建筑工程劳务总承包合同

1、建筑工程劳务总承包合同甲方：烟台_汽车配件有限公司乙方：依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就烟台_汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。第一条 、工程概况工程名称：烟台_汽车配件有限公司办公楼工程地点：第二条 工程承包范围基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。第三条 工程工期1.计划开工日期：_年_月_日，计划完工日期：_年_月_日;2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。第五条 合同内容甲方责任和

2、义务1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。4.及时提供由甲方供应的施工材料。5.协助乙方管理现场施工人员。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计

3、划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。6.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠

4、纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止_岁以下的未成年人和_岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按照_元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。第九条 环境保护、安全生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工

5、等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。第十条 材料、设备供应与管理1

6、.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。第十一条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每平米_元计算。2.承包价格所包含的内容：2.1甲方负责以下材料：土建主材：

7、钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;第十

8、二条 结算办法及付款方式1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积_元/每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。2.甲方不预付乙方生活费用。3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：元;1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款;2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款;3)当主体结构验收完成第二层时，支付工程款;4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款;5)全部竣工验收通过，支付

9、工程款6)总工程款的，作为工程保证金。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配

10、合第三方工作的费用另外协商)。3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。第十四条 工程保修1.保修范围、期限：_年_。2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。第十五条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2

11、.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十六条 合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十七条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十八条 合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签章：20_/4/30乙方签章：日期：建筑工

12、程劳务总承包合同（二）甲方：郴州永升建筑有限公司桂东县城污水管网二期工程项目部(以下简称甲方)乙方：_ 身份证号：_(以下简称乙方)经甲乙双方协商，甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给乙方具体施工，协定内容如下：一、承包方式和承包范围(一)承包方式：按包工不包料方式承包(二)承包范围：施工路段：1、管道施工前期工作：主要包括放样，配合查找地下管线、光缆、设施，准备好施工围挡、抽水设备等。2、钢筋混凝土检查井及支井(管)：淤泥清理，混凝土垫层，支井(管)人工开挖，砌筑、抹灰，钢筋制作、焊接、绑扎，模板制作、安装，支管安装，管周及井坑外回填，路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实，路面

13、砼浇筑、划线、养护);3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。不包括：1、污水管钻孔拉管施工，锯管、焊管和抽泥浆、运输;2、土石方机械开挖、装卸、运输，大方量机械回填、夯实。二、承包价格、付款和结算方式(一)承包价格：1、检查井按单项单价承包价格计算，即：元/M计算，(其中：含井底清淤，砼垫层，底板、井身、井盖钢筋砼，井周回填，围挡，爬梯，井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算，井周路面恢复按照元/m3另行计算。2、截污井承包价格(3M)：护壁施工按照元/m3计算，井底、井身、井盖砼浇筑按照元/m3计算，路面恢复按照元/m3计算，人工截留污水，抽水台班，

14、旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算;3、砖砌支井：700mm支井按元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等)，详细单价见附表3;4、400mm支管埋设：支管埋设按元/m计算;详见附表3;5、路面眀挖及路面恢复：人工开挖、回填、浇筑：需进行人工开挖的小方量土石方按照元/m3计算，集中堆放，由甲方铲车装运，乙方人工辅助清场;管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实)：_元/m3;路面恢复：基层_%水稳层按元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用)6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定)，砂垫

15、层施工按元/m3计算工资，应分层回填、夯实，达到设计、规范要求。以上价格均不包含税、费在内。(二)、付款和结算方式甲方每月按乙方实际发生工程量的_%结算工程款，在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到%，余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算，一次结清。三、甲、乙双方职责(一)甲方职责1、由甲方提供的大型机械设备有：挖掘机带炮机，运输车辆，铲车，路面切割机及配件(发电机_台);2、提供以下材料：井盖，钢材，水泥，红砖，河沙(或山沙)，碎石，砂卵石混合料，检查井大小圆形钢模(_套)，排污管，爬梯半成品，防水材料，不锈钢闸板，围挡材料，警示标志(由甲方负责运到施工现场，但乙方需预先在_天前报计划

16、到项目部审核);3、及时提供地下管、线详细分布位置点，并进行指导交底施工;4、组织管道施工队的配合施工;5、路面切割，砼及土石方开挖、运输，回填时机械铲土(砂)，检查井外模滑模提升;6、保证施工队工资款及时发放，不影响工程进度;。(二)乙方职责1、在项目部领导下，服从各级管理人员的指挥调度;2、认真执行项目部的各项施工计划及方案，履行施工质量、安全和施工进度安排;3、由乙方负责的施工机械、机具、材料有：施工机械、机具：除由甲方提供的大型机械外的其它一切施工机械、机具;工程需用的模板材料：除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外的其它模板及配套材料，如：木模板、支撑、方木、五金等均由乙方负责;甲方提供

17、的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用，中途维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责，完工后按原数量交回项目部保管。4、文明施工要求：负责施工围挡、警示标志合理布置，回收时堆放到指定位置，路面保护，交通安全疏导等;5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗;6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工，杜绝安全事故，如因乙方原因，造成安全事故，由乙方承担责任。四、质量、安全、工期要求和文明施工1、质量要求：按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工规范要求进行施工，各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验收达到合格以上标准，如因乙方原因造成不合格，必须返工重做，因返工发生的一切

18、费用均由乙方承担。2、安全要求：严格遵守安全生产操作规程，禁止违章作业、违章指挥，搞好施工区域内安全防护工作，特别是临边防护、机械作业、夜班施工的安全防护，发现问题及时处理，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。如因乙方工作原因出现责任事故，由乙方承担相应责任。3、工期要求：各施工组应按照甲方拟定的施工进度计划要求实施，遇到特殊情况不能完成进度计划时应当及时采取补救措施，保证工程项目进度。4、文明施工：因工程地处县城内主要交通道路地段，施工过程中必须注意安全文明施工。实行班前班后检查制度，作业区内必须合理布设、悬挂警示标志，搞好围蔽设施，保证施工区道路整洁、畅通。五、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

19、六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守。后附：附件1，附件2，附件3，附件4甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：_年_月_日建筑工程劳务总承包合同（三）发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_根据、及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1、1工程名称：_1、2工程概况：_1、_分包工作内容：_范围包括：_1、4工程监理单位(全称)：_第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工

20、日期_年_月_日，工期为_天。第四条 合同价款4、1合同价款为：_ 元(人民币)大写：_元4、2合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：4、2、_本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。4、2、2以年施工预算或年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地

21、下结构：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_;分项工程承包：外墙面砖：_ 元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_ 元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙普通抹灰：_元/平方米;_;_;_。4、2、3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)4、2、4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4、_对合同价款内容的明确：_第五条 合同价款的结算和支付5、1结算、决算资料：5、1、1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款

22、编制的施工预算书。5、1、2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5、1、3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5、2合同价款的结算和决算：5、2、1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5、2、2工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后_日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5、3合同价款的支付：5、3、1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5、3、_分期支付劳务费的，每期支付的劳务费

23、数额不得少于己办理结算额的_%，余款在发包人对决算资料予以确认后_日内付清。5、3、3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5、3、4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6、1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6、2重大伤亡及其他安全事故处理：6、2、1发生重

24、大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6、2、2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6、_对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_。第七条 工程质量、验收与保修7、1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7、2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和

25、施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7、_分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后_日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7、_对本工程的质量标准，双方约定如下：_。第八条 工期延误8、_对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a、因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的

26、爆炸、火灾等不可抗力;b、设计变更和工程量增加;c、发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;d、承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;e、一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过_小时;f、发包人同意工期顺延的其他情况。8、2承包人应在上述情况发生后_日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于_日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8、3非因

27、上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条 文明施工9、1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9、2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9、_对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_。第十条 材料机具供应10、_本工程由发包人提供的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_承担。10、2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(_米内)。10

28、、3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10、_对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于_小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知_小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十二条 发包人的权利及义务12、1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组

29、织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12、2负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12、3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12、4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12、5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12、6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。12、7负责组织工程的验收工作。12、_本工程发包人施工

30、代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前_日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13、1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于_周岁，不得超过_周岁。13、2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13、3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排，统一调动。13、4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13、5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13、6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13、7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约