2022年简单承包合同范本

1、2022年简单承包合同范本发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_;2、工程地点：_;3、工程范围：4、承包方式：_。二、合同工期1、开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照_施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后_天内，发包人向承包人支付%工程费用

2、;本工程进场完成%工作后_天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后_天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任

3、。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行

4、竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程

5、事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年简单承包合同范本（二）发包人(全称)：(简称甲方)承包人

6、(全称)：(简称乙方)遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_。2.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：_年_月_日。计划竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆(_元);2.合同价格形式：固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。_2.承包人承诺按照合同约定组织

7、完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附则1、本合同一式_份，其中发包方_份，承包方_份。2、本合同自双方签字后生效

8、，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年简单承包合同范本（三）一、发包方：承包方：二、承包范围：1、项目工程名称，合同价，开工日期：_，竣工日期：工程质量等级。2、建筑面积：m2，三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负(以下简称乙方)(以下简称甲方)责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全，如发现工程质量、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合

9、同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。2、项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价_%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。解决工程施工中出现的技术问题，绘制竣工图，协助整理竣工资料。2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、协调处理乙方

10、同建设单位之间出现的有关问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。七、补充协议甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年简单承包合同范本（四）甲方：乙方：现有工程,甲方因施工现场项目管理人员经验不足,特委托乙方对甲方的现场管理人员进行技术支持和指导。本工程(协议书)本着公平、公正、诚实守信、协议双方自愿的原则,具体约定内容如下：一、工程名称：二、工程施工地点：三、工程专业：中水工程四、技术支持范围：中间计量、现场签证、工程变更、实验、工程资料(包含安全资料,不包含施工方案)五、合同签订时间

11、：_年_月_日合同截止时间：六、合同金额：小写：1_元。大写：壹拾贰万元整。七、合同形式：固定价格合同,合同价格固定不变。(此价格只包含合同范围内的工作,若增加项目需另收取费用)八、甲方的权利和义务：1、按合同约定的付款式支付乙方的技术服务费用;2、向乙方提供技术服务时所需要的车辆及相关人员,并负责将乙方送回乙方指定地点;3、乙方技术服务时(施工现场)向乙方提供午餐和晚餐及人员住宿;4、乙方若无重大过错不得终止合同的履行,乙方若拒绝履行应履行的义务,甲方有终止合同履行的权利。5、甲方承担合同价款的税金,并以现金的形式支付给乙方;6、提供乙方临时使用的办公室、办公桌、打印机、台式电脑一台、资料编

12、制软件一套、打印用的纸张及施工中有关文具用品、实验仪器和实验化学药品。7、配合乙方办理施工许可证和开工前的全部手续九、乙方的权利和义务：1、负责工程从开工进场到竣工资料移交且工程结算完成的全过程技术服务。主要内容为施工过程中的计量申报、现场签证、工程变更、竣工结算、施工过程中的实验检测及资料编制(包含安全资料)。2、不得无故中断或终止技术服务,工程未竣工验收结算、资料移交之前,不得终止技术服务。3、甲方如不按合同约定支付技术服务费,乙方有终止履行合同的权利4、本着互谅的心态,最大限度的给甲方提供服务,在工作日必须到现场时,不得以不正当的借口推迟。5、休息日：乙方人员自行安排休息日,以不影响甲方

13、正常施工为前提。十、付款：合同签字生效之时,甲方需向乙方支付合同额的_%,_年农历春节前支付_%,工程外业完工后支付_%。十一、违约责任：1、若甲方无故终止履行合同,乙方不承担任何赔偿责任2、若乙方无故终止履行合同,乙方需退还由甲方所支付的金额,已完成的合同内容由双方协商进行支付。十二、发生议解决方式：仲裁十三、发生争议解决地：工程所在地十四、其他：本合同一式两份,甲乙双方各一份。本合同双方签字时生效。甲方：签字日期：乙方：签字日期2022年简单承包合同范本（五）项目名称：_委托方(甲方)：_服务方(乙方)：_填写说明一、“协议登记编号”的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年

14、代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按gb22604规定填写。二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。三、计划内项目应填写_部委、省、自治区、直辖市、计划

15、单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。四、服务内容、方式和要求：包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项：包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其他：协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如

16、果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。依据中华人民共和国合同法的规定，协议双方就_项目的技术服务(该项目属_计划)，经协商一致，签订本协议。一、服务内容、方式和要求：_应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。二、工作条件和协作事项：_三、履行期限、地点和方式：_四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按_标准，采用_方式验收，由_方出具服务或者培训项目验收证明。本协议服务项目的

17、保证期为_。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)：_元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_方负担。(二)本项目中介方活动经费为：_元，由_方负担。中介方的报酬为：_元，由_方支付。(三)支付方式(按以下第种方式)：一次总付：_ 元，时间：_分期支付：_ 元，时间：_元，时间：_其他方式：_六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。技术培训违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。技术中介违反本协议

18、约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。(一)违反本协议第_条约定，_方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本协议第_条约定，_方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求_进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第_种方式解决。(一)因本协议所发生任何争议，申请_仲裁委员会仲裁;(二)向_人民法院起诉。八、其他(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)九、本协议有效期限：_年_月_日至_年_月_日。甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代

19、表人：_年_月_日2022年简单承包合同范本（六）甲方：_乙方：_甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，达成i/t信息系统服务关系，特订立本合同。一、甲乙双方关系甲方为电脑及网络等信息系统使用者，即_。乙方为电脑及网络等信息系统外包服务供应商，即_。二、服务方式1.甲乙双方在签署正式服务合同后，乙方每天会对甲方服务器软件和网络进行远程维护管理。具体内容包括服务器操作系统优化、数据库备份、核心文件备份、网络性能优化、网络安全控制、防火墙、邮件系统管理等等。2.如甲方设备在使用中发生故障，可电话通知乙方。乙方先以电话、电子邮件、远程登录等方式提供解决方案，如无法解决，乙方在最短时间内上门维护，也可根据甲方约定的时间上门维护。3.乙方可以免费为甲方提供设备采购的建议，但所发生的费用应由甲方承担。软件故障应由乙方解决，而不另外收取费用。4.乙方还可以帮助培训甲方指定人员，进行一些简单的维护和问题解决，以能够尽快尽好地解决问题，使信息系统故障时间减至最低。三、服务标准1.乙方通过事前精心维护和事后及时响应，尽最大努力保障甲方信息系统设备的稳定运行。2.乙方并严格保守甲方一切的商业机密，配合甲方数据信息的安全使用。3.乙方可以为甲方提供软件方面的技术支持服务，但不对甲方自主购买软件的使用和维护负任何责任。