监理工程师试题建设工程合同管理选择题和答案概述

1、合同管理监理工程师试题建设工程合同管理（一）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1 .我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制答案D2 .合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务答案D3 .参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系内容C.合同法律关系客体D.合同法律关系事实答案A4 .关于无权代理，下列说法正确的

2、是（）。A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”答案C5 .对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权答案B6 .依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理答案C7 .保证是保证人与（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。A.第三人B.债务人C.合伙人D.债权人答案D8 .保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保

3、证责任。A.保证B.连带责任保证C.违约D.合同答案B9 .下列不能作为保证人的团体是（）。A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校答案D10 .可作为抵押物进行抵押的财产是（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票答案A11 .能够留置的财产仅限于（）。A.不动产B.动产C.专利权D.财产权答案B12 .依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A.保证B.质押C.定金D.留置答案A13 .保险合同中的保险人对于（）事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。A.一切B.偶然C.合同约定D.自然答案C14 .（）是指人身保险合同中由

4、被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人答案C15 .在国外，建设工程的投保人一般是（）。A.业主B.承包人C.工程师D.政府答案B16 .施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理答案A17 .建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险答案D18 .建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期答案A）的具体体现。答案CB.鉴证在我国域内和

5、域外都有法律效力D.合同鉴证属于司法行政行为19 .公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是（A.公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开20 .下列说法正确的是（）。A.公证的效力仅限于我国国内C.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同答案C二、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0.5分）1 .工程建设管理水平的提高体现在（）三大目标上。A.工程招标B.工程质量C.工程进度D.工程监理E.工程投资答案BCE2 .合同法律关系包括（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系权利D.合同法律关系内容E.

6、合同法律关系义务答案ABD3 .合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.事件答案AB4 .合同法律关系客体中的行为包括（）。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料答案BD5 .代理的特征有（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.以被代理人的名义实施代理行为C.在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人需与被代理人协商才能进行代理答案ABCD6 .对无权代理行为，被代理人有（）。A.撤回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权答案BD7 .下列可以导致委托代理关系终止的是（）。A.被代理人取得或恢复民事行

7、为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止答案BCDE8 .可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校答案AB9 .可以作为质押的权利有（）。A.汇票B.仓单C.专利权D.股票E.土地所有权答案ABCD10 .可以是第三人做出担保的方式有（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金答案ABC11 .在（）履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同答案BCD12 .担保中应该遵循的原则是（）。A.公平B

8、.公正C.诚实信用D.自愿E.平等答案ACDE13 .施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关答案BC14 .狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险答案AB15 .保险人可以对（）带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.自然磨损E.维修保养费用答案ACDE16 .保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）。A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的

9、累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准答案ABC17 .“建筑工程一切险”的被保险人可以是（）。A.业主B.分包人C.承包人D.技术顾问E.保证人答案ABCD18 .下列各项中，当事人可以办理合同鉴证的地点有（）。A.合同签订地工商行政管理机关B.机构所在地工商行政管理机关C.登记机关所在地工商行政管理机关D.合同履行地工商行政管理机关E.要约发出地答案ACD19 .合同鉴证的作用包括（A.有利于纠正违法合同D.督促当事人认真履行合同B.可以使合同的内容更完备E.对合同履行尽心担保20 .合同公证与合同鉴证相同点在

10、于（）。A.范围 B.内容 C.目的 D.性质E.效力C.预防和减少合同纠纷答案ABCD答案ABC-19 -监理工程师题试题建设工程合同管理（二）、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1 .下列属于要约的是（）。A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书答案B2 .要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺要达要2人之前D.对方承诺生效之后答案B3 .如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至答案B4 .关

11、于无效合同，下列说法错误的是（）。A.违反了法律规定的条件B.自订立起就没有法律效力C.不受到法律保护D.自宣布无效之日起无效答案D5 .合同可变更、撤销的前提是（）。A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求D.当事人一方违约答案C6 .下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（）。A.不影响合同的效力B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效D.部分影响合同的效力C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人答案D7 .A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确

12、的是（）。A.应当由A公司承担清偿责任B.应当由B公司承担清偿责任C.应当由A公司和B公司承担连带责任D.A公司和B公司均不再承担清偿责任答案C8 .合同履行的前提和依据是（）。A.有效的合同B.合同法C.诚实信用原则D.合同生效答案A9 .履行地点不明确的，交付不动产时，应在（）履行。A.不动产所在地B.不动产承包人所在地C.不动产发包人所在地D.双方约定地答案A10 .按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执

13、行答案D11 .下列又称为不安抗辩权的是（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不履行抗辩权答案B12 .施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使（）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权答案D13 .因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（）。A.单方宣布合同终止B.请求政府行使主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为答案C14 .关于合同变更下列说法错误的是（）。A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C.一定条件下可变更主体D.合同

14、的变更一般不涉及已履行的内容答案C15 .关于合同转让，下列说法错误的是（）。A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让答案B16 .债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A.须经对方同意B.无须经对方同意，但应通知对方C.无须经对方同意，也不必通知对方D.须经对方同意，但要办理公证答案A17 .关于违约责任，说法错误的是（）。A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B.双方违约的，各自承担相应责任C.表现形式包括不履行与不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应

15、责任答案A18 .承担违约责任的条件是采用（）。A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则答案A19 .施工单位承担违约责任常用的方法是（）。A.支付赔偿金B.没收定金C.减少合同价格D.采取补救措施答案D20 .下列各项中，承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金答案C21 .因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分损失答案D22 .合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履

16、行过程中发生违约后，（）。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任答案A23 .关于仲裁协议的作用，说法错误的是（）。A.合同当事人不受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C.排除了法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁答案A24 .当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起（）个月内提出。A.1B.3C.6D.12答案C25 .合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事

17、人可以依照民事诉讼的有关规定向（）申请执行。A.人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.政府机关答案B二、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得05分）1 .合同法中的自愿原则指的是（）情形。A.合同当事人有权决定是否订立合同B.合同当事人有权决定与谁订立合同C.合同当事人有权决定合同生效时间D.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同E.合同当事人有权决定是否接受合同条款答案ABDE2 .有关要约邀请的说法，错误的是（）。A.希望和他人订立合同B.希望他人向自己发出要约C.不承担法律责任D.受其意思约束E.是合同成立的

18、必要条件答案ADE3 .合同法规定，属于不得撤销要约的情况有（）。A.要约人确定了承tg期限B.要约已经到达受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E.要约人明示要约可以撤销答案ACD4 .关于合同成立时间的说法，正确的是（）。A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效日成立D.以信件订立的合同在签订确认书时成立E.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立答案ABD5 .下列关于格式条款的叙述，正确的是（）。A.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释B.有两种解释时，按不利于提出格式条款

19、的一方解释C.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释D.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款E.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款答案ABE6 .缔约过失责任是（）。A.独立责任B.合同磋商阶段责任C.合同未成立时的责任D.合同成立后的责任E.非独立责任答案ABC7 .合同生效应具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反社会公共利J益C.必须做出承诺D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力E.必须发出要约邀请答案ABCD8 .可以作为合同生效时间的是（）。A.合同成立B.双方签字盖章C.受要约人承诺D.承诺之前E.发出要约邀请答案ABC9 .合同中免责

20、条款无效的是（）。A.造成对方人身伤害的B.故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.因误解造成对方财产损失的E.因过失造成对方财产损失的答案ABC10 .合同无效的法律后果有（）。A.返还财产 B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理11 .当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括（A.因重大误解而订立的合同B.在订立合同时，显失公平的合同C.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同D.损害国家利益E.假借订立合同，恶意进行磋商E.追究刑事责任）。答案ABC答案ABC12 .后履行抗辩权的适用条件包括（）。A.合同中未约定履行顺序B.合同中约

21、定了履行顺序C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务E.经营状况严重恶化答案BCD13 .合同不当履行的处理包括（）。A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理答案ABC14 .有关合同变更的说法，正确的是（）。A.必须是针对有效合同才可变更B.合同变更只须经当事人一方同意C.合同变更后，必须按变更后的合同履行D.变更合同是因为合同无效才变更E.合同变更的内容是尚未（或尚未完全）履行的合同答案ACE15 .“债务人向第三人履行债务”的特点是（）。A.不改变当事人之间的

22、权利义务关系B.债务人不得拒绝第三人的请求履行C.改变当事人之间的权利义务关系D.第三人无追究对方违约责任的权利E.第三人不可以向债务人请求履行答案ABD16 .合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.目的条款答案AB17 .有关承担违约责任的说法正确的是（）。A.赔偿损失是承担违约的主要方式B.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施C.违约金和定金不能合并使用D.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任E.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先答案ABC18 .在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）

23、。A.相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失答案ACD19 .合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（）。A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式答案ACD20 .仲裁协议包括的内容是

24、（）。C.仲裁事项A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会答案ACE监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1 .招标投标法规定，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2 .招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3 .招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所

25、C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4 .下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5 .对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6 .招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7 .当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答

26、的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8 .采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9 .作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。A.投标价B.标底价C.评标彳D.中标价答案C10 .定标的主要依据是（）。A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11 .通常将勘察任务包括在（）范围内。A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12 .关于设计招标下列说法错误的是（）。A.设计招标的特点是投标人将招标人

27、对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细答案B13 .设计招标应采用（）方式进行招标。A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选答案D14 .设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。A.招标人B.投标人C.总监理工程师D.工程师答案B15 .监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A.能力B.人员C.设备D.报价答案A16 .监理招标宜采用的招标方式为（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划或大纲竞选答案B17 .根据被监理合同的难易程度，将采购

28、通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。A.物资采购监理B.勘察设计监理C.施工监理D.专门的监理单位答案C18 .在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（）的方式请投标人予以说明。A.书面形式B.澄清问题会C.口头形式D.询问答案B19 .考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.询价答案B20 .综合评分法可以较全面地反映（）。A.投标人能力的高低B.投标人的财务状况C.投标人的素质D.投标人的分包计划答案C二、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0

29、5分）1 .招标代理机构所具备的条件有（）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有审查招标单位资质的能力C.具备相应的专家库D.符合法律规定的其他条件E.能够编制招标文件和组织评标答案ACE2 .下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有（）。A.不得强制投标人组成联合体投标B.可以对外地投标人采取不同的评标方法C.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D.不得对投标人实行歧视待遇E.可以要求投标人组成联合体投标答案AD3 .招标投标法规定的招标方式包括（）。A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标答案AD4 .邀请招标与公开招标比较，具有（）等优点。A.竞

30、争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险答案BCDE5 .在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（）。A.办理招标备案B.编制招标文件C.选择招标方式D.进行资格预审E.发布招标公告答案ABC6 .公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括（）。A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标范围答案ABE7 .关于资格预审，下列说法正确的是（）。A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分8 .为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质D.资格预审表

31、是以应答方式给出的调查文件E.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍答案ACD9 .有关开标的说法，正确的是（）。A.邀请招标不需举行开标会议B.开标由招标人主持C.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正D.开标后允许评标委员会更改投标书的内容E.投标书经启封后不得再更改评标方法答案BCE10 出现（）情形之一的，应当作为无效投标文件。A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊C.未按照要求提供投标保证金D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E.投标中报价发生细微偏差答案ABCD11 .投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括（）等。A.

32、提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字答案BDE12 .评标报告的内容有（）。A.招标公告B.评标规则C.评标情况说明D.对各个合格投标书的评价E.推荐合格的中标人答案CDE13 .关于中标通知书的说法正确的是（）。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同答案ADE14 .下列关于定标原则说法正确的是（）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价

33、标准B.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但不得低于成本C.A种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人D.B种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程E.中标人必须同时符合上面A、B两种情况答案ABCD14 .设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。A.对投标人的资格审查内容不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同答案BCDE15 .对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A.设计方案优劣B.投入、产出效益比较C.设计进度快慢D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好答案ABCE16 .下列关于监理招

34、标的特点，说法正确的是（）。A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少答案ACE17 .委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.被监理合同的难易程度D.监理人员的配置数量E.主要监理人员的能力答案ABC18 .监理招标的评标主要侧重（）方面。A.监理企业的业绩B.监理取费C.监理单位的资质能力D.实施监理的计划E.派驻现场的监理人员的素质答案CDE19 .在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资白

35、影响E.投标人的工程经验答案ABD20 .大型工业项目的资格预审的主要内容包括（）。A.财务报表B.法人资格C.分包计划D.人员报表E.投标文件答案ABCD监理工程师试题建设工程合同管理（四）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1 .建设工程委托监理合同的标的是（）。A.技术B.服务C.行为D.酬金答案B2 .专用条件是对通用条件的（）。A.补充B.修改C.补充和修改D.解释说明答案C3 .委托监理合同的通用条件是（）。A.标准条彳B.修改条件C.专用条件D.补充条件答案A4 .委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。A.选择合适的监理单位B.确定监理的范围C.监理报酬的计算

36、D.明确双方的权利和义务关系答案D5 .在选择工程施工分包单位方面，监理人有（）。A.选定权B.批准权和否决权C.建议权D.直接指定权答案B6 .监理人获得奖励办法可根据（），在专用条件相应的条款内写明。A.双方协商确定的办法B.当地的标准水平C.国家颁布的合理化建议奖励办法D.监理人的要求答案C7 .由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过（）以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。A.一个月B.二个月C.五个月D.六个月答案D8 .委托监理合同赋予监理人的权利不包括（）。A.获得酬金权利B.终止合同权利C.获得奖励的权利D.工程设计的建议权答案D9 .监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，

37、可以发布的指令不包括（）。A.开工令B.停工令C.复工令D.验收令答案D10 .建设工程委托监理合同规定，下列（）应属于附加监理工作的范围。A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B.不可抗力事件发生后的善后工作C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作答案D11 .监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监

38、理工作受到阻碍，而增加的工作内容答案C12 .关于委托人提供物质服务的说法，错误的是（）。A.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人B.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿C.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件D.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房答案D13 .关于委托人提供的人员服务说法错误的是（）。A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D.人

39、数和服务时间应在专用条件中写明答案B14 .按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，（）不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔答案C15 .监理合同生效日指的是（）。A.合同签字日B.合同履行日C.合同磋商日D.合同起草日答案A二、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得05分）1.监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有（）特点。A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力B.委托的工作内容必

40、须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C.委托合同的标的是服务D.委托合同应具有标准形式E.当事人双方之间建立的债权和债务关系答案ABC2 .建设工程委托监理合同中明确的内容有（）。A.工程概况B.合同生效日期C.项目总投资D.酬金支付方式E.可行性研究答案ABCD3 .对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括（）文件。A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件4 .委托人对合同履行的监督控制权的说法，正确的是（A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告C.监理人转让义务，必须经委

41、托人书面同意E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意5 .根据建设工程委托监理合同规定，监理人对（A.生产工艺设计变更B.工程分包人的资格D.调换承包人工作不力的有关人员E.规划设计E.双方来往的信件和书面文件答案ABCD）。B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意D.监理人转让利益，不需委托人书面同意答案ABC）有建议权。C.设计标准答案ACE6 .以下属于监理人的监督控制权的是（）。A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验E.工程设计变更的审批答案ABCD7 .监理人的附加工作包括（）。B.恢复监理业务前不超过42天

42、的准备工作时间A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准8.合同有效期是指（A.监理人的责任期 C.开工到竣工答案CDE8 .从双方签订合同到监理单位收到监理尾款止D.双方磋商日始到完成所有义务止E.合同双方协商一致的日期答案AB9 .根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括（）。A.提供开展监理业务所需的外部条件B.提供与本工程有关的设备生产厂名录C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D.在一定时间内就监理人

43、书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系答案ABDE10 .委托监理合同中，属于监理人的义务的有（）。A.按合同约定派驻人员B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D.负责工程施工中有关各方的协调管理E.负责办理施工有关的行政批准手续答案ABD11 .对监理人的禁止行为有（）。B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动A.不得接受承包人的报酬C.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与合同的协调管理工作12.关于监理人的责任限度说法正确的是 A.监理人在责任期内，因过

44、失造成损失,D.不得泄露设计人申明的秘密答案ABCD）。要负监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任答案ABCC.监理单位的业务培训费答案ABEE.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任13 .正常监理工作酬金中的直接成本包括（）。A.监理人员的基本工资B.监理人员的补助费D.监理单位的资料购置费E.监理使用仪器的摊销费14 .我国现行的监理费计算方法有（）。A.按监理工程概预算的百分比计算B.按参与监理工作的年度平均人数计算C.由委托人和监理人按商定的其

45、他方法计算D.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定E.按委托人提出的方法答案ABCD15 .有关监理合同双方关系的说法正确的是（）。B.监理合同的变更只需委托人同意D.变更合同必须采取书面形式答案ADEA.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任监理工程师题库精选试题之建设工程合同管理（六）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1 .施工合同的总纲性文件是（）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附加条款答案A2 .所有的施工合同价款都必须在（）中

46、注明。A.中标通知书B.协议书C.投标书D.招标书答案B3 .可调价格合同通常应用于（）的施工合同中。A.工期较短B.工程较复杂C.小型工程D.工期较长答案D4 .协调处理现场周围的保护工作是（）的义务。A.承包人B.监理人C.发包人D.设计人答案C5 .施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工则（）。A.工程师无权批准B.需发包人批准C.在开工日期前7天内以书面形式提交工程师D.发包人应赔偿损失答案C6 .发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（）天后向发包人发出预付通知。A.5B.7C.14D.28答案A7 .关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是（）。A.数量少由承包

47、人补齐B.发包人负责运到合同约定地C.出现质量问题承包人可拒收D.单价不符由发包人承担差价答案A8 .承包人采购的材料，在使用前应（）。A.按工程师的要求进行检验B.由发包人负责检验C.检验费由发包人承担D.不合格可使用答案A9 .施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（）鉴定。A.工程师B.工程质量监督部门C.仲裁机构D.政府行政部门答案B10 .施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用答案B11 .工程

48、师对隐蔽工程重新验收合格，则（）。A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延答案B12 .承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿答案D13 .下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停

49、施工要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复答案C14 .在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于（）。A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期答案C15 .工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是（）。A.施工进度计划是否拖后B.合同工期C.事件实际造成的延误时间D.工期定额标准答案C16 .工程施工中经常发生的变更是（）。A.设计变更B.进度变更C.合同变更D.投资变更答案A17 .工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此

50、价款（）。A.竣工后一次支付B.与工程进度款同期支付C.确认后一次支付D.提前支付答案B18 .工程师对工程量的确认，可以计量的是（）。A.承包人超挖的工程量B.承包人涨线的工程量C.承包人原因造成的返工D.设计变更的工程量答案D19 .承包人在不可抗力事件结束后（）小时内向工程师通报。A.24B.48C.56D.84答案B20 .下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。A.承包人的人员伤亡由发包人负责B.工程修复费用由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承担D.发包人的人员伤亡由发包人负责答案A21 .承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后

51、实施，其防护措施费由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付答案A22 .有关工程师无故不参加单机无负荷试车后，下面的说法错误的是（）。A.承包人自行试车B.工程师应承认试车记录C.工程师不应承认试车记录D.发生责任由工程师负责答案C23 .发包人收到工程竣工报告后（）天内，组织专家验收组，制定验收方案。A.7B.14C.28D.56答案C24 .按照施工合同的规定，从开工之日起至（）止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A.承包人提请竣工验收前自检合格日B.承包人提供竣工资料和竣工

52、验收报告日C.开始竣工检验日D.竣工验收合格工程师在检验记录签字日答案B25 .发包人在收到竣工结算报告及结算资料后（）天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。A.7B.14C.28D.56答案D二、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得05分）1 .下列关于合同价款说法正确的是（）。A.标准化合同协议书内要求填写合同价款B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款D.费用指合同履行时发生需要增加合

53、同价款的情况E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出答案AB2 .关于固定价格合同说法正确的是（）。A.合同的价款是不可调整的B.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E.在约定的风险范围内合同价款不再调整答案CDE3 .有关成本加酬金合同的正确描述是（）。A.合同双方分担风险B.一般用于工期较长的工程合同中C.发包人负担工程成本D.发包人支付承包人酬金E.可用于灾后修复工程

54、答案CDE4 .发包人原因延期开工时，工程师应（）。A.以书面形式及时通知承包人B.赔偿承包人由此造成的损失C.批准工期顺延D.审核由此给承包人造成的损失E.口头通知承包人答案ACD5 .下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是（）。A.单价不符，由发包人承担所有差价B.到货时间早，发包人承担保管费C.数量多，由承包人负责运出工地D.规格不符，承包人可拒收E.延误的工期不予顺延答案ABD6 .工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是（）。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任答案ABD7 .关于施工质量控制说法正确的是（）。A.质量检查，达到约定标准的给