2021年一级建造师《工程法规》经典习题

1、2021年一级建造师建设工程法规及相关知识 100道经典习题第一章建设工程基本法律知识第一节建设工程法律体系【例题】下列法律中，属于宪法相关法的是（）。A. 中华人民共和国行政法B中华人民共和国民法总则C中华人民共和国全国人民代表大会组织法D.中华人民共和国政府采购法【答案】C【解析】A错误，中华人民共和国行政法属于行政法法律部门。B 错误，民 法总则属于民法法律部门。C 正确，中华人民共和国全国人民代表大会组织法是 宪法相关法。D错误，政府米购法属于经济法法律部门。【例题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A全国人民代表大会组织法B. 中华人民共和国国籍法C中华人民

2、共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【答案】C【解析】宪法相关法，是指全国人民代表大会组织法、地方各级人民代表大 会和地方各级；人民政府组织法、全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举 法、中华人民共和国国籍法、中华人民共和国国务院组织法、中华人民共 和国民族区域自治法等法律。C 选项中华人民共和国反垄断法属于经济法律部门 范畴。【例题】下列可以不由法律制定的是（）。A限制人身自由的强制措施B. 民事基本制度C. 税收征收管理制度D. 对国有财产的征收【答案】D【解析】以下事项只能由法律规定：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大 会、人民政府、人民法院和人民检

3、察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、 限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税 收基本制度；（7）对非国有财产的征收；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以 及财政、海关、金融和外面的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人 民代表大会集齐常务委员会制定法律的其他事项。【例题】根据立法法，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A. 部门规章B. 地方政府规章与部门规章C. 同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定D. 部门规章与地方性法规E.

4、 地方性法规与地方政府规章【答案】AB【解析】本题考核点为法的效力层级。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之 间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。对于同一机关制定的新的一般规定与旧 的特别规定，由制定机关裁决，而不是由国务院裁决，故选项C错误。地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务 院认为应当适用地方性法规的， 应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决，故选项D错误。地方政府规章低于同级或上级地方性法规，无需国务院裁决，故选项E错误。第二节建设工程法人制度【例题】某施工企业的

5、项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。A. 李某B. 施工企业C. 李某所属施工企业项目经理部D. 施工企业法定代表人【答案】B【解析】项目经理是施工企业的委托代理人，项目经理以施工企业名义签订的采购合同，承担付款义务的应是施工企业。第三节建设工程代理制度【例题】根据民法总则，关于代理的说法，正确的是（）。A. 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B. 代理人可以超越代理权实施代理行为C. 被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D. 代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A【解析】代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与

6、第三人为法律行 为，其法律后果：直接由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人应该以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生 法律上的权利义务关系；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。【例题】法定代理是基于（）的代理。A. 法律直接产生B. 行为人合法权益而设立的一种代理形式C. 就是建立在这种人身信任的基础上D. 法律的直接规定而产生【答案】D【解析】法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。【例题】甲公司的业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白

7、合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法， 正确的是（）A. 张某的行为为无权代理，合同无效B. 张某的行为为表见代理，合同无效C. 张某的行为为委托代理，合同有效D. 张某的行为为表见代理，合同有效【答案】D【解析】王某实质上无代理权，但是却有使第三人相信其有代理权的表征，因此构 成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人表见代理人与相对人之间实施的法律行为 的约束，签订的合同有效，因此 C错误，正确答案为 Db第四节建设工程物权制度【例题】关于土地权属的说法，正确的有（）。A. 城市郊区的土地归国

8、家所有B自留地归集体所有C城市市区土地归国家所有D. 农村土地均归集体所有E. 宅基地归农民个人所有【答案】BC【解析】A错误，农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属 于农民集体所有。B正确，E错误，宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。C正确，城市市区的土地属于国家所有。D错误，错在“均”字，因为法律规定属于国家所有的除外【例题】甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违 约须向对方支付购房款 25%勺违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给 丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求

9、法院或仲裁机构予以适当减少B甲必须收回房屋并向乙方交付C丙取得该房屋的所有权D乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【答案】B【解析】根据物权法第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭， 经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，甲 虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权；而 甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任。第五节建设工程债权制度【例题】在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业 误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于

10、该货款处理的说法， 正确的是（）。A. 只能由法院确定归属B. 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C. 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D. 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【答案】B【解析】不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取 得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。第六节建设工程知识产权制度【例题】关于注册商标有效期的说法，正确的是（）A. 10年，自申请之日起计算B. 10年，自核准注册之日起计算C. 20年，自申

11、请之日起计算D. 20年，自核准注册之日起计算【答案】B【解析】注册商标的有效期为 10年，自核准注册之日起计算。【例题】建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A. 建设单位和设计单位共同所有B. 设计单位和甲设计师共同所有C. 建设单位和甲设计师共同所有D. 建设单位独自所有【答案】B【解析】本题考核点为委托作品及职务作品著作权的归属。由于委托合同中未约定著作权的归属，著作权归受托人设计单位享有。由于甲设计师完成设计单位下达的设计 任务属于职务作品，而且在工程设计过程中需要使用单位的物质条件，因此甲设计师享有署名权，其他权利由单

12、位享有。选项B的说法尽管不是很准确，但在四个选项中是最接近正确答案的。第七节建设工程担保制度【例题】甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水 泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）A. 一般保证B. 效力待定保证C. 连带责任保证D. 无效保证【答案】C【解析】本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。【例题】根据物权法，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有 （）A. 交通运输工具B. 建筑物C

13、生产设备、原材料D. 正在建造的船舶E. 建设用地使用权【答案】BE【解析】当事人以下列财产抵押的， 应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1） 建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取 得的荒地等土地承包经营权；（4）正在建造的建筑物。【例题】6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100万元，约定由买方 支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于 6月10日只交付了 25万元，买方予以 签收。下列说法正确的是（ ）。A. 买卖合同是主合同，定金合同是从合同B. 买卖合同自6月10日成立C. 定金合同自6月1日成立D. 若卖方不能交付货物，应

14、返还 50万元E. 若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元【答案】AE【解析】定金的约定不得超过主合同价款的20%即20万，买方不履行义务是可以要求返还5万元的。第八节建设工程保险制度【例题】根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A. 设计错误B. 原材料缺陷C. 不可预料的意外事故D. 工艺不完善【答案】C【解析】建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、 水坝、桥梁、港埠等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失。保险人 对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和

15、费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、 大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和 费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫 正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工 用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船 舶和飞机的损失；（9）除非另

16、有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地 范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或 使用或接收的部分。第九节建设工程税收制度【例题】根据企业所得税法，下列企业中属于非居民企业的是（）。A. 在北京市工商局登记注册的企业B. 在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C. 在美国注册的企业设在上海的办事处D. 在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】C【解析】企业分为居民企业和非居民企业。居民企业，是指依法在中国境内成立， 或者依照外国（地区）法律成立但实际管

17、理机构在中国境内的企业。非居民企业，是指 依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场 所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。【例题】下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是（）。A. 保险赔款B. 国家发行的金融债券利息C. 抚恤金D偶然所得E. 经营所得【答案】DE【解析】下列各项个人所得，应当纳个人所得税：（1） 工资、薪金所得；（2）劳务报酬所得；（3）稿酬所得；（4）特许权使用费所得；（5）经营所得；（6）利息、股息、 红利所得；（7）财产租赁所得；（8）财产转让所得；（9）偶然所得。【例题】下列进项税额准予从销项税额中

18、抵扣的有（）。A. 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额B. 从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额D. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物E. 非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务【答案】ABC【解析】增值税暂行条例规定，下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（1）从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。（2）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。（3）购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增 值

19、税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%勺扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。（4）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。第十节建设工程法律责任制度【例题】下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A. 降低资质等级B. 罚金C. 记过D. 没收财产E. 罚款【答案】AE【解析】行政处罚种类有（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证， 暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7） 法律、行政法规规定的其他行政处

20、罚。降低资质属于行政责任之一。刑事责任附加刑包 括（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。因此，BD属于刑事 责任。记过是行政处分。【例题】在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重 伤、死亡。该施工企业的行为构成（）。A. 重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 强令违章冒险作业罪D. 工程重大安全事故罪【答案】B【解析】刑法第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定， 因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。该

21、施工企业的行为构成重大劳动安全事故罪。第二章施工许可法律制度第一节建设工程施工许可制度【例题】根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有（ ）A. 建筑面积200平方米的房屋B. 抢险救灾工程C. 城市大型立交桥D. 城市居住小区E. 实行开工报告审批制度的建筑工程【答案】ABE【解析】不需办理施工许可证建设工程：（1）国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在 300平方米以下的建筑工程，省级建设行政主管部门可以对限额进行调整）（2）抢险救灾工程（3）临时性建筑、农民自建低层住宅（4）军用房屋建筑（军用房屋建设工程是否实行施工许

22、可，由国务 院、中央军委另行规定。）（5）按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程（注：办理开工报告的建设工程，不再领取施工许可证。【例题】关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A. 应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B. 领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C. 法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的 其他条件D. 在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E. 在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规 划许可证后，才能申请办理施工许可。【答案】ADE【解析】建筑法规定，申请领取施工许可证，应当

23、具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程， 已经取得规划许可证；（3） 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。在城市、镇规划区的建筑工程，规划许 可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。【例题】某建设单位于 2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能 按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A. 2014年3月1日B. 2014年5

24、月1日C. 2014年8月1日D. 2014年11月1日【答案】D【解析】建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期； 延期以两次为限，每次不超过3个月。 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。第二节施工企业从业资格制度【例题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A. 实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B. 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C. 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转

25、包人或违法分包人为本案当事人D. 发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B【解析】当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方） 主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004年10月发布的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 释第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依 法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。第三节建造师注册执业制度【例题】

26、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A. 钱某取得资格证书 3年后申请注册B. 赵某因工伤丧失了民事行为能力C. 孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D周某申请在两个单位分包注册E. 李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】BD【解析】注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到 注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业 活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，

27、自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过 65周岁的；（11）法律、法规规定 不予注册的其他情形。【例题】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中（）情况例外。A同一工程相邻分段发包或分期施工的B. 因非承包方原因使工程停工 120天以上且建设单位同意的C. 合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D. 因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E.

28、 合同约定的工程验收合格的【答案】ABE【解析】执业建造师执业管理办法（试行）规定了 A、BE三种可以让注册建造师担任“两个”建设工程项目施工负责人的例外情况，其中A选项实际上还是“同一工程”，B选项“因非承包方原因”造成，E选项注册建造师实际上已尽了应尽的义务。此外，经建设单位同意可以更换担任项目施工负责人的注册建造师，但不是同意他担任两个及以上的项目施工负责人；C 选项的工程项目尚未完工，显然也是错误选项第三章建设工程发承包法律制度第一节建设工程招标投标制度【例题】关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）A. 使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B. 施工单项合同

29、估算价为人民币100万的工程建设项目必须进行招标C. 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D. 需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】C【解析】招标投标法规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶 贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家 有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。【例题】根据工程建设项目施工招标投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（）。A. 拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B. 施工组要技术采用不可替代的专利或专有技术C. 当地投标企

30、业较少D. 军队建设项目【答案】B【解析】有下列情形之一的，可以不进行招标（1）需要采用不可替代的专利或者专 有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许 经营项目投资入依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。【例题】关于标底，下列说法正确的是（）。A. 个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B. 编制标底的中介机构不得参加投标，但可以为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询C. 招标人可以设最高和最低“拦标价”D. 标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是

31、否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件【答案】D【解析】（1）招标人可以自行决定是否编制标底（2）一个招标项目只能有一个标底；标底必须保密。（3）编制标底的中介机构不得参加投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件 或者提供咨询（4）招标人设最咼限价的，应当在招标文件中明确最咼投标限价或者最咼投标限 价的计算方法；招标人不得规定最低投标价格。（5）标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也 不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件【例题】关于评标的说法，正确的是（）。A. 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可

32、以否决所有投标B. 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C. 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D. 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】A【解析】A正确，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可 以否决所有投标。B错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件， 也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的， 视为同意评标结果。D错误，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计

33、算错误，评标委员会认 为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。【例题】关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）A. 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资质条件即可B. 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资质条件C. 联合体中一方具备招标文件规定的相应资质条件即可D. 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级【答案】B【解析】联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。按照资质等级较低的单位确定资质等级。【例题】关于投标保证金的说法，正确的是（）A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致B. 招标人最迟应在书面合同签订后 10日内向中标人退还投标保证

34、金C. 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出【答案】A【解析】A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。C错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。D错误，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投 标保证金应当从其基本账户转出。第二节建设工程承包制度【例题】分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任 承担的说法，正

35、确的是（）。A. 分包单位只对总承包单位负责B. 总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿C. 建设单位只能向造成损失的分包单位主张权利D. 建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】B【解析】分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任，由分包单位单位造成的质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失，总包可以要求总包单位赔偿， 超出总包承担份额的，有权向分包主张权利【例题】施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A. 总承包合同中约定分包的内容B. 建设单位指定分包人C. 总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建

36、设单位同意D. 劳务分包合同由建设单位确认E. 总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】AC【解析】总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：（1）在总承包合同中规定分包的内容； （2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。需要说明的 是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法中明确规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。D选项错误，选项与题干无关。题干问的是分包的

37、认可方式， 只有两种，一种约定， 一种同意，其他选项都没有关系。 同时，D选项说法有歧义，在行业规定及工程实践中， 劳务分包无需建设单位同意。中华全国律师协会律师办理建设工程法律业务操作指引 （中华全国律师协会发布）的第 128条第二款规定，“施工总承包人作为劳务分包合同 发包人，施工总承包人分包劳务工程无需合同约定或建设单位同意。”【例题】根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（ ）。A. 总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B. 未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企 业C. 未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D

38、. 分包单位将其承包的工程再分包E. 施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】ACDE【解析】建设工程质量管理条例规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，不能进行分包，但其劳务作业可以分包给具有相应资质的劳务分包企业，故选项B不属于违法分包行为。第三节建筑市场信用

39、体系建设【例题】根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A. 6个月B. 1年C. 2年D. 3年【答案】D【解析】建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息公 布时间为行政处罚决定作出后 7日内，一般为6至3年；良好行为记录一般为 3年。第四章 建设工程合同和劳动合同法律制度第一节 建设工程合同制度【例题】根据合同法，撤回要约的通知应当（A. 在要约到达受要约人之后到达受要约人B. 在受要约人发出承诺之前到达受要约人C. 在受要约人发出承诺同时到达受要约人D. 在要约到达受要约人之前到达受要约人E与要约同时到达受要约人【答案】DE【解析】要约可

40、以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要 约同时到达受要约人。【例题】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期是（）。A. 以合同约定的竣工日期为准B. 相应顺延C. 以承包人提交竣工报告之日为准D. 以实际通过的竣工验收之日为准【答案】C【解析】2004年10月发布的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形 分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告， 发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日 期；（3）建设工

41、程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工 日期。【例题】某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两天公司就工程款支付 发生争议，建筑公司诉讼至人民法院， 要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利 息，人民法院应（）。A. 对该诉讼请求全部予以支持B. 对工程款请求诉讼予以支持，对利息诉讼请求不予支持C. 对该诉讼请求全部不予支持D. 对工程款请求诉讼不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】B【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第六条规定，当事人对垫资和垫资

42、利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息 的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的 部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定， 承包人请求支付利息的，不予支持。【例题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A. 施工企业超越资质等级订立的合同B. 发包人胁迫施工企业订立的合同C. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D. 供应商欺诈施工单位订立的采购合同E. 施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】AC【解析】合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：（1） 一方以欺诈、胁迫的 手段订立合同

43、，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3） 以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规【例题】下列属于效力待定合同的是（）。A. 因重大误解订立的合同B限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同C. 无权代理人以被代理人名义订立的合同D. 越权订立的合同E. 无处分权人订立的合同【答案】BCDE【解析】合同法规定的效力待定合同有三种，即限制行为能力人订立的合同，无 权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。A选项属于可变更、可撤销的合同。【例题】根据合同法，允许单方解除合同的情形是（）。A. 由于不可抗力致使合同不能

44、履行B. 法定代表人变更C. 当事人一方发生合并，分立D. 当事人一方违约【答案】A【解析】当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人 可以解除合同。合同法第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致 使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，

45、应当通知对方。合同自通 知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效 力。” D选项不完全正确，违约分为一般违约和根本违约，如果是根本违约，则守约方 可以单方解除合同，如果是一般违约，则不可单方解除合同。B是法定代表人的变更，C是主体的变更，不导致合同的解除。【例题】甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金 6万元。甲因将施工材料另卖他人 而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又 能获得法院支持的诉讼请求是（）。A. 请求甲支付违约金 6万元B. 请求甲双倍

46、返还定金 8万元C. 请求甲支付违约金 6万元，同时请求返还支付的定金 4万元D. 请求甲双倍返还定金 8万元，同时请求甲支付违约金 6万元【答案】C【解析】本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既主张约定违约金，又 主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。而违约后，选择定金条款，可以索赔双倍的定金，为 8万，选择违约金条款，可以要求返还定金，为10万、所以选择违约金条款更能保护自己的利益。【例题】因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在 建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由

47、（）承担。A、建设单位B施工企业C监理单位D建设行政主管部门【答案】B【解析】因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责 任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任第二节劳动合同及劳动关系制度【例题】下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的 是（ ）。A. 在公司连续工作满8年的张某B. 到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C. 在公司累计工作了 10年，但期间曾经离开过的赵某D与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】D【解析】有下列情形之一，劳动者提出或同意订立、续订劳动合

48、同的，除劳动者提 出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在 该用人单位连续工作满 10年且距法定退休年龄不足 10年的；（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。C选项不选，赵某不是在一个公司连续工作满十年；D选项正确，李某在用人单位连续两次订立固定期限劳动合同劳动合同，只要李某 不存在劳动合同法第 39条和第40条第1项、第2项规定的情形，用人单位就应当 订立劳动合同。从题意看，并未

49、表明李某不能从事用人单位另行安排的工作，因此D正确。【例题】施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法最长不得超过（）个月。A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】B【解析】劳动合同法规定：（1）劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得 超过一个月；（2）劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；（3）三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月【例题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫

50、劳动者劳动C. 用人单位未及时足额支付劳动报酬D. 用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B【解析】动者解除劳动合同的相关规定用人单位以暴力、 威胁或者非法限制人身自 由的手段强迫劳动者劳动的， 或者用人单位违章指挥、 强令冒险作业危及劳动者人身安 全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。【例题】根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法， 正确的有（）。A. 企业应当为未成年工定期进行健康检查B. 企业不得聘用未满18周岁的未成年人C. 企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D. 企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E. 企业不得安排妇女从事国

51、家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】ACE【解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。劳动法规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家 规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷 水作业和国家规定的第 3级体力劳动强度的劳动。BD选项错误。第三节相关合同【例题】承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。A. 承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自

52、行更换B. 共同承揽人对定作人承担按份责任C. 未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D. 承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验【答案】C【解析】本题考察承揽合同的法律规定。承揽人发现定作人提供的材料不符合约定 的，应该及时通知定作人更换、补齐或者采取其他措施。共同承揽人对定作人承担连带 责任。承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。【例题】关于买卖合同的说法，正确的有（）。A. 标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B. 试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C. 买受人已经支付标的物总价款的 75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.

53、 因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E. 标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】ABE【解析】A正确，标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的 孳息，归买受人所有。B正确，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期 间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。C错误，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出 卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。D错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力

54、及于从物。因 标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。E正确，是简易交付的概念。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即 视为完成交付。【例题】关于租赁合同的说法，正确的是（）A. 租赁期限超过20年的，超过部分无效B. 租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C. 租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】A【解析】租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。所以，A 选项是正确的。【例题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施 工企业

55、指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为（）A. 财产租赁合同B. 融资租赁合同C. 买卖合同D. 租买合同【答案】B【解析】合同法规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的 选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。第五章建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度第一节施工现场环境保护制度【例题】下列关于环境噪声污染防治法的规定 ，说法正确的是（）。A. 禁止夜间进行建筑施工作业B. 因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的 证明C. 因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D. 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D【解析】环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集