招投标总复习

1、总复习1一、单项选择题1合同法规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：( )。A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权 C、先履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权2（ ）是当事人方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示（ ）A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金3合同的（ ）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。A、成立 B、订立 C、质压 D、定金4（ ）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。

2、A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同5（ ）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A、固定总价合同 B、计量估价合同 C、单价合同 D、成本加酬金合同6（ ）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。A、留置 B、定金 C、抵押 D、债权人免除债务7（ ）是指当事人一方依法

3、将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止 D、合同的转让8（ ）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止 D、合同的转让9.监理合同的有效期是指（ ）。A. 监理合同中书面约定的履行期间 B. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止 C. 监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D. 监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和10.在评标委员会中，不能包括（ ）。A. 招标人代表 B. 招标人上级主管代表 C. 技术专家 D. 经济专家11.投标文件对招标文

4、件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（ ）。A. 投标文件没有加盖公章 B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致C. 投标担保金额多于招标文件的规定 D. 招标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认12.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了（ ）原则。A. 公平竞争 B. 平等合作 C. 诺守合同 D. 诚实信用13.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。A. 发出中标通知书后 B. 完成评标后 C. 提交履约担保后 D. 合同履行完毕后14.某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才

5、作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ ）。A. 招标文件为准，开标时间后延 B. 招标文件为准，开标时间不变C. 书面解答为准，开标时间后延 D. 书面解答为准，开标时间不变15.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。.A. 公路管理部门 B. 承包人 C. 发包人 D. 承包人与发包人共同16.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关

6、于损失承担的表述中，正确的是（ ）。A. 发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B. 发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C. 承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D. 承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延17.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（ ）。A. 工程本身的损害 B. 因工程损害导致的第三方财产损失C. 承包人的施工机械损坏 D. 工程所需清理费用18根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定形式的为（ ）。A、要式合同 B、不要式合同 C、单务合同 D、无偿合同19（ ）就是按商定的总价承包工程项目。它的

7、特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同 B、固定总价合同 C、单价合同 D、成本加固定百分比20（ ）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。A、变更 B、终止 C、反索赔 D、索赔二、多选题1保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，担保法规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有：（ ）A、国家机关(经国务院批准的为使用外

8、国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人)；B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位；C、社会团体；D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。E、银行2合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。合同法规定了如下几种合同终止的情况：（ ）A、债务已经按照约定履行 B、合同解除 C、债务相互抵销 D、债务人依法将标的物提存 E、债权人免除债务3有下列（ ）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会B、

9、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估C、标书情况汇总表与标书相关内容不符D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴E、数据和文字清晰4按照建设工程施工合同（示范文本）规定，在施工中由于（ ）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A、乙方未能及时调配施工机械 B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天 D、工程量变化和设计变更E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时5招标工程在编制标底时需要考虑的因素包括（ ）A、工期因素 B、质量因素 C、材料价差因素D、本招标工程资金来源因素E、本招标工程的自然地理条件和招标工程范围

10、等因素6招标工程标底具有（ ）作用。A、使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务B、给上级主管部门提供核实建设规模的依据 C、是评标的参考依据D、是进行工程结算的重要依据 E、是拨付给承包人工程价款的依据7施工图预算的编制依据主要有（ ）A、施工图纸及说明书 B、预算定额 C、施工组织设计或施工方案D、人工、材料、机械台班预算价格 E、资金筹措方案8.委托监理合同示范文本中，监理人的权力包括（ ）。A. 施工技术方案的审核权 B. 工程款支付的签认权 C. 工程设计变更的审批权 D. 设计标准认定权 E. 工程建设有关协作单位组织协调主持权9.按照索赔的目的不同，施工索赔可分为（ ）

11、。A. 工期索赔 B. 费用索赔 C. 管理索赔 D. 质量索赔 E. 单项索赔 10.施工合同示范文本规定，因（ ）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A. 设计变更 B. 工程量增加 C. 承包商基础施工超挖 D. 不可抗力 E. 工程师延误提供所需指令三、简答题1.建筑材料供应合同的履行应注意哪些问题？ 2. 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人的义务有哪些？ 3.简述施工合同的风险因素。四、案例题某市A服务公司因建办公楼与B建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。其后，经A服务公司同意，B建设工程总公司分别于C建筑设计院和D建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同

12、和建筑安装合同。建筑工程勘察设计合同约定由C建筑设计院对A服务公司的办公楼水房、化粪池、给水排水、空调及煤气外管线工程提供勘察、设计服务，做出工程设计书及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由D建筑工程公司根据C建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，C建筑设计院按时做出设计书并将相关图纸资料交付D建筑工程公司，D建筑公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，主要是由于设计不符合规范所致。原来C建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大

13、损失。由于设计人拒绝承担责任，B建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以C建筑设计院为被告向法院起诉。法院受理后，追加B建设工程总公司为共同被告，让其与C建筑设计院一起对工程设计质量问题承担连带责任。1、 请分别指出发包人、总承包人、分包人。2、 法院判决B建设工程总公司与C建筑设计院一起对工程设计质量问题承担连带责任是否正确？为什么？3、 B建设工程总公司将工程全部转包他人是否合法？为什么？五、计算题某市一高层房屋建筑工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工

14、企业参加投标，招标文件规定该项目的钢筋混凝土框架结构采用支模现浇工艺施工。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：（1）技术标共40份，其中施工方案10分（因已确定施工方案，各投标单位均得10分），施工总工期15分，工程质量15分。满足业主总工期要求（32个月）者得5分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得5分，自报工程质量优良者得8分（若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2%），近3年内获鲁班工程奖者每项加2分，获省优工程奖者每项加1分。（2）商务标共60分。报价不超过标底（42 000万元）的±5%者为有效标，超过

15、者为废标。报价为标底的98%者得满分60分；报价比标底的98%每下降1%者扣1分，每上升1%者扣2分（计分按四舍五入取整数）。各投标单位的投标报价资料见表2所示。表2：各投标单位的投标报价资料投标单位报价/万元总工期/月自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖甲40 70029优良11乙42 80031优良21丙39 80032优良01问题：1、 计算各投标单位的技术标得分，(6分)2、 计算各投标单位的商务标得分(6分)3、 请用综合评议法确定中标单位。(3分)总复习2一、单项选择题1.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。A. 发包人负责，并承担检验费用 B

16、. 发包人负责，检验费用由承包人承担C. 承包人负责，并承担检验费用 D. 承包人负责，检验费用由发包人承担2.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。A. 债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B. 债务人与债权人是保证合同的当事人，保证人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任C. 保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D. 保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任3.某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因

17、承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（ ）。A. 如果通过赶工在10月20日竣工，可获得提前竣工奖励 B. 如果通过赶工在10月20日竣工，不能获得提前竣工奖励 C. 如果通过赶工在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任 D. 如果通过赶工在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任 4.我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。A. 发包人 B. 承包人 C. 监理人 D. 发包人和承包人5.材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其

18、订立材料买卖合同，该合同是（ ）。A. 有效合同 B. 无效合同 C. 效力待定合同 D. 可变更、可撤销合同6.公开招标存在缺点的核心是（ ）。A. 招标时间长、费用高 B. 评标工作量大C. 申请投标人较多 D. 要设置资格预审程序7.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（ ）。A. 要求投标人必须组成联合体投标 B. 要求严格的专业资质等级C. 要求必须使用某种品牌的建筑材料 D. 对本行业外的投标人提出特别要求8.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。A. 只对甲投标人有

19、效 B. 对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C. 应发给全体投标人，并说明问题来源 D. 应发给全体投标人，但不说明问题来源9.监理合同的有效期是指（ ）。A. 监理合同中书面约定的履行期间 B. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止 C. 监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D. 监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和10.在评标委员会中，不能包括（ ）。A. 招标人代表 B. 招标人上级主管代表 C. 技术专家 D. 经济专家11.投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（ ）。A. 投标文件没有加盖公章 B. 投标

20、文件中的大写金额与小写金额不一致C. 投标担保金额多于招标文件的规定 D. 招标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认12.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了（ ）原则。A. 公平竞争 B. 平等合作 C. 诺守合同 D. 诚实信用13.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。A. 发出中标通知书后 B. 完成评标后 C. 提交履约担保后 D. 合同履行完毕后14.某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ ）。A

21、. 招标文件为准，开标时间后延 B. 招标文件为准，开标时间不变C. 书面解答为准，开标时间后延 D. 书面解答为准，开标时间不变15.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由（ ）。A. 承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B. 工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延 C. 发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延 D. 承包人承担返工费用，工期相应顺延16.必须招标的某项目施工，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价

22、990万元。此时（ ）。A. 中标人甲，合同价为950万元 B. 中标人甲，合同价为1000万元C. 中标人乙，合同价为980万元 D. 中标人乙，合同价为990万元17.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解情况。现场考察组织工作由（ ）。A. 招标人承担，费用由投标人承担 B. 投标人承担，费用由招标人承担C. 招标人承担，费用由招标人承担 D. 投标人承担，费用由投标人承担18.按照施工合同示范文本规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）。A. 工程师已经确认，承包人不再承担计划的

23、缺陷责任 B. 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C. 工程师未确认，承包人应修改进度计划 D. 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示19.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（ ）。A. 增加合同中约定的工程量 B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序的时间 D. 更改工程有关部分的标高20.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应（ ）。A. 由发包人承担追回合同价款，工期不顺延 B. 由设备制造商承担追回合同价款 C. 由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延 D. 由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延二、多选题1.建设

24、工程一切险的被保险人可以包括（ ）。A. 业主聘用的监理工程师 B. 总承包商 C. 分包商 D. 业主 E. 设备供应商2.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（ ）有权变更或撤销合同。A. 建设行政主管部门 B. 人民检察院 C. 人民法院 D. 人民政府 E. 仲裁机构3.在开标时，如果发现投标文件出现（ ）等情况，应按无效投标文件处理。A. 明显不符合技术标准要求 B. 投标函未加盖投标人的企业公章 C. 联合体投标未附联合体协议书 D. 未按招标文件的要求予以密封 E. 完成期限超过招标文件规定的期限4.可以采用委托的方式发包建设任务的是（ ）。A. 在建工程主体加层工程

25、B. 抢险救灾工程 C. 涉及国家秘密的工程 D. 国家融资项目 E. 施工企业自建自用工程5.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。A. 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 B. 将中标结果通知未中标的投标人 C. 强制中标人接受新的承包条件 D. 与投标人就投标价格进行谈判 E. 授权评标委员会确定中标人6.下列有关隐蔽工程与重新检验的说话中正确的有（ ）。A. 若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 B. 工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C. 若工程师未能按时延期检

26、验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D. 承包人自检后书面通知工程师验收 E. 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延7.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ ）。A. 保证设计质量 B. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C. 负责审查外商提供的设计资料 D. 按时提供设计依据文件和基础资料 E. 设计交底8.委托监理合同示范文本中，监理人的权力包括（ ）。A. 施工技术方案的审核权 B. 工程款支付的签认权 C. 工程设计变更的审批权 D. 设计标准认定权 E. 工程建设有关协作单位组织协调主持权9.按照索赔的目的不同，施工索赔可分为（ ）。A. 工期

27、索赔 B. 费用索赔 C. 管理索赔 D. 质量索赔 E. 单项索赔 10.施工合同示范文本规定，因（ ）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A. 设计变更 B. 工程量增加 C. 承包商基础施工超挖 D. 不可抗力 E. 工程师延误提供所需指令三、简述题1.请简述工程师评审索赔报告。 2.请简述工程标底价格编制的依据。3. 建设工程施工招标中，当不进行资格预审时，请作出其公开招标流程示意图。四、案例题某项目通过国际竞争性招标采购起重机，收到7份投标文件，工作人员将简要情况列表报告评标委员会。见表1：表1：投标情况简表投标人国家报价（万美元）备考A美691.5未按要求在每一页上

28、签字B英721.8无其他问题C德679.9保修期为12个月，而要求为15个月D法698.8技术说明用法文，而要求用英文E英690.5无其他问题F日692.9无投标保证金 评标委员会根据投标情况简表的备考所列情况，决定拒绝A，C，D及F。委员会认为B，E符合要求，且E评标价最低，但由于符合要求的投标人不到三家，此项采购应重新投标。你认为评标委员会的决定合理吗？五、计算题某市一高层房屋建筑工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，招标文件规定该项目的钢筋混凝土框架结构

29、采用支模现浇工艺施工。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：（1）技术标共40份，其中施工方案10分（因已确定施工方案，各投标单位均得10分），施工总工期15分，工程质量15分。满足业主总工期要求（32个月）者得5分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得5分，自报工程质量优良者得8分（若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2%），近3年内获鲁班工程奖者每项加2分，获省优工程奖者每项加1分。（2）商务标共60分。报价不超过标底（42 000万元）的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分60分；报价比标

30、底的98%每下降1%者扣1分，每上升1%者扣2分（计分按四舍五入取整数）。各投标单位的投标报价资料见表2所示。表2：各投标单位的投标报价资料投标单位报价/万元总工期/月自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖甲40 70029优良11乙42 80031优良21丙39 80032优良01问题：4、 计算各投标单位的技术标得分，(6分)5、 计算各投标单位的商务标得分(6分)6、 请用综合评议法确定中标单位。(3分)参考答案1：一、单选题1. B 2. A 3. A 4. A 5. D 6. A 7. D 8. C 9. B 10. B 11. B 12. D 13. C 14. C 15. C 16.

31、B 17. C 18. A 19. B 20. D 二、多选题1. ABCD 2. ABCDE 3. ABCD 4. DE 5. ABCE6. ABC 7. ABCD 8. ABE 9. AB 10. ABDE 三、简答题1.建筑材料供应合同的履行应注意以下问题：P149（1）计量方法的统一（2）验收的依据，如具体合同的规定；有关凭证（发货单、记量单、装箱单等），国家标准或专业标准；合格证、化验单、技术文件等的完整性。（3）验收的内容准确性，查明产品的名称、规格、型号、数量、质量是否与供应合同及其他技术文件相符，；设备的主机、配件是否齐全、；包装的完整性；必要的物理化学检验。（4）驻厂验收、提

32、运验收、接运验收、入库验收的合理验收方式的选择。（5）验收中的产品数量、质量不符的处理。（6）验收中供需双方责任的确定。（7）验收后提出异议的期限。2. 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人的义务有哪些？P115 根据专用条款约定的内容和时间，发包人应分阶段或一次完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间

33、的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。3、简述施工合同的风险因素1、政府的政策；2、资金筹措方式与来源 ；3、项目费用支付方式；4、发包人

34、聘请的监理人员（或公司）失职；5、承包人的施工能力与财务状况；6、设计错误；7、合同形式的选择；8、项目环境（政治、经济、劳工和气候等）；9、物资采购与供货；10、投标计价错误（漏项、错误）；11、结算价款错误（漏项、错误）；12、通货膨胀和信贷风险；13、汇率变动；14、不可抗力；15、项目组织内部不协调；16、合同条款的错误与混乱；17、分包人违约；18、政府拖延审批；19、技术创新四、案例题 本案中,市A服务公司是发包人,市B建设工程总公司是总承包人，C建筑设计院和市D建筑工程公司是公包人。对工程质量问题，B建设工程总公司作为总承包人应承担责任，而C建筑设计院和D建筑工程公司也应该依法公

35、别向发包人承担责任。总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装和理由企图不对发包人承担责任，分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责任是没有法律依据的。所以本案判决B建设工程总公司和C建筑设计院共同承担连带责任是正确的。值得说明的是：依合同法第二百七十二条及建筑法第二十八、二十九条规定，本案中B建设工程总公司作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包他人，虽经发包人同意，但违反禁止性规定，亦为违法行为。五、计算题解：用综合评议法进行分析，步骤如下：（1） 计算各投标单位的技术标得分，见表1：表1：各投标单位技术标得分计算投标单位施工方案总工期工程质量合计甲105+（32-29）×1=

36、88+1×2+1=1129乙105+（32-31）×1=68+2×2+1=1329丙105+（32-32）×1=58+0×2+1=924（2） 计算各投标单位的商务标得分，见表2：表2：各投标单位商务标得分计算投标单位原价/万元报价占标底的比例（%）扣分得分甲40 70040700/42000×100%=96.9（98-96.9）×1=159乙42 80042800/42000×100%=101.9（101.9-98）×2=852丙39 80039800/42000×100%=94.8小于95%

37、废标（3） 计算各投标单位的综合得分，见表3：投标单位技术标得分商务标得分综合得分甲295988乙295281甲公司综合得分最高，故建议选择甲公司中标。参考答案2：一、单选题1. D 2. D 3. B 4. A 5. B 6. A 7. B 8. D 9. B 10. B 11. B 12. D 13. C 14. C 15. A 16. B 17. A 18. B 19. B 20. D 二、多选题1. ABCD 2. CE 3. BCD 4. ABCE 5. ACD6. BCD 7. ACE 8. ABE 9. AB 10. ABDE 三、简答题 一、工程师评审索赔报告1、索赔报告评审的

38、要点1.1检查索赔事件的证据和索赔的依据；1.2分析索赔事件的责任人是业主、工程师、第三方、承包商的某一方，还是某几方面都有责任，或是不可抗力。如果是某几方都有责任，还应分析清楚各方责任大小的比例。1.3检查承包商是否遵守索赔意向通知的规定。认定承包商有权索赔后，审查承包商是否遵守索赔意向通知的规定，如果承包商没有遵守，可以拒绝他的索赔请求。1.4检查合同中是否有对业主的相关免责条款。合同中有相关免责条款的，不予索赔。1.5审核索赔额的计算依据和计算过程，审查索赔计算的正确性。1.6检查承包商的承诺记录，如果是承包商以前表示过许放弃索赔要求的，可以驳回索赔要求。2、工程师提出初步处理意见在对索赔报告做出全面评审的基础上，工程师与承包商和业主深入交换意见后做出初步的索赔处理意见。二、标底价格编制的依据工程标底的编制主要需要以下基本资料和文件：1、国家的有关法律、法规以及国务院和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制定的有关工程造价的文件和规定。2、工程招标文件中确定的计价依据和计价办法，招标文件的商务条款，包括合同条件中规定由工程承包方应承担义务而可能发生的费用，以及招标文件的