公路运输电子合同五篇范文

1、公路运输电子合同五篇范文 公路运输电子合同1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程施工内容 洞身土石方的运输。 第二条合同工期 工期以进洞时间开始计算，15个月以内完成。 第三条合同价款 第四条结算和支付 1、合同价款的结算：施工期间按建设单位批复的当期计量进度进行结算，工程完成后，进行末次结算。 2、合同价款的支付：当期工程价款按工程量结算单支付至70%，当期支付价款时，乙方需提供工人工资表，由甲方财务支付工资，支付工资后余下价款为乙方所

2、得。工程完工，安全、进度能满足甲方要求的情况下进行末次结算，结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。 第五条安全施工及安全事故处理 安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，如乙方违章施工造成的安全责任由乙方自行承担全部的责任。 1、发生重大伤亡事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保障事故现场并作出书面记录。 2、遵照有关规定，甲方乙方应分清责任，事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第六条甲方的权利及义务 甲方负

3、责组织检查、验收，监督乙方的工程进度、安全施工，负责解决施工中存在或发生的问题。 第七条乙方的权利和义务 乙方对与其明确劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体健康和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 第八条违约责任 甲方违约责任 1、甲方因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关责任由甲方承担。 2、甲方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范畴内与过错

4、方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。 1、因乙方原因造成甲方工期延误以及不服从甲方的管理时，如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元，迟到1小时扣除每人每工作班100元，以此累计，当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为处罚。 2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场(保证8辆出渣车，配备熟练的驾驶人员)，甲方有权要求乙方进行更换、调整。 3、乙方中途停工、怠工，甲方提出整改乙方仍继续违约时，甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失，并终止合同，要求乙方3日内退场。 第九条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，甲乙双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当调解或和解不成

5、的，可约定以下方式解决争议：当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。 第十条合同的生效与终止 本合同经双方签字后生效，工程交工验收合格后终止，双方代表人应出示身份证明。 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方持两份，乙方持两份。本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 甲方(盖章)：_乙方：_ 代表人(签字)：_身份证号码：_ _年_月_日_年_月_日 公路运输电子合同2 劳务发包单位：(以下简称甲方) 劳务分包单位或个人：(以下简称乙方) 按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行

6、政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包单位或个人信息 1、身份证号码： 2、劳务公司或个人地址： 3、安全生产许可证编号： 4、有效期截止时间：月 5、委托联系电话：6、委托代理人姓名： 7、乙方指定收款帐号： 二、工程概况 1 2、分包工程暂估价： 三、分包范畴 承包范畴：甲方承包本工程所有土石方工程囊括不仅限于道路路基、管网、结构土石方(含甲方提供的本工程施工图、甲方指令、设计变更、技术变更核定单、设计交底和图纸的会审纪要等全部需要运输的土石方及垃圾等施工作业内容)。 四、分包合同单价 在合同承保范畴内，乙方完成合同规定的全

7、部工作内容，质量、安全、文明施工达到合同约定的前提下，综合单价为： 注： 上述包干单价包含乙方自备车辆、驾驶员工资、各种税费、修理费、折旧摊销、燃油消耗、保险、健康体检以及在运输过程中因运政交警、环保、国土、城管及其他单位对渣车管理所导致的各种费用及罚款。其综合单价还应综合考虑施工大门及运输路途清洁、车辆和道路冲洗、运输过程中各职能部门协调及手续办理费用。 、燃油若由甲方提供，付款时根据乙方实际用量按7.2元升扣除。 乙方车辆必须自觉遵守先后次序，排队装车，车装满后听到装车机械鸣笛或甲方现场管理人员指令后才能开走。料未装满或没运到甲方现场管理人员指定位置卸料或料未卸尽返回，甲方均拒绝发票计量。

8、 五、有关质量、工期、安全、成本控制、环保、文明施工的具体要求及其他约定 1、质量 乙方必须保障与项目的其他工序成品。 2、工期 本工程工期为(从_年10月28日起至_年3月30日止)延迟合同工期甲方将按5000元天罚款，直接从乙方本月工程进度款中扣除。 应工期需要，乙方必须确保车辆加班到晚上十点，保证在甲方交代的时间完成指定的工作任务，延误工期自愿经受甲方的处罚。乙方必须确保施工所需的运输车辆(非常是农忙和节假日期间)，若因乙方原因未按甲方要求提供满足数量的运输车辆，甲方将乙方进行每台每天1000元进行罚款，若车辆连续一周不满足项目部要求甲方有权要求乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切损失。

9、 安全乙方必须达到甲方制定的安全管理标准“杜绝伤亡事故发生，控制目标。 乙方必须设立专职安全责任人配合甲方做好日常安全工作。 甲方有权不定期对乙方驾驶人员和车辆进行有关安全知识抽 乙方必须严格执行国家、地方和项目制定三的安全操作规程、安全管理办法、安全管理制度和环境管理制度及治安管理条例。 若乙方原因被政府主管部门处罚，其费用由乙方承担，乙方应负责大小事故的善后处理工作，不得给甲方造成负面影响，如因乙方处理不善给甲方造成负面影响，视情节严重给予乙方500010000元次的罚款。 乙方应向工人确定：受伤亡人员及家属不得直接找甲方解除处理相关事宜。 由于乙方操作不当或违反操作规程自身原因造成安全事

10、故或造成他方人员伤亡，造成的后果全由乙方承担。 乙方在履行合同过程中应当随时保持现场清洁卫生，场容场貌，严格遵照有关标准及规定搭设、维护、布置现场，由于乙方原因造成的各种处罚，由乙方承担相应罚款及其他费用。 3、成本控制 严格遵照甲方项目部交底资料控制施工成本。车载方量必须经过甲方机管员、渣票管理员、施工员认可后方能启动离开装车点，否则运输方量不认可。 4、环保文明施工 乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承保范畴内的现场文明施工及住宿范畴内的清洁卫生。 施工人员进入施工现场按交底规程进行施工，否则甲方有权按 乙方所有人员在施工现场及生活区注意行为文明，严禁驾驶员打赤膊、说脏话、穿拖

11、鞋四处游逛、骂人、争吵、扯皮打架、随地吐痰等影响公司形象的不文明行为，否则一经发现，甲方有权遵照100元人次对乙方进行罚款，多次不改或情节严重者甲方有权要求其退场。 施工现场及生活区严禁赌博，非在册人员严禁进入施工现场或住宿区擅自留宿，严禁打架斗殴、嫖娼卖_、偷盗、聚众闹事吗，否则甲方有权遵照5005000元人次进行罚款，有死伤时，另按安全事故的规定进行处罚，并追究当事人法律责任。 、生活垃圾要每天按时清除，严禁随地大小便，否则甲方向当事人或班组罚款50元人次。 、生活区严禁用水用电私拉乱接，严禁私自使用各类电器煮饭烤火。 乙方必须严格遵照市级文明工地标准进行施工及场地管理，若因乙方原因造成工

12、地未达标或处罚等情况，由乙方承担此造成的直接和间接经济损失。 六、运输分包计量、费支付及结算 1、每月25日之前将之前全部完成量(渣票)统计汇总报送甲方，甲方按审定金额的80%次月25日之前支付给乙方，余下20%尾款在工程完工后1个月内支付。所有款项均不计息。 2、若因建设方拖欠甲方工程款而导致甲方资金有困难时，乙方有责任共同分担由此产生的资金压力。 七、财务管理 1、甲方职责 甲方为乙方提供宿舍、床、水电。 乙方上岗前，甲方应组织人员对乙方人员进行入场教育培训。 甲方协助乙方办理有关证件，_所需费用由乙方承担，办理就业证费用由甲方代扣代缴(胸卡由乙方提供照片，甲方免费办理)。 甲方按合同约定

13、按时给乙方结算、支付劳务费。 甲方有管理、检查、监督乙方的权利，对乙方及乙方人员违法行为和违反甲方各项管理规定，制度的行为，甲方有权按处罚乙方及乙方人员并送政府有关部门。 2、乙方职责 2.1乙方严格执行质量看、环境和职业健康安全管理体系标准，坚持“珍爱生命，保员工健康”改善环境，为人类造福，注重信誉，向顾客负责的管理理念，杜绝人员伤亡，机械设备等事故的发生，乙方应无条件的配合甲方经受政府或其他单位和部门对工程的各类检查工作。 2.2乙方必须达到健康证、驾驶员持证率100%。 2.3乙方应保证施工过程中相关设施、设备完好，若有损坏，乙方应照价赔偿。 2.4乙方必须遵照甲方各项规章制度，服从甲方

14、统一指挥调度。 2.5乙方必须爱护并维护自有和甲方提供的施工机具及设施，保证自有机具的正常工作，乙方自备工具材料，设备入场应先到材料部门登记，便于今后撤场有据可依。 2.6乙方代表必须按规定在各类安全技术交底、工作联系单、检查考核表、登记表、处罚单等由乙方签字认可文件的文件上签字。 2.7甲方支付工程款后，乙方必须及时向其工人支付劳务费用，因乙方未及时支付劳务费而造成的任何经济损失及法律责任均由乙方承担。 2.8乙方不得以任何理由(非常是工程款的问题)停工、罢工。 2.9乙方在工程总无故完不成任务、不服从甲方安置，在教育、罚款等均无效的情况下，甲方有权要求乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切损

15、失。 2.10乙方必须保证在甲方交代的时间完成指定的任务，延误工期自愿经受甲方的处罚，否则甲方有权要求乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切损失。 2.11乙方有负责配合其他各工种的施工义务，不得影响后续施工，并尽量为后续施工创造条件。 2.12乙方在施工保障施工作业现场环境，避免和减少施工方法不当引起的环境污染和破坏，如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格处罚，在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方，甲方在收到通知后，应按时与建设单位及有关部门协调处理意见。 2.13乙方必须按合同价完成项目所有土石方运输工作囊括工程接近

16、完工时少量土石方和零星土石方。 2.14乙方应把每辆施工车辆的行驶证、营运证、驾驶证、身份证、 2.15乙方负责对车辆和驾驶员制定安全管理措施并加强管理，如发生交通事故或意外，由乙方自行负责经济责任及法律责任。 2.16乙方应保证每天有足够台数能够正常运行的车辆在现场施工，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或故意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒付已完成部分价款及余款并按每车每天1000元罚款。 2.17施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的伤亡安全意外等由乙方全部承担，与甲方无关。 2.18乙

17、方应派调度员专人负责现场调度，确保甲方正常施工。 2.19乙方加强运输车辆在运输过程中的行车安全，做好相应措施，确保行车安全，发生安全事故由乙方承担全部责任。 九、农民工用工合同、运输费支付及履约保证金 1、乙方必须与所聘工人签订劳动用工合同。 2、乙方必须严格遵照劳动法和建设部关于建设领域农民工工资支付暂行办法等法律、法规的规定支付工人工资，不得拖欠或克扣工资，必须按劳动或运输合同约定的时间按月支付工资(不低于重庆市最低工资标准)。运输费、工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资报表报甲方项目工程部备案。 3、乙方必须自行施工，严禁转包，若惊发现转包，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由

18、乙方全部承担。 十、其他 1、工程不是因为甲方原因停工乙方不得向甲方索赔，已完工程量遵照本合同约定单价进行结算，不计任何损失和补偿。 2、乙方必须派专人参加每周甲方项目部召开的工程例会，未请假或请假为批准无故缺席者，罚款2001000元次。 2、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若再次前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。 3、本合同经双方签字盖章和按约定缴纳保证金后生效，至合同分包工程完工交验，保修期满后自动失效。 4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，每份具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_乙方：_ 代表人(签字)：_身份证号码：_ _年_月_日_年_月_

19、日 公路运输电子合同3 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方充分协商，甲方将一批_委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议： 一、货物名称：钢结构构件，具体见附表。 二、起止地点：起运地为_;止地为_内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。 三、运价：见附件表。 四、付款：在起运后首次付款预留_元保证金，后期运输按_支付。 五、义务责任 1、甲方义务责任： 甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安置相应运输的车辆。 甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。 按约定支付乙方的运费。 甲方提供乙方办理超

20、限所需图纸资料。 乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。 2、乙方义务责任： 乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。 乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到_装货地点。 乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从_到_工地的运输过程中构件安全，甲方只在_工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_元。 乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消耗费用均

21、由乙方自己承担。 乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己承担，若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。 甲乙双方签订合同后，乙方不履行约定，应赔偿甲方_元。 本合同经双方签字盖章后即生效，运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向_人民法院起诉解决。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ _年_月_日_年_月_日 公路运输电子合同4 托运方(甲方)： 合同编号： 承运方(乙方)：_物流有限公司 签定地点： 签定时间：年月日 根据中华人民共和国合同法及国家有关规定，遵照平等、公平、等价的原则，经

22、双方友好协议，维护双方责任，特定此合同，以资信守。 第一条货物名称(性质、包装标准、外形尺寸)： _ 第二条货物起运地点和到达地点、运距(收发人、名称及详细地址)： _ 第三条货物运量：_以实际发货量为准_ 第四条用车车型及数量：车型不限，数量根据托运方的需求_ 第五条运价及费用：_ 第六条运费期限：_ 第七条货物运输的要求及运输道路条件：货物要加盖篷布，做好防水工作。合理磅差以实际运行过程中约定为准。超出约定磅差超出部分按原价赔偿。如出现货物质量问题运费不受影响。 第八条运费及结算方式：_ 第九条安全要求及责任：乙方负责运输全过程中货物的安全。 第十条违约责任： 1、_ 2、_ 第十一条经双

23、方协议，双方应尽以下义务： 1、甲方安置装车应核实运输车辆的派车单。(攀枝花骏虹物流有限公司派车通知单为准)核实无误后方可装货发车，否则发生货物丢失与乙方无关。 2、乙方所派车辆必须证件齐全，如发生甲方货物丢失，乙方全额赔偿。 3、乙方所派的车辆手续不齐，甲方可拒绝使用该车辆，如发生货物丢失，应由乙方负责全额赔偿。遵照甲方的要求在规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定收货人并按甲方指定方式堆放。 第十二条其它约定事项： 本合同未尽事宜，双方共同协商处理，协议形成的有关文字、材料与本合同具有同等的法律效力。 第十三条合同双方盖章签字后即产生法律效力。 本合同一式二份，甲乙双方各执一

24、份。 托运方(甲方)：承运方(乙方)： 单位名称(章)：单位名称(章)： 单位地址：单位地址： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 有效时间：年月日至年月日 甲方：_乙方：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 公路运输电子合同5 承运人(以下简称甲方)：_ 托运人(以下简称乙方)：_ 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方承运乙方货物的有关事宜达成以下协议，以资双方共同遵照。 第一条运输货物 品名_，包装_ 第二条运费费用及支付方式、时间 1、运输价格及服务方式(详见附表一)。 2、乙方同意甲方采用公路运输服务。 3、运费支付方式及时间：

25、_ 第三条乙方交运货物的包装必须符合国家或行业包装标准，没有统一标准的，乙方应在保证运输、搬运装卸作业安全和货物完好的原则下进行包装。乙方可委托甲方包装，包装费用双方协商明确。 第四条装卸责任 1、发货提货由货物装卸由_负责，收货方卸货由_负责。 2、因搬运装卸人员过错造成货物毁损或灭失由装卸方负责。 3、甲乙双方必须在提货车尾清点货物并签发出货单据，确保单据完整、有效。 第五条甲方的权利和义务 1、按合同约定收取运杂费。 2、有权拒绝承运乙方交运或在普通货物中夹带、匿报危险品或禁运品。 3、确保将货物安全、按时运抵指定地点。 4、属收货人自提的货物，在货物到达后按时电话通知收货人提货。 5、

26、甲方有为乙方保守商业秘密的义务。 6、乙方逾期付款超过合同约定期限_日以上或欠款超过_元时，甲方有权解除合同。 第六条乙方的权利和义务 1、乙方在发货时需提前一天向甲方申报运输计划，甲方电话为：_，便于甲方按时安置装车运输计划。 2、要求甲方按合同约定的时间、地点将货物运抵目的地。 3、乙方自愿将货物保险运输的，应按投保价值金额的_向甲方交纳保险费。乙方应在货物运单上注明保险运输和保险金额，如同批货物品名、价值不相同的应分别申明价值，否则高价货物按平均价计算保险金额。乙方选择货物保价运输时，申报的货物价值不得超过货物本身的实际价值，超过部分无效。但未向甲方交纳保险费的，视为乙方未保险运输。 4

27、、按本合同的约定时间和方式向甲方支付运费和其他费用; 5、办理与货物有关的准运手续。 第七条货物的验收及单证的流转 1、货物的验收期限：乙方或收货人应在接收甲方交付货物的同时，对货物进行检验。如发现有货损、货差等，应当即提出，并由甲方和乙方或收货人当场做好相关记录，共同签字确认;否则视为甲方已完成约定交货义务。 2、单证的流转：_ 第八条甲方的责任 因甲方责任造成货运事故，甲方按下列方式承担赔偿责任。 1、投保的赔偿：发生货损货差的，甲方的赔偿金额以投保金额为限。只损失一部分时按乙方货损货差金额与全批货物金额的比率乘以投保金额对乙方进行赔偿。发生保险事故甲方在向保险公司索赔时，乙方有义务提供相关有效索赔资料，囊括货物价值证明等。 2、未投保的赔偿：出现货损、货差时，属甲方责任的，由甲方按以下方式赔偿：货物 3、破损、浸润、污染等根据其损坏程度遵照损坏部分运费的2倍予以赔偿，丢失货物 4、赔偿不超过丢失货物部分运费的3倍，鲜货、易碎品按相关免赔规定办理。 5、乙方自己保险运输的货物发生货损货差的，甲方不负赔偿责任及不承担第三方赔偿责任，但甲方有义务协助乙方向保险公司索赔; 第九条乙方的责任 1、因乙方