装饰工程合同书(doc8)

1、.：.；装饰工程合同书甲方：乙方：广州美星装饰设计舟山分公司 本工程甲方委托乙方承当设计、施工、安装义务，为明确双方权益和义务，结合装修工程详细情况，双方达成如下协议：工程概略工程称号：工程地点：工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。添加工程经甲、乙双方协商赞同后，签字生效，另行计费。工期：双方商定本工程工期为 天，按时按质完成全部施工及安装义务。即自 年 月 日到 年 月 日施工期以资料进场日第二天算起。甲方任务1. 开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，去除影响施工的妨碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、摆设等采取维护措施。假设甲方不采取必要的维护措施，因此呵斥家具、摆设的

2、损失由甲方承当。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并承当该项费用。担任办理施工所涉及恳求、审批等手续，并担任交纳物业管理处和报批的一切费用。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变卦、登记手续和其它事宜。按时、按质、按量提供施工用的自购资料。乙方任务1. 指派 为乙方驻工地监理，担任合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工义务，处理由乙方担任的各项事宜。严厉执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定。严厉按照图纸或阐明进展施工，做好各项质量检查和施工记录。工程开工未移交甲方之前，担任对现场的一切设备和工程废品进展维护维护资料费甲方承当。关于工程价款及结算的商定1. 方案设计确定后，甲

3、方需交定金叁仟元整，才干进展施工图设计。如因甲方缘由，中止本协议，甲方所交定金转作为乙方设计的补偿。2. 本合同签署后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的30%包括定金。3. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程、木工进场时，甲方再付给乙方报价单确定的总金额包括工程款总额及添加工程金额的50%。木工根本完成，油漆工进场时甲方付给乙方第三批工程款，即报价单确定的总金额包括工程款总额及添加工程金额的15%即付清工程总造的95%。甲方所付工程款以乙方财务部、业务部开出的票据为准。施工及安装开工验收后，结算终了，甲方即付清全部结算款余额包括添加工程金额。关于资料供应的商定本工程所需按报价

4、单规定应由甲方自购的施工资料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场。由甲方供应的资料、设备发生了质量问题或规格差别，对工程呵斥损失的，责任由甲方承当。甲方供应资料，经乙方验收后，由乙方担任保管。乙方保管不当呵斥损失，由乙方担任赔偿。凡由乙方采购的资料、设备，如不符合质量要求或规格有差别，应制止运用，假设已运用对工程呵斥的损失由乙方担任。关于双方责任的商定因甲方缘由影响工期，损失由甲方承当，工期相应顺延。不能按期供水电；B.不能保证每天有10小时以上的时间含班；C.不能按期提供自购资料、设备；D.不能按期付款；E.因甲方缘由变卦设计呵斥资料、人工浪费

5、；F.因甲方缘由终止协议，而总呵斥价工程量未过半，乙方除收取已做工程的工程款外并有权收取工程总造价5%的设计费的权益；G.逾期验收；H.非乙方呵斥的其他不可预见的缘由。因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承当。对开工验收后保修期二十四个月内发现的证明属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修。由于乙方施工中违反操作常规呵斥人员损伤，责任乙方自傲。由于乙方施工呵斥甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。由于乙方违反物业管理规定所呵斥罚款和赔偿费用，甲方有权在工程结算款中扣除。关于设计与施工及验收的商定乙方设计师完成施工图后必需在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签

6、字认可，乙方方可施工。乙方必需严厉按甲方认可的图纸施工安装。在施工过程中，甲方提出变卦设计，停顿施工或增减工程，应以书面方式通知乙方，列明停顿施工或变卦增减工程的理由，工程部位、时间、资料等。乙方根据变卦，尽快向甲方提交变卦所采取的措施，增减的造价，因停工等缘由呵斥的机械凝滞、综合管理、延误工期、补偿停工和已采取资料因变卦了无法利用而呵斥的资料损耗等费用清单。甲方收到报告后两天内做出回答或协商调整。隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天，甲方不按时验收，乙方可自检后照实填写隐蔽记录，甲方应予以成认。由于甲方提供的资料、设备质量不合格，而影响工程质量。其返工费用由甲方承当，且工

7、期顺延。由于乙方缘由呵斥质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。工程开工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后3天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否那么视为甲方经过验收。假设另定验收日期，甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。工程开工后，乙方担任清运工地一切的渣滓、杂物等。奖励和违约责任1. 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、窝工所呵斥的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天按付款额的 %支付滞纳金。2. 由于乙方缘由，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。未办理验收手续，甲方提早运用或擅自动用，呵斥损失由甲方担任。并视为甲方已实践验收，甲方应及时、无条件支付工程余款。因一方缘由，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此呵斥的经济损失。甲方假设要补充合同协议，应同乙方业务部签定和盖业务章为准，否那么无效。装饰工程报价单、施工图和经双方协商，达成一致的其他详细问题协议， 为合同的附件，与合同具有同等效能。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原那么协商 处理，如协商调解不成时，双方赞同由舟山仲裁委员会判决。 甲方： 乙方：广州美星装