(建设工程合同)安装塑钢窗工程协议_第1页
(建设工程合同)安装塑钢窗工程协议_第2页
(建设工程合同)安装塑钢窗工程协议_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、安装塑钢窗工程协议委托方（甲方）：承包方（乙方）：为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。一、工程概况名称：安装塑钢窗。1 地点：2 .承包方式：米取大包干的形式。二、结算方式按投标的中标价格元/m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。三、甲方责任提供现有的水、电、路及其场地。1 及时提供施工方案。2 负责乙方施工时的水、电费。四、乙方责任1 严格按照安全

2、生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。2 .每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。3 .施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。五、工程质量乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。2.服从甲方和见证方的施工方案。3凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。六、付款方式工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。七、工期及其奖励办法本工程从年月日至年月日止完工，工期延误罚款元整。八、其他本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。1 .本协议自双方代表认可之日起生效，一

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论