2022年天然气安装工程施工合同

1、第11页共11页2022年天然气安装工程施工合同发包方（甲方）承包方（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围及内容：四、承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。五、工期：本工程计划开工时间：_年_月_日计划完工时间：_年_月_日工期天。（施工期间如遇天

2、气或人力不可抗因素影响，工期顺延。）六、工程验收标准及质量等级验收标准：应当符合城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33_25）、聚乙烯燃气管道工程技术规程（CJJ63_28）、城镇燃气室内工程施工与质量验收规范（CJJ94_29）等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。质量等级：合格七、工程造价依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照_年陕西省安装工程价目表、陕西省建设工程工程量清单计价规则及配套费率表进行工程造价预（决）算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。八、付款方式：合同签订后，甲方按照预算价预付_%工程款；乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款_

3、%工程款和_%的质量保证金（质保金不计息），剩余工程款一次性支付给乙方；质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。九、双方责任（一）、甲方责任：1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等（具备用水用电条件），费用由乙方承担。4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。

4、5、负责协调施工过程中外围关系。6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。（二）、乙方责任：1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。4、施工过程中

5、对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否则返工所造成的损失由乙方承担。6、施工完毕竣工验收合格后_日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。十、安全责任1、乙方必须做到安全、文明施工；乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使

6、甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。十一、违约责任1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外（返工费用自理），另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的_%支付违约金。2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内（含10天），每延迟一天支付违约金_元。工程延期10天以上30天以内（含30天）完成，每延迟一天支付违约金_元。超过30天，除每延迟一天支付违约金_元，并另按该工程总造价的_%支付违约金；违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。3、因甲方原因造成

7、的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟_日内（含_日）每延迟一天支付违约金_元；超过30天，以该工程总造价_%支付违约金。十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方：乙方：负责人：现场代表：乙方代表：_年_月_日_年_月_日2022年天然气安装工程施工合同（二）建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：订立本协议原则：原合同已有约定的内容在

8、补充协议中又重复出现或与原合同内容有误的地方以原合同为准，如原合同中相同内容有明显错误的以补充协议为准。未约定的内容以补充协议的补充条款为准。一、工程概况工程名称：公司片区天燃气延续工程施工工程地点：片区工程内容：城区内中低压管线、户内安装、土建工程等施工二、协议工期以单项工程施工协议约定的开工、竣工时间为准。三、质量标准工程质量(安全)标准：1、合格。2、施工图、设计规范或行业标准要求的质量标准工程规范要求。3、遵守工程建设安全生产有关管理规定。4、随时接受行业行政主管部门安全质量等方面检查。四、甲方职责和义务1、负责乙方全过程宏观管理。(安全、技术、质量、资料、进度、方案、检查指导)2、检

9、查、监督、指导乙方严格按照国家天然气行业规范施工。3、负责组织相关单位、部门进行工程竣工整体验收。4、负责工程施工图落实，并提供相关施工蓝图5、若因甲方提出因乙方施工力量薄弱，影响了工程质量及进度，甲方有权协调、组织有施工能力的队伍及人员进场施工，以确保合同履行和工程有效完成。6、在协议期内如乙方遇到建安疑难问题时，需要甲方给予服务和协调时，在现定条件允许下予以协调，费用由乙方承担。7、负责乙方的资质认证及相关报验资质管理，有效执行监理大纲的落实。8、配合乙方按工程监理、质(安)监、压力管道监检部门对安全、质量的检查工作及按建设程序的报建手续办理和施工许可证的取得(费用由乙方承担)，并完善行业

10、规范要求的相关手续。9、负责竣工资料、结算资料总体验收、初审工作。五、乙方责任和义务1、负责按规定要求完成甲方的施工计划，按甲方规定认真编制施工组织计划，依据相关施工验收规范进行编制施工方案、质量计划书、安全防范计划书，按规定时间内上报甲方，审批备案后移交(业主、监理)。2、必须按国家现行施工规范的标准和甲方要求及鑫泰集团生产技术部下发“城市燃气工程建设程序管理规定”执行。每道工序报验，自检合格方可进行下一道工序，否则造成返工和其它影响及费用由乙方承担。3、负责在施工安装、加工、调试、验收全过程中严格遵守国家地区及相关管理部门的规定，不得做出有损于双方信誉的事情，若发生其后果由乙方负责。4、乙

11、方在施工前严格按甲方对工程交底要求进行组织施工。认真组织现场每一个细节管理，加强信息联系和计划落实。如在施工过程中损坏公用设施和他人设施、造成的损失由乙方自行负责，并承担经济赔偿及相关法律责任。5、负责按国定家基本建设项目档案资料管理暂行规定相关内容要求进行工程竣工资料编制。6、必须按甲方规定及时上报工程完成情况，认真填写施工日志。7、积极主动配合甲方经营活动，有义务、有责任完成甲方下达的其它任务，提供合格工程，优质服务。8、按国家规定及规范要求主动办理各种施工手续，交纳各种规费。若影响工程计划，由乙方承担经济和法律责任。9、单项、分项工程验收前应与甲方对其主材、辅材、设备、附件进行清理，出据

12、由业主签证的材料消耗明细并及时办理退库手续。10、承担因施工原因引起的施工场地交通、环卫和施工噪音造成的经济赔偿责任。11、因乙方施工质量、安全原因造成的一切经济损失，一切费用由乙方自行承担。六、结算及工程款支付1、按鑫泰投资集团决算部(XT_企业内部结算单价表)进行编制结算资料。2、结算依据：施工图纸、现场签证单(三方签证)。3、乙方工程竣工验收合格后竣工资料、结算资料后，并根据施工图纸、现场签证按_年内部决算单价做出工程结算书报甲方初审。初审后报集团决算部二审，二审后报集团总经理执委会批准转经营公司经理，施工单位负责人签字执行。第一次付款在经营公司一审后按审后的金额_%付给，余款在二审双方

13、签字认可后扣除质保金后分次付给。代扣部分：按国家规定税率_%。质保金_%，年后退还。其它应扣内容。(如甲方提供的辅材等)(4)扣除由甲方垫付给乙方的_%劳保统筹金。七、其它1、工程验收前应做好相关工程收尾完善工作，按要求时间上交竣工验收报告、材料核对单、工程结算书，由甲方组织三方验收。2、乙方应根据施工进度情况及时向甲方索取由甲方提供的材料质合格证及材质证明、现场签证单、材料清单，甲方配合乙方主动申请办理全面验收手续，完善总体验收报告、监理报告、质检报告、质量评定、安全评价、竣工资料份(暂定、按地区要求另行通知)。经营公司初审后由集团生产技术部审定，移交鑫泰集团公司相关部门办理最终结算;必须按

14、规范要求达标合格，符合建设方相关规定后给予结算。3、所有工程的安装未计价材料由建设方提供，定额计价材料由施工单位自行解决，如由建设方提供在工程决算时扣除。4、如有大型单项工程，双方另行签订单项工程建设施工合同。5、无损探伤首次拍片由经营公司(业主)支付。依据业主、施工方、监理人员审定焊接排版图，首次拍片委托书数量签证。对不合格的加拍、扩拍最终达到规范要求为止，所发生的加拍、扩拍、人工、机具、辅材等各项费用由承包方承担，并上交无损探伤报告，探伤委托由甲方委托(有资质单位)。6、首次拍片(排版图)经监理、业主、施工三方签证。首次拍片费用由承包方垫付，待该工程合格后，承包方出据最终无损探伤报告后，业

15、主给予报销(首次费用)。其它增加拍片数由承包方自理。7、未尽事宜双方另行协商。本协议双方签字盖章生效，本协议一式四份，双方各持二份。(复印件无效。)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年天然气安装工程施工合同（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法相关法律，法规及终身负责制遵循公平自愿的原则，依据甲方与湖北江汉良机石化集团南阳天然气利用工程项目部，所签订天然气工程安装施工合同，经双方共同商定，订立协议条款，以至共同遵守。一、工程名称：天然气利用入户安装。二、工程地址：河南南阳境内三、施工内容：根据施工图纸和甲方要求施工，外立管，入户，表箱，挂表，油漆，管道吹扫，试压，材料装运等所有图纸及规范内容。四、施工安全：乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业规范施工，滑板绳和安全绳拴挂牢固并专人检查看守。施工人员要严格按照操作规范操作，因违规操作发生安全事故由乙方承担所有法律责任和经济责任，登高人员带登高证，电焊工带特种焊工证，持证上岗，工伤意外险由乙方购买，满一年时双方各承担_%，如乙方在安全，进度，质量全部符合监理要求，保险费由甲方承担。五、甲