建筑工程施工合同锦集七篇

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑第 页建筑工程施工合同锦集七篇建筑工程施工合同 篇1 为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：见附补充说明。 四、施工日期：20 xx年冬季放假前必须完成主体砌筑，否则按总人工费的20%处罚。(20 xx.10.2820 xx.12.18) 五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地 六、承包方式：包清工 七、承包价格：按建筑面积，按每平方米 元计算(含二次结构

2、，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款： 八、甲方的权利及义务： 1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责; 2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系; 3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的23倍罚款; 4、甲方造成的因材料不及时，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期; 5、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款; 九、乙方的权利及义务 1、 乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度

3、; 2、 乙方根据工程组织人员,进行施工; 3、 严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前三天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责. 4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，根据实际情况工期顺延) 5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。 6、 乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准; 7、 做到文明施工。做到不扰民，不随意在居民区大小便，发现一次罚款100元/次。 8、 乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、

4、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款2001000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。 9、 出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。 10、 乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。 11、 如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。 十、付款方式： 1、 按建筑面积，按每平方米 元计算,主体阶段：按进度地下室6、 7顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付

5、到总人工费的95%，留5%抹灰完成后付清。 十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。 十二、补充说明 1、 施工内容： (1) 按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的所有砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构) (2) 所有落地灰做到及时回收利用，墙体及时养护，废料集中堆放。 2、施工要求： (1) 砌筑工程的砌筑砂浆必须符合设计要求，必须按配合比要求进行砂浆的配比。 (2) 砌筑质量严格按照国家施工质量验收统一规范要求。 (3) 出现非甲

6、方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。 十三、 1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。 2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。 3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。 甲方代表： 身份证号： 联系电话： 乙方代表： 身份证号： 联系电话： 年月日： 建筑工程施工合同 篇2 _(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。 一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 总投资： 监理范围： 二、本

7、合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 监理委托函或中标函; 工程建设监理合同标准条件; 工程建设监理合同专用条件; 在实施过程中共同签署的补充与修正文件。 四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。 本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。 工程建设监理合同标准条件 词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。 (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接投资责任

8、的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 (6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。 (7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 (8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条监理合同的书写、解释和说明，

9、以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 监理单位的义务 第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。 第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。 第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。 第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意

10、，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。 第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。 第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。 第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。 第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。 第十三条业主应为监理机构提供如下协助：

11、 (1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。 (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。 第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。 第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。 业主：(签章) 监理单位：(签章) 法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章) 年月日 年月日 建筑工程施工合同 篇3 工程编号： 合同编号： 工程名称： 工程地点： 发 包 人： 承 包 人： 广 东 省

12、建 设 厅 制 第一部分 协 议 书 发包人:（全称）承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_ 天。 拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： ； （小写）：。 项目单价：详见承包人的投标报价书

13、（招标工程）； 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2 款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1 条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间：年 月

14、日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱: 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱: 建筑工程施工合同 篇4 发包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

15、 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项批准文号： 资金来源： 工程承包范围： 二、合同工期 合同工期总日历天数_天 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 三、工程总造价 1、签约合同价为：_ 人民币（大写）_（_元）； 其中：（1）安全文明施工费： 人民币（大写）_（_元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）_（_元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）_（_元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）_（_元）。 2、合同价格形式：_ 四、工程质量标准 工程质量符合_质量标准 五、材料的提供 承包人在每月_日将下月采购的材料设备以报表形式

16、报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。 六、双方一般权利义务 1、发包人派驻的工程师 姓名：_；职务：_； 职权：_。 2、监理单位委派的工程师 姓名：_；职务：_； 发包人委托的职权：_； 需要取得发包人批准才能行使的职权：_。 3、不实行监理的，工程师的职权：_。 4、承包人代表 姓名：_；职务：_； 职权：_。 5、发包人代表 姓名：_；职务：_； 职权：_。 七、工程价款结算 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料

17、款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。 八、工程的验收 1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。 2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。 3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。 4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭

18、板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。 九、维修责任 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托其他人员修理。 2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构安装的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 4、质量保修完成后，由发包人组织验收 十、违约责任 发包方、承包方应当共同遵守上述约

19、定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。 十一、争议的解决 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。 发包人：（公章） 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： _年_月_日 承包人：（公章） 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： _年_月_日 建筑工程施工合同 篇5 甲方: 乙方: (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共

20、同遵守。 一、工程名称: 地点: 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验

21、收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 年 月 日 建筑工程施工合同 篇6 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第

22、1条、工程概况 1。1工程名称： 1。2工程地点： 1。3承包范围： 1。4承包方式： 1。5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1。6工程质量： 1。7合同价款（人民币大写）： 第2条、甲方工作 2。1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2。2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2

23、。3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 2。4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2。5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2。6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第3条、乙方工作 3。1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3。2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3。3严格执行施工规范、安全操作

24、规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。 3。6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条、关于工期的约定 4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4。2

25、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第5条、关于工程质量及验收的约定 5。1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj30088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5。3甲、乙双方应及

26、时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5。4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5。5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5。6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，

27、并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条、关于工程价款及结算的约定 6。1双方商定本合同价款采用第种： （1）固定价格。 （2）固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 （3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 6。2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分 次进行 |拨款 % |金 额 6。3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。 第7条、关于材料供应的约定 7。1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），

28、应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7。2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条、有关安全生产和防火的约定 8。1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8。2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术

29、规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8。3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8。4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9条、奖励和违约责任 9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。 9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲

30、方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。 9。3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。 9。4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9。5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 9。6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 9。7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9。8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条、争议或纠纷处理 10。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10。2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定