2022年外包工程合同安全附件

1、第16页共16页2022年外包工程合同安全附件一、甲方基本安全职责：1.负责对承包单位进行资质审查，包括对承包特种作业工程（起重、焊接、气割、电梯、压力容器等）还需审查特种作业许可证。2.负责对承包方人员进行入厂安全教育并对特种作业人员的持证审查，确认证件有效。3.负责对乙方进行安全技术交底、对乙方制订的施工安全技术措施进行初审，指定外包工程的我方项目现场负责人，负责对施工过程中的安全管理和现场的安全监督。4.凡属需办理工作票的工作项目，负责提供和签发工作票。并严格执行公司的有关工作票制度。5.对现场安全措施等执行情况进行监督检查，有权制止违章作业、野蛮施工，并视情节给予罚款。对管理混乱、严重

2、威胁安全生产者有权停止其工作，直至终止合同。6.对承包期间发生的不安全情况及乙方安全职责履行情况，在合同付款时，由工程管理部根据施工管理部门或防损部的考核意见进行扣款。7.向乙方提出是否需制订施工安全技术措施。是（需制订措施在上打，否则打）二、乙方基本安全职责：1.承包工程的工作人员的劳动保护用品，必须符合电力行业的规定，对所属人员的技术业务水平、身体健康状况、持证上岗情况负责。如实填写外包工程施工（工作）人员情况表。2.对承包工程的工作人员负有安全教育的责任，负责承担承包期内全过程的安全管理职责。3.工作人员着装应符合电业安全工作规程的要求，进入生产现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。4

3、.复杂和较危险的工程项目，应制订单独的施工安全技术措施，经甲方审查合格后执行。搭建的脚手架应进行验收，挂牌签字。5.施工中不得碰及工作范围以外的其它设备，未经甲方许可不得随意拆接水源、电源、气（汽）源等，否则对所造成的后果及经济损失承担全部责任。施工期间发生的人身、设备及未遂事故，必须保护现场并立即汇报甲方防损部，事后应向甲方提交分析报告。施工期间因乙方责任造成的设备损坏等不安全情况，给甲方造成的损失由乙方全部承担。6.接受甲方的监督和指导，对甲方提出的整改要求，必须及时整改，使用的工器具必须合格有效。遵守有关防火、防爆的规定，禁火区域内动火必须办理动火工作票，非火警不得挪用消防器材。7.独立

4、承担检修维护工程项目者（如磨煤机检修维护等）。应制订与承包工程有关的各级人员安全职责，建立安全组织，交甲方防损部，以便监督；对批准的工作负责人的资格负责，工作负责人应承担工作票制度中工作负责人的相应责任；承包工程的工作人员，必须每年进行电业安全工作规程考试，成绩和考卷交甲方防损部备查；建立安全活动记录簿，定期组织安全活动；建立安全工器具登记表。三、乙方对工程施工的安全要求：四、甲方进行的安全技术交底（工作范围、危险区域、注意事项）：五、甲方所做的安全措施：六、双方同意上述安全内容：乙方现场负责人：甲方项目负责人：七、防损部审定签字：_年_月_日八、经对上述具体的安全技术措施（要求）进行检查，确

5、认完成，具备施工安全条件。甲方现场负责人：乙方现场负责人：_年_月_日2022年外包工程合同安全附件（二）发包方：承包方：按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.承包方式：5.工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。6.工程质量：7.合同价款(大写人民币)：第二条 发包方工作1.开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进行现场交底。2.向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3.指派(联系电话：)为发包方驻

6、工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5.提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条 承包方工作1.参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。2.根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3.指派(联系电话：)为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4.

7、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。5.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用;处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。6.对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7.施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8.工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9.参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条 关于工期的约定1.发包方要求

8、比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。2.因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工_小时以上(含_小时，一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包

9、方支付由此增加的费用。3.发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。4.由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。5.工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和

10、相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定1.双方商定本合同价款采用第种：(1)固定价格;(2)固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容;(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2.本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。3.工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定1.本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。2.由发包方

11、供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3.所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。4.凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包方负责。第八条 有关安全施工和防火的约定1.发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合建筑装饰工程施工及验收规范或其他发包方提供的书面标准。2.承包方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程和其他相关的法律法规、规范。3.由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，

12、发包方应承担由此产生的相应经济损失。4.由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。第九条 奖励和违约责任1.由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方元。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。2.由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方元违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方元作为奖励。3.承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同_款增加优质价款外

13、，发包方应支付承包方元作为奖励。4.承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。5.发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由发包方负责并承担损失。6.未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并承担损失。7.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理1.凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商;协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程

14、序进行裁判。2.除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。第十一条 不可抗力1.本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。2.因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外;3.因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外;4.因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在_日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后_日内向对方提交发生不可

15、抗力的充分而有效的证明;5.因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条 其他约定1.本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议;若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。2.本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3.本合同履行完成后自动终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年外包工程合同安全附件（三）甲方：乙方：甲方将工程委托乙方施工,双方在互惠互利、友好协商前提下，达成如下协议：1.工程名称：2.工程地址3

16、.工程施工内容：4.工期要求：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日5.施工费用：1)、的承包方式;2)、本合同内容总工程施工费：人民币整￥元(设计变更除外)。6.付款方式：乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的人民币后(竣工后一周未验收视为验收合格)，一周内付给乙方应得剩余工程款元整。7.乙方的义务：1)乙方必须按图施工，甲方项目经理负责技术监督。2)乙方需保证工期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。3)乙方必须遵守协议各项条款，否则造成一切经济损失由乙方负责。4)乙方应积极配合甲方进行工地的管理、协调工作，由于乙方的消极管理和施工所造成的经济损失由乙方负责。5)乙方有责任协助甲

17、方项目经理完成施工现场收货及搬运等工作。6)乙方有权要求更换甲方提供的不合格产品，因产品质量不合格造成的，乙方不承担责任。8.甲方义务：1)甲方保证乙方施工条件(只包含原始设计图纸及相关技术资料)。2)甲方必须执行协议各条款，否则造成一切经济损失由甲方负责。3)甲方应积极配合乙方进行工地的管理、协调工作，由于甲方的消极管理和错误指导所造成的经济损失由甲方负责。4)甲方所提供的材料、设备必须符合建设方及规范要求，并提供合格证检测报告。9.违约责任：1)除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时完工，每迟交工一天，扣除合同总价款的_%，直至扣除合同总金额的%，超过工期方有权将该工程再外包给

18、他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。(因甲方另外增加的工程量迟交的工程除外)。2)如甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，支付合同总价款的%作为违约金。10.仲裁：执行本合同的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，则将该争议交仲裁委员会，仲裁裁定为最终结果，是对双方均有约束力，并作为强制执行的依据，仲裁费用由败诉方承担。11.其它未尽事宜，双方协商解决。_本协议一式两份，甲乙方各执一份。协议经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年外包工程合同安全附件（四）甲方：乙方(承包方)：工程项目名称：工程总价

19、值(包含人工、材料、排山、施工设备、施工人员意外保险费及施工一切费用)：施工地点：结算时间：工程完工并验收合格后一次性支付结算方式：现金支付一、合同宗旨1、为维护甲乙双方的共同利益，明确双方的安全施工管理职责、权利和义务经甲乙双方平等协商，于月日在签订本合同，并同时开始进场施工作业。2、本合同依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、等要求制定。二、甲乙双方应履行的职责：1、甲方：(1)甲方有权随时对乙方施工作业规范指导并监管工作进度以及施工质量。(2)甲方有权随时对施工现场施工人员进行视察指导，并制止违规作业及一切不安全行为。(3)甲方有权随时对于施工期间发生严重质量问题，要求乙方改正并拆除从新再造。(4)工程完工后甲方对乙方工程验收并对不合格的部位提出返工从修的要求，乙方必须及时整改。(5)工程验收合格后按合同规定支付承包工程总价值合共元整，以现金方式支付给乙方。2、乙方：(1)乙方必须按有关建筑铺贴标准按正规施工规范要求按质、按量、安全完成外墙铺贴修缮工作。(2)乙方负责制定施工安全技术措施，并在施工期间严格执行;乙方开工前要对工作