2019防水工程施工合同范本

1、2019 防水工程施工合同范本施工合同亦称“工程合同”或“包工合同” 。指发包方 （ 建设单位 ） 和承包 方 （ 施工单位） 为完成商定的建筑安装工程施工任务， 明确相互之间权利、义务 关系的书面协议。以下是小编整理的 2019 防水工程施工合同范本，欢迎阅读参 考!2019防水工程施工合同范本甲方： 乙方： 依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方 就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1）、工程地点： 2）、工程名称： 3）、工程内容：在原有基础上新做一层 SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为 聚酯胎3mn厚，-15

2、76; ），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工， 施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式： 包工、包料、包质量、 包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎3mmB，-15。防水卷材，乙方在施工前必须提供材 料的合格证书、 材料检验证书、 材料样板及乙方施工资格证书。 材料经检测中心 检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除 （运离施工现场 ）3、施工厚度要求：采用外mm厚“”防水卷材4、 全部包工包料，单价为 元/ 平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、

3、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1） 、工程质量标准：合格工程质量标准。2) 、承包人施工质量必须达到国家现行规范、 标准、图集和设计图纸的规定。 并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合 ?弹性体改性沥青防水卷材？(GB18242-2000)及地下防水工程施工质量验收规范 (GB50208-2002)，防 水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。 并经发包人、 监理、承 包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现 行国家标准和设计要求。 不合格的严禁使用。 工程质量保修期从竣工验收通过之 日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际

4、完成的、 且达到质量标准的工程量， 每平方米铺贴面积元， 该 铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、 附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量， 不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费 ( 材料等) 均有承包人承担， 不 再另计任何费用。达不到质量标准时， 由承包人返工， 因返工给发包人造成损失的， 应赔偿发 包人的损失 ; 承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单 位进行施工， 承包人已经施工的工程量， 发包人可拒付任何费用， 承包人对此无 任何异议。七、工程款支付办法：1 、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部

5、施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准， 并在主体施工单位施工完回 填土方后， 7 日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层 ;2、在土方回填后 30 日内的适当时间， 发包人组织承包人、 监理单位不少于 两次的地下室防水效果初验 ; 在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人 ; 初验 中没有发现问题， 资料提交齐全有效， 发包人支付承包人所施工的底板防水和外 墙防水已完工程量的 25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问 题、或资料有缺陷时， 顺延本次工程款的支付时

6、间， 直至承包人解决好所发现的 问题;3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合， 完成后浇带部位的防水层施工 ; 在后浇带等部位的防水层施工完毕后的 14 日内， 经发包人、 监理单位、承包人共同初验合格后， 发包人支付承包人所施工的全部 已完工程量的 10%;4、承包人剩余 5%的工程款转作保修金，在保修期满后的 14 日内，由发包 人无息退还给承包人。 保修期间出现保修事件时， 保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、 竣工并在质量保修期内承 担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同

7、价款。 十、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、 工序的施工， 必须经发包人代表、 监理工程师检查验收 并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用 ; 施工开始前，发包人为施 工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险， 承包人施工人员发生 工伤事故者， 医疗费用由保险公司理赔， 由发包人和承包人共同负责联系保险公 司，由保险公司赔付。 实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。 一旦发生重伤 事故或伤亡事故者， 发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔 的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十二、工程变更 施工过程

8、中，承包人无权擅自变更 ; 承包人应严格执行设计单位或发包人所 出具的变更通知 ; 工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包 ; 一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程 款不予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害 ; 发生不可 抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险 承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的， 承 包人的窝工工时费和生活费、 机械停置费

9、和租赁费、 材料占用资金损失等以及或 因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿 ; 却因特殊原因，停 工时间可能相对较长时， 经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后， 承 包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修本防水工程的保修期为五年 ;承包人在质量保修期内， 按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定， 承担本工程质量保修责任 ; 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修 通知之日起 3天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的， 发包人可以委 托他人修理 ; 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立

10、即到达事 故现场抢修 ; 质量保修完成后，由发包人组织验收。十八、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故 均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则 一经发现所造成的损失由乙方承担， 甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程 款，乙方必须向甲方支付合同总款 20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施 工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合 同，且乙方必须向甲方支付合同总价款 2 倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，

11、否则必须向甲方 支付合同总款 20%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷 盗行为或损坏现场成品行为， 否则一经发现， 所造成的损失由乙方承担， 所损失 的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款 1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面 中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。7、在保修期间 （ 保修期为五年 ） ，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方 电话通知 24小时进行维修。否则甲方有权自行修复， 所发生的费用

12、（费用金额无 须乙方同意以甲方确认的为准 ） 甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部 份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲 方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方 有权不予验收并有权自行处理， 所造成的损失由乙方自行承担， 所发生的费用甲 方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼 品或接受提供的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常

13、商务 宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、 向甲方人员提供私人便利、 行贿 等一切非正常的经济活动， 一经查实， 甲方有权单方面终止合同， 且乙方必须承 担由此造成的工期延误、 退场等一切经济损失， 所损失的金额以甲方确认的为准， 并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。 如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实 或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为， 则乙方可保留合同的 权利和义务。二十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲 方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章） ：乙方（ 盖章） ：甲方负责人签字

14、： 乙方负责人签字： 签约日期： 年月日2019防水工程施工合同范本甲方： 乙方： 根据甲方需求，委托乙方施工XX项目SBS屋面防水工程，经甲乙双方协商, 达成如下协议：一、面积和价格：1、本工程屋面大约为 XX 平方米，验收合格后按实际结算。2、本工程SBS防水层价格为拾八点元/平方米，大约工程造价为xx元。二、材料要求1、工程使用的SBS及所用材料必须符合国家现行的规范规定。2、材料规格要求按符合设计要求，达到建设单位及业主满意。3、其它材料按设计图纸要求。三、制作和安装要求：1 、符合国家规范及行业标准要求。2、特殊要求按设计要求四、交付时间及地点1、根据甲方需求情况，乙方需在甲方指定工

15、期前安装完成所有工序、全部 竣工。2、甲方尽可能的给乙方安装提供方便。3、因乙方原因造成甲方损失由乙方承担相关责任。五、付款及结算方式1、工程施工竣工后，乙方及时向甲方呈报验，甲方及时组织验收。2、最终总价按实际制作安装的长度进行结算。3、付款方式： 六、维修服务及合同责任1、工程屋面防水保修为五年，工程验收后由于质量问题，乙方免费负责维 修（ 自然灾害，人为因素除外 ） 。2、如本工程在保修期内出现渗漏等现象及其造成的一切损失均由乙方负责。2、甲方应如期按合同要求付款，如不及时付款，由此产生的一切后果由甲 方负责。七、双方约定工期1、本工程工期为 15 天。 (xx-xx)2、本工程防水层必

16、须 xx 年 x 月 xx 日施工结束。3、如乙方没有按以上日期完成甲方罚款乙方500元/ 天。八、本协议未尽事宜甲乙双方在协商解决。九、本协议一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字后生效。 甲方： 乙方： 2019防水工程施工合同范本甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商决定， 由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施 工。具体约定如下：一、施工期限：自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。逾期、日罚金Y 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的， 需经甲乙双方共同认定并签字后， 工期予以 顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式： 乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完

17、工后，甲方按 乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、 施工质量等方面的原因， 造成屋面防水工程完成后出现 漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。 因漏水而损坏室内墙面， 乙方负责无偿 进行修复粉刷。五、甲方责任： 非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1、乙方施工人员必须持证上岗。2、因乙方施工不当， 造成返工而出现的材料浪费或误工损失， 由乙方承担。 非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3、乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成 的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担

18、连带责任。七、质保要求： 乙方应保证使用材料的质量 （附产品材质书 ） 属实。乙方应保证施工质量达到 优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 十一、本合同自签订之日起生效。甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 经办人： 经办人： 年月日年月 2019防水工程施工合同范本 发包单位： （以下简称甲方 ）承包单位： （以下简称乙方 ）根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法 及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束 双方共同遵守。一、工程名称与地址： 二、工程范围与内容： 三、承包方式：包工包料保质量保安全四、材料：3mn复合胎sbs改

19、性沥青卷材。五、工程造价：每平方米 元，（ 包含辅料及人工费不含税费 ）竣工后按实际面积结算。实际施工面积为 m2总工程款为元整。价格明细： （不含税金 ）另附税金：总价的 3、 40%即：每平米单价为 31、 78 元六、工程期限：开工 年月日竣工： 年月日( 如遇雨天、地震、六级以上的大风等人力不可抗拒因素，工期相应顺延。 )七、结算方式： 材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的， 完 工经验收合格后付清全款。八、甲、乙双方责权：1、乙方应按屋面防水标准及施工工艺施工。2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场 施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的

20、条件由甲方负责解决。3、甲方应为乙方施工所需库房、住宿，创造条件，乙方应尊重甲方的管辖 权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进 度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。5、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接 通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修， 不取任何报酬， 全力 做好保修期内的服务工作。6、如因下列情况而发生漏水、渗水现象不属保修之列：(1) 建筑物产生不均匀的沉降。(2) 建筑物出现断板裂缝现象。(3) 使用不善、人为破坏防水层。(4) 自然灾害 ( 如冰雹、风

21、暴、暴雨 ) 所造成的防水层损坏。九、其他约定：1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准 执行施工，双方另协商价格。2、乙方应如期完成施工任务。 施工期内因气候影响， 现场施工条件的限制， 由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。 甲方不按合同付款，从而影响工期， 责任由甲方承担。3、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施 工人员的安全生产意识， 施工中如甲方安全设施不妥， 乙方也没有提出异议， 施 工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。4、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证乙方派为驻地全权代表，全面履行本施工合同全部职

22、责。5、合同发生争议或纠纷处理： 合同书经双方签字盖章后即可生效，任何一方违约须赔偿对方总工程款 30%的违约责任。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提 下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在 执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁， 事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。6、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。7、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方盖章： 法定代表人或委托人： 地址： 电话： 乙方盖章： 法定代表人或委托人： 地址： 电话： 签订日期： 年月日2019

23、防水工程施工合同范本施工单位：公司 （ 以下简称甲方 ）承包单位：化工有限公司 （ 以下简称乙方 ）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任，按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、工程内容：根据公司 xx 工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用 聚合物水泥基防水涂膜 (1 、5厚) ，屋面防水工程采用聚氨酯 “851”防水涂膜 (找 平层上作基层处理 ) 。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米 20元;