_法院起诉。七、合