弱电施工合同修订版

1、.：.；第 页阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电工程施工专业分包合同建立单位：阳光人寿保险股份总承包单位：中国建筑第八工程局 专业施工单位：第一部分协议书建立单位：阳光人寿保险股份以下简称“甲方总承包单位：中国建筑第八工程局 以下简称“乙方 专业施工单位： 按照、及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于甲方与乙方曾经签署阳光保险集团金融后台中心1#楼建安工程施工总承包合同以下称为“总包合同，甲、乙、丙三方就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、专业施工工程概略 专业施工工程称号：阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电安装工程专业施工工程地点：成都市高新西区西部园

2、区专业施工工程承包范围：阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电安装工程包括：1#楼弱电图纸范围内除会议系统和信息机房内设备外的一切系统设备资料的采购和安装。本工程范围包括按照询标文件和施工图纸之规定及要求进展及完本钱工程所需求的全部任务。本工程的构造预留预埋管曾经随构造主体时完成，不在本合同范围内。为完成该工程所需的调试和验收。详细描画请参见技术规范文件二、专业施工合同价款金额：大写：人民币小写：人民币三、专业施工方式：包工包料，固定总价。工期开工日期：本工程定于2021年6月15日开工日期：本工程定于2021年10月15日开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。五、工程质量规范 本专业施工工程质量

3、规范商定为：配合总包到达总包合同商定的工程质量规范。如芙蓉杯、天府杯等。六、组成专业施工合同的文件包括：1、合同履行过程中，甲方、乙方和丙方协商一致签署的其它书面文件；2、本合同协议书及附件；3、中标通知书；4、本合同公用条款;5、本合同通用条款； 6、甲方的询标文件；7、丙方的回标文件及附件；8、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；9、本合同工程建立规范、图纸及有关技术文件。如上述文件内容存在冲突或不一致处，以位列在先者为准。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分中分别赋予它们的定义一样。八、丙方向甲方和乙方承诺，按照合同商定的工期和质量规范，完本钱协议书第一条商定的工程以下简称为“

4、专业施工工程，并在质量保修期内承当保修责任。九、甲方向丙方承诺，按照合同商定的期限和方式，支付本协议书第二条商定的合同价款以下简称“专业施工合同价以及其他该当支付的款项。第二部分 通用条款一词语定义及合同文件1、词语定义以下词语除公用条款另有商定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需求订立，通用于专业施工工程施工的条款。1.2 公用条款：是甲、乙、丙三方人根据法律、行政法规规定，结合详细工程实践，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修正。1.3 甲方：指在总包合同协议书中商定的具有支付工程价款才干的当事人，以及获得该当事人资

5、历的合法承继人。1.4 乙方：指在总包合同协议书中商定的，被甲方接受的具有工程施工总承包主体资历的当事人，以及获得该当事人资历的合法承继人。1.5 丙方：指在本合同协议书中商定的，被甲方和乙方接受的具有该工程专业施工资历的当事人，以及获得该当事人资历的合法承继人。1.6 总包工程：指由甲方和乙方在总包合同协议书中商定的承包范围内的工程。1.7 专业施工工程：指由甲方、乙方和丙方在本合同协议书中商定的专业施工范围内的工程。1.8 工程师：指在总包合同中商定的由工程监理单位委派的监理工程师或甲方指定的履行总包合同的代表，其详细身份和职权由甲方和乙方在总包合同公用条款中商定。1.9 工程经理：指乙方

6、在总包合同公用条款和本合同公用条款中指定的担任施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10 专业施工工程工程经理：指由乙方在专业施工合同公用条款中指定的担任施工管理和履行专业施工合同的代表。1.11 总包合同：指甲方与乙方之间签署的施工总承包合同，由协议书、通用条款和公用条款等组成。1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建立部和国家工商行政管理局印发的中的施工合同通用条款，以及经甲方和乙方协商一致的公用条款。1.13 专业施工合同：指甲方、乙方和、丙方之间签署的施工专业合同，由协议书、通用条款和公用条款等组成。1.14 工程建立规范：指与专业施工工程相关的工程建立规范，以及经甲方、乙方和丙

7、方确认的，对工程建立规范进展的任何修正或增补。1.15 图纸：指由甲方提供的一切图纸、配套阐明以及相关的技术资料。1.16 报价书：指由丙方根据专业施工合同的规定，为完成专业施工工程，向甲方提出的专业施工合同报价。在甲方采用询标方式确定丙方时，该报价书应与中标通知书中的中标价钱一致。1.17 中标通知书：指由甲方发出确实定丙方中标的通知。1.18 开工日期：指甲方、乙方和丙方在本合同协议书中商定的，丙方开场施工的绝对或相对的日期。1.19 开工日期：指甲方、乙方和丙方在本合同协议书中商定的，丙方完成专业施工工程的绝对或相对的日期。1.20合同价款：指甲方、乙方与丙方在本合同协议书中商定，甲方用

8、以支付丙方按照专业施工合同完成专业施工范围内全部工程并承当质量保修责任的款项。1.21追加合同价款：指在专业施工合同履行过程中发生需求添加合同款项的情况，经甲方、审计机构确认后，按商定的计算合同价款的方法添加的合同价款。1.22 施工场地：指由乙方提供的用于专业施工工程施工的场所，以及乙方在现场总平面图中详细指定的供丙方施工运用的任何其他场所。 1.23 书面方式：指专业施工合同、信件和数据电文包括电报、电传、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的方式。1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合商定内容，所应承当的责任。1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并

9、非本人的过错，而是应由对方承当责任的情况呵斥的实践损失，向对方提出经济补偿和或工期顺延的要求。1.26 不可抗力：指不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况。1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开场时计算不扣除休憩时间；规定按天计算时间的，开场当天不计入，从次日开场计算。时限的最后一天是休憩日或者其他法定节假日的，以休憩日或节假日次日为时限的最后一天，但开工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为阐明。除本合同公用条款另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：(1)合同履行过程中，甲方、乙方和丙方协商一致

10、签署的其它书面文件；(2)本合同协议书及附件；(3)中标通知书；4本合同公用条款;5本合同通用条款；6甲方的询标文件；7丙方的回标文件及附件；8除总包合同工程价款之外的总包合同文件；9本合同工程建立规范、图纸及有关技术文件。2.2 当合同文件内容出现模糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进展的情况下，由甲方、丙方和乙方协商处理。协商不成时，按本合同通用条款第29条关于争议的商定处置。3、言语文字和适用法律、行政法规及工程建立规范3.1 言语文字除本合同公用条款中另有商定，本合同文件运用的言语文字应与总包合同文件运用的言语文字一样。3.2 适用法律和行政法规除本合同公用条款中另有商定，本合同适

11、用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规一样。需求明示的法律、行政法规在公用条款内商定。3.3 适用工程建立规范在本合同公用条款内商定适用的工程建立规范的称号；本合同公用条款没有详细商定的，应运用总包合同中所规定的与专业施工工程有关的工程建立规范。4、图纸4.1 甲方应按照本合同公用条款商定的日期和套数，向丙方提供图纸。丙方需求添加商定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由丙方承当；如根据总包合同，乙方对工程图纸负有严密义务的，丙方应担任专业施工工程范围内图纸的严密任务，丙方的严密义务在专业施工合同终止后，该当继续履行。4.2 如专业施工工程的图纸不能完全满足施工需求，并且甲方委托

12、丙方进展深化施工图设计的，丙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原专业施工工程图纸的根底上，根据国家有关工程建立规范进展深化设计，丙方的深化设计须经过甲方确认后方可进展施工。如丙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进展深化设计。丙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。关于甲方委托丙方进展深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在公用条款中商定。5、总包合同5.1 丙方对总包合同的了解乙方应提供总包合同有关承包工程的价钱内容除外供丙方查阅。当丙方要求时，乙方应向丙方提供一份总包合同有关承包工程的价钱内容除外的副本或复印件。丙方应全面了解总包合同的各项规定有关承包工程的价

13、钱内容除外。5.2 乙方、丙方对有关专业施工工程的责任除本合同条款另有商定，丙方应履行并承当总包合同中与专业施工工程有关的乙方的一切义务与责任，同时应防止因丙方本身行为或疏漏呵斥乙方违反总包合同中商定的乙方义务的情况发生。5.3 丙方与甲方的关系丙方须服从乙方转发的甲方或工程师与专业施工工程有关的指令及日常协调管理任务。6、指令和决议6.1 乙方指令 就专业施工工程范围内的有关任务，乙方可以向丙方发出指令，乙方的指令同时抄送甲方、工程师和审计机构，丙方应执行乙方根据专业施工合同所发出的一切指令。丙方拒不执行指令，乙方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用经过甲方从应付给丙方的相应款项中扣

14、除。6.2 甲方或工程师指令就专业施工工程范围内的有关任务，丙方应执行经乙方确认和转发的甲方或监理工程师发出的一切指令和决议。7、工程经理7.1 工程经理的姓名、职称在本合同公用条款内写明。7.2 工程经理可授权详细的管理人员行使本人的部分权益，并在以为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提早7天以书面方式通知丙方，委派书及撤回通知作为专业施工合同的附件。7.3 乙方所发出的指令、通知，由工程经理或其授权人签字后，以书面方式交给丙方，专业施工工程经理在回执上签署本人的姓名及收到时间后生效。确有必要时，工程经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。工程经理在48小时后未予书面确认的，丙方应于

15、乙方发出口头指令后7天内提出书面确认要求，工程经理在丙方提出确认要求后7天内不予回答，应视为丙方要求已被确认。丙方以为乙方指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，乙方在收到丙方申告后24小时内作出修正指令或继续执行原指令的决议，并以书面方式通知丙方。紧急情况下，工程经理可发出要求丙方立刻执行的指令，丙方如有异议也应执行。如乙方发出错误的指令，并给丙方呵斥经济损失的，那么乙方应给予丙方相应的补偿，但因丙方违反专业施工合同引起的损失除外。7.4 工程经理应按专业施工合同的商定，及时向丙方提供所需的指令、同意，并履行其它商定的义务，否那么丙方应在商定时间后24小时内将详细要求、需求的理由及

16、延误的后果通知乙方，工程经理在收到通知后48小时内不予回答，应承当因延误呵斥的损失。7.5 乙方如需改换工程经理，应至少提早7天以书面方式通知丙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8、专业施工工程经理8.1 专业施工工程经理的姓名、职称在本合同公用条款内写明。8.2 丙方根据合同发出的恳求和通知，以书面方式由专业施工工程经理签字后送交工程经理，工程经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。8.3专业施工工程经理按工程师同意的施工组织设计或施工方案组织施工。 8.4 丙方如需改换专业施工工程经理，应至少提早7天以书面方式通知乙方，并事先征得甲方和乙方书面赞同，后任继续行使前任的职权，履行前

17、任的义务。8.5 甲方和乙方可与丙方协商，建议改换不称职的专业施工工程经理。二、甲方、乙方、丙方普通权益和义务9、甲方的职责与义务9.1 甲方应按本合同公用条款商定的内容和时间，履行以下职责和义务：9.1.1督促乙方在专业施工施工队伍进驻现场后，应立刻对施工现场周围道路与丙方办理现场交接验收，构成文字记录。 9.1.2督促乙方向丙方提供的水电接口、施工通道和资料、设备堆放场地。 9.1.3开工前督促乙方将水准点、坐标控制点以书面方式提交丙方，并于现场交验；水准点、坐标控制点交验终了丙方在回执签字后，即丙方有义务担任维护，以后由于破坏或失准带来的重新丈量、放点费用如因丙方缘由呵斥，那么费用由丙方

18、承当，由此呵斥的其他损失由丙方担任。9.1.4图纸提交丙方后七天内组织乙方、丙方和设计、监理等单位进展图纸会审和设计交底。9.1.5甲方应做的其他任务，三方在本合同公用条款内商定。9.2甲方未履行前款各项义务，导致工期延误或给乙方、丙方呵斥损失的，甲方赔偿乙方、丙方的相应损失，顺延延误的工期。10、乙方的职责与义务 10.1 乙方应按本合同公用条款商定的内容和时间，履行以下职责和义务：10.1.1按本合同公用条款商定的时间，组织丙方参与甲方组织的图纸会审和设计交底会议。10.1.2提供本合同公用条款中商定的设备和设备，并承当因此发生的费用。10.1.3为丙方提供确保专业施工工程的施工所要求的施

19、工场地和通道等，满足施工运输的需求，保证施工期间的畅通。10.1.4担任整个施工场地的管理任务，协调丙方与同一施工场地的其它丙方之间的交叉配合，确保丙方按照经同意的施工组织设计进展施工。10.1.5乙方应做的其他任务，在本合同公用条款内商定。 10.2 乙方未履行前款各项义务，导致工期延误或给丙方呵斥损失的，乙方赔偿丙方的相应损失，顺延延误的工期，有由此给甲方呵斥损失的，由乙方赔偿甲方的相应损失。11、丙方的职责与义务 11.1丙方应按本合同公用条款商定的内容和时间，履行以下职责和义务：11.1.1丙方应按照专业施工合同的商定，对专业施工工程进展施工、开工和保修。丙方在审阅专业施工合同和或总包

20、合同时，或在专业施工合同的履行中，如发现专业施工工程的设计或工程建立规范、技术要求存在错误、脱漏、失误或其它缺陷，应立刻经过乙方，向甲方和监理工程师提出问题及处理问题的建议。11.1.2在本合同公用条款商定的时间内，向甲方、监理工程师、审计机构和乙方提供年、季、月度工程进度方案及相应进度统计报表。丙方不能按同意的进度方案施工时，应根据监理工程师和甲方的要求提交一份修订的进度方案，以保证专业施工工程如期开工。11.1.3丙方应在公用条款商定的时间内，向甲方、监理工程师、审计机构和乙方提交一份详细施工组织设计，监理工程师应在公用条款商定的时间内同意，丙方方可执行。11.1.4遵守政府有关主管部门对

21、施工场地交通、施工噪音以及环境维护和平安文明消费等的管理规定，按规定办理有关手续。11.1.5丙方应允许乙方、甲方、监理工程师、审计机构及其四方中任何一方授权的人员在任务时间内，合理进入专业施工工程施工场地或资料存放的地点，以及施工场地以外与专业施工合同有关的丙方的任何任务或预备的地点，丙方应提供方便。11.1.6已开工工程未交付甲方之前，丙方应担任已完专业施工工程的废品维护任务，维护期间发生损坏，丙方公费予以修复；甲方要求丙方采取特殊措施维护的工程部位和相应的追加合同价款，在本合同公用条款内商定。11.1.7丙方应做的其他任务，在本合同公用条款内商定。11.1.8丙方进场前，必需与乙方签署关

22、于平安、文明施工、消防捍卫等方面的管理协议、签署平安文明施工管理协议；丙方应自行与乙方各管理部门接洽，熟知乙方各项管理规定，丙方在合同签定七日内提交平安保证金5万元，作为本工程平安任务履约保证基金。 11.2 丙方未履行前款各项义务，呵斥甲方或乙方损失的，丙方应承当违约金并赔偿甲方或乙方有关损失。12、总包合同解除12.1 如在丙方未全面履行专业施工合同义务之前，总包合同解除，那么甲方应及时通知丙方能否解除专业施工合同，丙方接到甲方的书面解除专业施工合同通知后应在14天内无条件撤离现场。12.2 在本合同第12.1款解除专业施工合同的情况下，丙方经甲方赞同为专业施工工程已采购或已运至施工场地的

23、资料设备，应移交给甲方并经甲方书面验收合格后，由甲方按丙方的回标报价支付给丙方。13、转包与再分包施工13.1丙方不得将其分包的工程转包给他人，也不得将其专业施工工程的全部或部分再分包给他人。如丙方将其专业施工工程转包或再专业施工，将被视为违约，由丙方承当违约责任。三、工期14、开工与延期开工 14.1 丙方该当按照本合同协议书商定的开工日期开工。丙方不能按时开工，该当不迟于本合同协议书商定的开工日期前5天，以书面方式向甲方、监理工程师和乙方提出延期开工的理由。监理工程师该当在接到延期开工恳求后以书面方式回答丙方。监理工程师不赞同延期要求或丙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 1

24、4.2 因乙方缘由不能按照本合同协议书商定的开工日期开工，工程经理应以书面方式通知丙方，推迟开工日期。乙方赔偿丙方因延期开工呵斥的损失，并相应顺延工期，由此给甲方呵斥的损失由乙方承当。15、工期延误 15.1 因以下缘由之一呵斥专业施工工程工期延误，经监理工程师审核，甲方书面同意，工期相应顺延：15.1.1乙方根据总包合同从监理工程师和甲方处获得与专业施工合同相关的开工时间延伸；15.1.2乙方未按本合同公用条款的商定提供开工条件、设备设备、施工场地；15.1.3甲方未按商定日期提供图纸、支付工程预付款、进度款，致使专业施工工程施工不能正常进展；15.1.4工程经理未按专业施工合同商定提供所需

25、的指令、同意或所发出的指令错误，致使专业施工工程施工不能正常进展；15.1.5非丙方缘由的专业施工工程范围内的工程变卦及工程量添加；15.1.6不可抗力的缘由；15.1.7本合同公用条款中商定的工期顺延的其他情况。 15.2 丙方应在15.1款商定情况发生后14天内，就延误的工期以书面方式向甲方、监理工程师、审计机构和乙方提出报告。前述四方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修正意见，视为赞同顺延工期。16、暂停施工16.1 甲方或监理工程师以为确有必要暂停施工时，应以书面方式经过乙方向丙方发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处置意见。丙方停工和复工程序以及暂停施工

26、所发生的费用，按总包合同相应条款履行。17、工程开工17.1 丙方应按照本合同协议书商定的开工日期或甲方、监理工程师赞同顺延的工期开工。 17.2 因丙方缘由不能按照本合同协议书商定的开工日期或甲方书面赞同顺延的工期开工的，丙方承当违约责任。17.3 提早开工程序按总包合同相应条款履行。四、质量与平安18、质量检查与验收18.1 专业施工工程质量应到达本合同协议书和本合同公用条款商定的工程质量规范，质量评定规范按照总包合同相应条款履行。因丙方缘由工程质量达不到商定的质量规范，丙方应承当违约责任，违约金计算方法或额度在本合同公用条款内商定。18.2 三方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款处

27、置。18.3 专业施工工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。丙方应就专业施工工程向乙方承当总包合同商定的乙方应承当的义务。18.4 丙方应允许并配合乙方或监理工程师、甲方、审计机构进入丙方施工场地检查工程质量。19、平安施工19.1 丙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严厉按照平安规范组织施工，承当由于本身平安措施不力呵斥事故的责任和因此发生的费用。19.2 在施工场地涉及危险地域或需求平安防护措施施工时，丙方应采取平安防护措施。发生的相应费用包含在专业施工合同价款中。19.3 发生平安事故，按照总包合同相应条款处置。19.4丙方必需文明施工。因丙方的缘由使得乙方未获得

28、文明工地称号，每发生一次，丙方向乙方支付违约金20000元。五、合同价款与支付20、合同价款及调整20.1专业施工工程合同价款在本合同协议书内商定后，任何一方不得擅自改动。 20.2合同价风格整范围： 20.2.1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；20.2.2双方商定的其他要素。20.3 丙方该当在20.2款情况发生后14天内，将调整缘由、金额以书面方式通知甲方、监理工程师和审计机构，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。20.4 专业施工合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。21、工程量确实认 21.1丙方应按本合同公用条款商定的时间向乙方提交已完工程量

29、报告，乙方接到报告后7天内报请监理工程师组织丙方、甲方、乙方和造价咨询共同计量。监理工程师在计量前24小时应通知丙方和乙方，丙方为计量提供便利条件并派人参与。监理工程师不按商定时间通知丙方，致使丙方未能参与计量，计量结果无效。21.2 丙方未按本合同公用条款商定的时间向监理工程师提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合监理工程师要求且未做整改的，监理工程师不组织计量。21.3 对丙方自行超出设计图纸范围和因丙方缘由呵斥返工的工程量，不予计量。22、合同价款的支付 22.1在本合同公用条款内商定甲方向丙方预付工程款的时间和数额，开工后按商定的时间和比例逐次扣回。22.2 在确认计量结果后10天

30、内，甲方应按公用条款商定的时间和方式，向丙方支付工程款进度款。按商定时间甲方应扣回的预付款，与工程款进度款同期结算。22.3专业施工合同商定的工程变卦调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他商定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。22.4 甲方超越商定的支付时间不支付工程款预付款、进度款，丙方可向甲方发出要求付款的通知。22.5甲方无故不按专业施工合同商定支付工程款预付款、进度款超越 日，且导致施工无法进展，丙方可停顿施工。六、工程变卦23、工程变卦 23.1 丙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对专业施工工程进展变卦： 甲方根据总包合同作出的变卦指令。该变卦指

31、令由甲方书面同意、监理工程师发出并经乙方确认后通知丙方。23.32 专业施工工程变卦价款确实定应按照总包合同的相应条款履行。丙方应在工程变卦确定后7天内向甲方提出变卦专业施工工程价款的报告，经甲方书面确认后调整合同价款。 23.43在确定变卦后7天内丙方不向甲方提出变卦专业施工工程价款的报告，视为该项变卦不涉及合同价款的变卦。23.54 甲方在收到变卦专业施工工程价款报告之日起28天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。23.65本合同项下一切工程的设计变卦和工程洽商均必需由甲方工程总经理签字且加盖甲方单位公章后方能生效。七、开工验收及结算24、开工验收24.1 专业施工工

32、程具备开工验收条件的，丙方应向乙方提供完好的开工资料及开工验收报告。24.2 乙方应在收到丙方提供的开工验收报告之日起3日内通知监理工程师和甲方进展验收，乙方应配合进展验收。24.3专业施工工程开工验收未能经过且属于丙方缘由的，丙方担任修复相应缺陷并承当相应的质量责任。24.4 专业施工工程开工日期为丙方提供开工验收报告之日。需求修复的，为提供修复后开工报告之日。25、开工结算及移交25.1 专业施工工程开工验收报告经监理工程师、甲方认可后14天内，丙方向监理工程师、甲方递交专业施工工程开工结算报告及完好的结算资料，按照本合同协议书商定的合同价款及本合同公用条款商定的合同价款调整内容，进展工程

33、开工结算。25.2监理工程师、 甲方收到丙方递交的专业施工工程开工结算报告及结算资料后56天内进展核实，给予确认或者提出明确的修正意见。甲方书面确认开工结算报告后7天内向审计机构提交审核意见，审计机构在28天内出具审计报告。25.3专业施工工程阅历收合格后，28天内，由丙方向甲方移交。 26、质量保修 26.1 在包括专业施工工程的总包工程开工交付运用后，丙方应按国家有关规定对专业施工工程出现的缺陷进展保修。本专业施工工程的质量保修期为贰年。八、违约、索赔及争议27、违约27.1当发生以下情况之一时，视为甲方违约：27.1.1本合同通用条款第22.5款提到的甲方不按专业施工合同的商定支付工程预

34、付款、工程进度款，导致施工无法进展，向丙方支付违约金，违约金计算方法：应付款乘以当期银行贷款利率；27.1.2甲方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同商定履行义务的其他情况。甲方承当违约责任，顺延延误的工期。27.2当发生以下情况之一时，视为乙方违约：27.2.1乙方未按专业施工合同商定提供所需的指令、同意或所发出的指令错误，致使专业施工工程施工不能正常进展；27.2.2乙方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同商定履行义务的其他情况。乙方承当违约责任，赔偿因其违约给丙方呵斥的经济损失，顺延延误的工期。乙方赔偿丙方的直接经济损失，赔偿数额由丙方提出恳求，经监理工程师、甲方和审计机构审定并

35、经乙方书面确认。27.3当发生以下情况之一时，视为丙方违约：27.3.1本合同通用条款第13.1款提到的丙方将其承包的专业施工工程转包或再分包，甲方可一方面解除合同，不补偿丙方任何费用，丙方向甲方支付违约金10万元；违约金缺乏弥补甲方损失的，丙方还应赔偿其额外的损失； 27.3.2本合同通用条款第17.2款提到的因丙方缘由不能按照本合同协议书商定的开工日期或甲方赞同顺延的工期开工的，经甲方书面确认和答应，工期每延误一天，丙方应向甲方支付违约金2000元，延误超越30日，那么甲方有权解除合同，丙方应向甲方支付合同额20%的违约金。 27.3.3；因丙方缘由影响乙方承建的工程达不到总包合同商定的质

36、量规范，由丙方向甲方承当责任。丙方因工程质量不符合前述规范的，丙方必需按照甲方或乙方的要求进展调整、完善，直至工程符合质量要求，由此呵斥不能按期开工、工期延误的，按27.3.2工期延误责任处置。27.3.4丙方不服从乙方管理，影响乙方文明工地达标，向乙方支付违约金2万元/次；27.3.5丙方违反乙方制定的现场管理制度，乙方可按管理制度的规定对丙方进展处分；27.3.6丙方逾期向乙方提交开工资料，向乙方支付违约金2000元/天；27.3.7丙方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同商定履行义务的其他情况。丙方承当违约责任，赔偿因其违约给甲方、乙方呵斥的直接经济损失。赔偿额由甲方、乙方提出，经监

37、理工程师和审计机构认定。 27.4 丙方违反本合同能够产生的后果如丙方有违反专业施工合同的行为，丙方应保证乙方免于承当因此违约呵斥的工期延误、经济损失及根据总包合同乙方将担任的任何赔偿费，在此情况下，乙方可经过甲方从本应支付丙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的能够。28、索赔28.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。28.2 乙方未能按专业施工合同的商定履行本人的各项义务或发生错误以及应由乙方承当责任的其他情况，呵斥工期延误和或丙方的其他经济损失，丙方可按总包合同商定的程序以书面方式向乙方索赔。28.3 在专业施工工

38、程施工过程中，如丙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，丙方可按照总包合同商定的索赔程序经过乙方向甲方、工程师提出索赔要求。丙方应按照总包合同的规定及时向乙方提交专业施工工程的索赔报告，以保证乙方可以及时向甲方进展索赔。28.4乙方根据总包合同的商定向甲方、工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求丙方协助时，丙方应就专业施工工程方面的情况，以书面方式向乙方发出相关通知或其它资料以及坚持并出示同期施工记录，以便乙方能遵守总包合同有关索赔的商定。28.5 本合同商定的甲方应承当的违约金或其他的经济责任或者应赔偿甲方损失或应向甲方支付任何款项时，甲方有权在支付丙方工程款时，从应付工程款中

39、扣除。29、争议29.1甲方、乙方、丙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，在本合同公用条款内商定以下一种方式处理争议： 29.1.1达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会恳求仲裁；29.1.2向有管辖权的人民法院起诉。29.2 发生争议后，除非出现以下情况，各方应继续履行合同，坚持专业施工工程施工延续，维护好已完工程：29.2.1一方违约导致合同确已无法履行，各方协议停顿施工；29.2.2调解要求停顿施工，且为各方接受；29.2.3仲裁机构要求停顿施工；29.2.4法院要求停顿施工。九、保证、保险及担保30、保证 30.1 除应由乙方承当的

40、风险外，丙方应保证乙方免于接受在专业施工工程施工过程中及修补缺陷引起的以下损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿： 30.1.1人员的伤亡； 30.1.2专业施工工程以外的任何财富的损失或损害。 上列损失应由呵斥损失的责任方承当。 30.2 乙方应保证丙方免于承当与以下事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支： 30.2.1按专业施工合同商定，实施和完成专业施工合同以及保修过程当中所导致的无法防止的对财富的损害； 30.2.2由于甲方、乙方或其它专业施工商的行为或忽略呵斥的人员伤亡或财富损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。 上列损失应由呵斥损失的责任方承当。31、保险3

41、1.1 丙方应为运至施工场地内用于专业施工工程的资料和待安装设备办理保险，并承当保险费用。31.2 工程开工前，乙方已为本工程办理了综合保险,此费用已包括在丙方的合同价款中,不另行计取。丙方需按成劳社发200780号文，向乙方支付该笔费用, 交纳金额详公用条款。 31.3 丙方必需为从事危险作业的职工办理不测损伤保险，并为施工场地内自有人员生命财富和施工机械设备办理保险，支付保险费用。31.4 保险事故发生时，乙方、丙方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。十、其他32、资料设备供应32.1有关资料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中甲方与乙方的有关商定履行。33.2资料设备由丙方

42、采购，并提供产品合格证明和质量检验报告，乙方不得指定消费厂或供应商。33、文物 33.1 乙方根据总包合同，应将涉及丙方施工场地以内需求维护的文物或古树名木通知丙方，丙方在施工中应仔细维护，需求采取维护措施时，由乙方承当所需费用。 33.2 丙方在其施工场地内发现文物，应采取维护措施，并按照总包合同商定的时间和程序报告乙方。34、不可抗力34.1 不可抗力包括的范围以及事件处置同总包合同相应条款。34.2 不可抗力事件发生涉及丙方施工场地的，丙方应立刻通知乙方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。34.3 丙方承当本身的人员和财富的损失。34.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗

43、力的，不能免除延迟履行方的相应责任。35、专业施工合同解除35.1甲方、乙方和丙方协商一致，可以解除专业施工合同。35.2如发生本通用条款17.2款情形，丙方延误工期超越28天，甲方有权解除合同。35.3 如丙方再专业施工或转包其承包的工程，甲方、乙方有权解除合同。35.4有以下情形之一的，甲方、乙方、丙方可以解除合同：35.4.1因不可抗力导致合同无法履行；35.4.2因一方违约包括因甲方缘由呵斥工程停建或缓建导致合同无法履行。35.5 专业施工合同解除程序以及善后处置均按总包合同相应条款履行。35.6 专业施工合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算条款的效能。 35.7丙方应按照相关规定

44、及时、足额向农民工发放工资、支付资料设备供应商货款、支付因其缘由呵斥的人身损害赔偿款项；否那么，丙方应承当由此发生的责任和由此给甲方和乙方呵斥的损失。如丙方未及时足额发放农民工工资、资料设备货款、人身损害赔偿款项的，甲方有权替丙方发放丙方拖欠的农民工工资、资料设备货款、人身损害赔偿款项，然后将丙方拖欠的农民工工资资料设备货款、人身损害赔偿款项从应付而未付给丙方的工程款中直接予以扣除。第三部分公用条款词语定义及合同文件1、词语定义同通用条款。2、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：(1)合同履行过程中，甲方、乙方和丙方协商一致签署的其它书面文件；(2)本合同协议书及附件；(3)中标通知书；4本

45、合同公用条款;5本合同通用条款； 6甲方的询标文件；7丙方的回标文件及附件；8除总包合同工程价款之外的总包合同文件；9本合同工程建立规范、图纸及有关技术文件。3、言语文字和适用法律、行政法规及工程建立规范3.1 按总包合同文件规定的言语文字。 3.2 本合同需求明示的法律、行政法规和规章：有关现行法律法规。3.3 本专业施工工程适用的工程建立规范：综合布线系统工程验收规范GB50312-2007)；公共广播系统工程技术规范GB50526-2021)；有线电视系统工程技术规范GB50200-1994)有关现行工程建立规范，除以上工程建立规范以外，总包合同中商定的与专业施工工程相关的工程建立规范均

46、适用于本专业施工工程。4、图纸 4.1 甲方向丙方提供图纸的日期：合同签署后7日内；甲方向丙方提供图纸的套数：2套 。 4.2复制、重新绘制、翻译、购买规范图纸的责任和费用承当 丙方担任。二、甲方、乙方、丙方普通权益和义务5、工程师和工程经理甲方任命 李京剑 为工程总经理，代表甲方行使各项职能，如甲方代表易人，应提早七天通知乙方，并由乙方通知丙方，其后任必需全面继续承当前后应付的责任。如在本合同履行过程中，甲方改换工程总经理的，那么自从甲方改换工程总经理之日起，本合同所述甲方工程总经理审批、确认、赞同之事项，须以改换后的甲方工程总经理签字为准，原甲方工程总经理的签字一概无效。甲方改换工程总经理

47、的日期为甲方内部任命的日期或甲方通知乙方的日期如上述两个日期不一致，那么以时间较早者为准。工程师姓名：全洪江 职务：总监。本工程委托全洪江进展施工监理任务；需求获得甲方书面同意后才干行使的职权：工程工程的增减；非工程变卦通知单所必需发生的费用添加；因施工质量问题停工整顿3天及以上，或因其它问题停工1天及以上；因工程变卦延迟工期5天及以上，或因其它缘由延迟工期1天及以上；主要资料确实认及验收。本工程委托中审华国际咨询北京进展工程造价审计，现场审计机构担任人 刘志磊 。乙方任命的工程担任人：吴世伟，代表乙方行使各项职能，如工程担任人易人，应提早七天通知甲方和丙方，并事先经甲方书面同意，其后任必需全

48、面继续承当前后应付的责任。6、专业施工工程经理 丙方任命的工程经理 ，代表丙方行使各项职能，如丙方工程经理易人，应提早七天通知乙方，并事先经甲方书面同意，其后任必需全面继续承当前后应付的责任。7、甲方的职责与义务7.1 甲方应完成以下任务：7.1.1组织乙方、丙方参与图纸会审和设计交底的时间：合同签署后14天内。7.1.2按合同商定及时支付工程款；7.1.3对于乙方向甲方提交的对丙方的处分意见，甲方应在3 日内予以回复，乙方有根据的合理处分甲方不得无故拖延或予以免除。7.1.4乙方向甲方提交的对丙方的工程款支付意见，在合理且情况真实且经甲方书面确认无误的情况下，甲方应予以支持。8、乙方的职责与

49、义务8.1 乙方应履行以下职责和义务： 8.1.1承包方须为专业施工方提供以下配合效力，如不按要求内容提供配合的，或配合不及时，由此影响该项专业施工工程施工的责任由承包方担任。总包配合效力内容： a：协调日常任务，按月提供对各专业施工工程的进度要求； b：与专业施工方核对清楚各专业施工工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据能否一致； c：及时提供专业施工方人员、资料、设备进场、吊装、堆放、保管条件； d：提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架供专业施工方运用。 e：施工用水用电供应施工用水应接至施工现场，施工用水电费挂表收取。乙方将提供至一级配电箱的暂时电、暂时水接驳点。 f：设备堆放场地

50、等； g：提供必要丈量定位； h：在专业施工方工程施工前，按甲方的要求完成有关的土建工程施工，提供具备专业施工方工程施工的条件； i：督促专业施工方清理工程施工场地； j：其他方便专业施工工程施工的任务；k:专业施工方进场后，承包方担任对其现场平安和文明施工进展管理；l:合同签署后7日内，根据丙方的开工日期及时提供相应任务面。m:其他按照法律、法规规定；发包方与乙方即总包方于2021年8月签署的施工总承包合同中的商定、本合同商定以及甲方要求需求由承包方配合的任务。n:乙方对丙方在本合同项下的一切责任包括但不限于质量、工期、平安等承当连带责任。9、丙方的职责与义务9.1 丙方应完成以下任务：9.

51、1.1丙方应在本合同签署生效后7天内向工程经理提交专业施工工程施工组织设计和总体进度方案。9.1.2全面履行总包合同中商定的除乙方本身的义务以外的乙方的义务，承当总包合同中商定的除乙方本身的责任以外的乙方的责任。9.2全面服从乙方对施工现场的各项管理。9.3丙方应做的其它任务：9.3.1作好施工现场的照明、看守、围挡及平安维护任务。如丙方未履行上述义务呵斥工程、财富损失和人身损伤，由丙方承当责任及其发生的费用，如由此呵斥甲方或乙方损失的，丙方应全额赔偿。9.3.2遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，丙方责任呵斥的罚款由丙方担任支付

52、，如由此呵斥甲方或乙方损失的，丙方应全额赔偿。9.3.3丙方在开工前必需向乙方提供有关人员上岗证，设备进场时，提交合格证、检验报告等有关资料，乙方查验后，报送监理工程师和甲方。9.3.4按施工图纸、图纸会审纪要，设计修正或变卦通知单和国家现行验收规范作好自检任务。9.3.5做好施工记录、隐蔽工程记录、聚集施工技术资料作为交工文件移交乙方。 9.3.6工程开工后在2年保修期内，由于丙方缘由呵斥的质量问题以及由此给甲方带来的直接与间接损失，均由丙方担任赔偿。9.3.7施工中发生的一切平安事故，均由丙方承当全部责任，并立刻报告甲方、乙方和建立主管部门，如由此呵斥甲方或乙方损失的，丙方应全额赔偿。9.

53、3.8自行处理施工过程中的消费用房和生活用房。9.3.9丙方消费生活用水用电自行挂表计量，并向乙方按月交纳相应的水电费。9.3.10 丙方进场后7日内向乙方按合同额的2.1交纳综合保险费，按合同额的1交纳民工工资保证金担保费，建筑渣滓外运费由乙方与丙方现场协商确定。9.3.11丙方进场后3日内向乙方交纳工程现场管理押金10000元，丙方施工工程验收合格后退还。工期 10、工期延误10.1工期顺延的其他情况：因甲方缘由呵斥工期延期，经工程师同意，工期相应顺延。无论何种缘由引起的工期延期，甲方均不承当丙方、乙方窝工费及其他损失。因丙方缘由呵斥的工期延误，由丙方向甲方承当责任。四、工程质量11、工程

54、质量规范 11.1关于专业施工工程质量规范的商定：工程质量一次性验收合格并到达优良工程规范，且不得影响乙方承建的工程到达省优质工程规范。因丙方缘由导致工程达不到市优质构造、标化工地、芙蓉杯、天府杯质量要求的，由丙方向甲方承当责任。 五、合同价款与支付12、合同价款及其调整12.1合同价钱采用方式本合同为固定总价合同。工程结算时，除非另有经甲方书面同意的工程设计变卦外总价不做任何调整。12.2合同价款的调整12.2.1本合同价款由固定综合单价乘以经丙方核实完成该工程所需的工程量组成。合同总价包括丙方根据合同应承当的全部义务，以及为正确地实施和完成工程并修补任何缺陷所需的全部有关事项的费用，即一切

55、为完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中，该总价除因设计变卦、工程洽商、各种奖罚及本合同规定所允许的调整外,不会因其他任何缘由而有所调整。甲方有权因工程实践需求或设计单位要求，添加或取消部分工程或部分工程，并按实践发生工程量结算工程款项，但甲方不会因增减丙方在合同范围内的任务而给予丙方相应的另外利润，管理费等费用补偿。12.2.2工程量清单内容根据工程的承包范围编制。承包范围以询标图纸和工程范围文字描画确定，清单内的工程即使有脱漏，丙方必需按专业施工范围完成该项工程。不论专业施工范围如何界定，也不论工程量清单能否包括，按现行工程规范的强迫性条款规定的任务工程视为已包括在本工程

56、的专业施工范围中，丙方必需完成，发生的费用已包含在合同总价内。12.2.3除非合同另有商定，如丙方无任何合理理由而一方面提出中途终止合同，或由于丙方违约而导致甲方行使合同解除权，那么甲方有权要求计取的合同价按照实践工程量所计算金额的80%确定。此种合同价计取方法，并不意味丙方违约责任的任何免除、抵消或减轻。甲方已向丙方支付的预付款、进度款、定金等超出这一数额的，丙方应于甲方计算出丙方已完成工程款并通知丙方之日起10日内返还给甲方。12.2.4设计变卦、工程洽商的结算方法：12.2.4.1中标预算书中有一样或类似工程的，按中标预算书一样或类似工程的综合单价办理结算； 12.2.4.2中标预算书中

57、无一样或类似工程的安装工程执行套用2021年；按中标预算书中相关规范进展取费后办理结算。 12.2.4.3本合同项下一切工程的设计变卦和工程洽商均必需由甲方工程总经理签字且加盖甲方单位公章的方式书面确认后方能生效。13、工程量确认 13.1 丙方向甲方、监理工程师和乙方提交已完工程量报告的时间：工程验收合格后15个任务日内 。14、合同价款的支付14.1 甲方向丙方预付工程款的时间和数额：签署合同且甲方在收到乙方按照本合同商定提交的预付款保函和履约保函后30天内，甲方向丙方支付合同价的10%，作为工程预付款，扣回时间和比例：在支付第一次进度款中一次性扣回。14.2 甲方向丙方支付工程款进度款的

58、时间：按季度支付根据公用条款16.1条内容确定之丙方已完成任务量80%的进度款。14.3总承包效力费计取规范按发包方与乙方即总包方于2021年8月签署的施工总承包补充协议中的相应商定执行。14.4总承包效力费支付：支付总包进度款时同期支付本工程已申报并由甲方书面同意向丙方支付进度款相应的总包效力费即：总承包效力费的支付金额为已完成弱电工程申报并经甲方书面同意向丙方所支付工程款x2%x80%。但是，乙方应在甲方每次支付总承包效力费前根据甲方确认金额向甲方开具合法正规的税务发票，甲方只需在收到乙方开具的发票并审核无误后才有义务按照本合同商定向乙方支付总承包效力费。14.4丙方完成的任务量在甲方、乙

59、方、监理人书面确认后，提出进度款支付恳求并按照甲方确认金额向甲方开具合法正规的税务发票后由发包方在15个任务日内支付工程款。 六、开工验收及结算15、开工验收15.1丙方担任办理本工程所需的验收任务、检测费、协调费等费用包含在专业施工合同总价内，乙方应积极配合。15.2丙方向甲方提供开工资料的日期：开工验收前7天。 丙方提供开工资料的份数 6 份及电子文档 1 份。 16、开工结算16.1丙方提交的开工结算应实事求是，不得虚报。报送的结算经甲方委托的审计机构审计后的最终审减金额在报送结算5%以内，丙方不承当审计费用；最终审减金额为报送价的5-10%，甲方、丙方各承当审计费用的50%；最终审减金

60、额超越报送价的10%，丙方承当全部审计费用。16.2由丙方向甲方和监理工程师提交工程结算资料和报告，甲方和监理工程师进展初审，提出初审意见后，由公司聘请的造价审计单位进展最终审计并其出具的审计报告为工程最终结算结果，乙方和丙方必需完全接受，不得有异议。结算审核完成后，支付至结算款的95%，剩余5%做为工程质量保修金，按照的商定支付七、违约、索赔及争议17、违约17.1当发生以下情况之一时，视为甲方违约：17.1本合同通用条款第22.5款提到的甲方不按专业施工合同的商定支付工程预付款、工程进度款且丙方此前未违约的，导致施工无法进展，向丙方支付违约金，违约金计算方法：在甲方确因资金周转不畅等客观情