2022年电气设备安装工程合同

1、2022年电气设备安装工程合同甲方：乙方：甲方委托乙方安装施工：2_kVA欧变高压配电安装工程，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。一、工程项目：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。4、工程所用的主材及厂家：1)安装一台YBM1_630/10kVA欧式箱变_广东_变压器有限公司。2)安装一台FZW_分界真空负荷

2、开关_珠海_有限公司3)敷设高压电缆YJV22_150mm2_广州市_实业有限公司。4)安装欧变基础一个。二、原始资料：甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。三、施工图纸：乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。四、合同价款：甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：_元(人民币大写：_元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费

3、用由双方确认后另行协商解决。五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：_ 元(人民币大写：_元整)。第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：_ 元(人民币大写：_元整)。第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：_ 元(人民币大写：_元整)备注：乙方收取甲方工程款由指定人员_收取(银行帐户名：_)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给_(电话：_)电话确认。六、市政报建1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。2、本工程所报建的费用由乙方承担。七、施工地代

4、表人：甲方：_ 联系电话：_乙方：_ 联系电话：_八、施工工期：1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。4、工期：施工工程工期为5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。(1)甲方需在签订合同之日起_天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总

5、体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的承装(修)电力设施许可证(施工单位及客户盖章确认)。(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。(10)其他因甲

6、方责任引起的工期延误。九、工程质量：乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。十、工程变更：任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。十一、成品保管：1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。十二、工程竣工：1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查

7、验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。十三、工程施工完毕后：1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由

8、甲方负责。3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方_%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。十四、工程保修：工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。十五、违约及违约处理：1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣_元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。3、若因乙方原因，致使本合

9、同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。十六、责任：1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。十七、合同补充：1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、_、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。十八、争议管辖：凡属有关执行本

10、合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向_人民法院提起起诉。十九、合同份数：本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.二十、合同的生效与终止：自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年电气设备安装工程合同（二）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚

11、实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。一、工程概况：1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程内容：强电安装二、工程承包范围及方式2.1承包范围：2_楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。2.2承包方式：分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)2.3机具供应：施工机具乙方自理三、合同工期3.1开竣工日期：开工日期为_年_月_日;竣工日期为_年_月_日。四、工程质量4.1工程质量标准：合格。4.2必须符合建筑工程施工质量验收统一标准、建筑电气工程施工质量验收规范。五、合同价款5.1合同预算价

12、格：材料款(_元)、工程安装费(_元)。六、付款方式乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的_%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的_%(除材料款)，剩余_%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。七、甲方责任7.1甲方满足施工用电量的需求。7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。八、乙方责任8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应

13、和到位，以确保整个施工的顺利进行。8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。8.4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生

14、伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。九、违约责任9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。9.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。_对工程质量不合格的部位，乙方

15、必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。十、合同纠纷的解决方式10.1甲乙双方进行协商调解十一、合同份数及生效日期本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年电气

16、设备安装工程合同（三）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段_国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路

17、清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。2、工程质量等级：合格。第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为_元，二楼别墅为_元进行竣工结算。2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到_%，余款竣工验收合格后一次性付清。第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现

18、场代表姓名：3、甲方工作：委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。甲方负责提供电源，保证施工需要。甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。4、乙方工作向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。施工期间的一

19、切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。第五部分质量与验收及其他1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。2、安装完毕，并调试合格。3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年电气设备安装工程合同（四）发包方：_有限公司(以下简称甲方)承包方：_安装有限公司(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托

20、给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。第一条工程概况1.1工程名称：石英砂加工一线电气安装。1.2工程地点：1.3工程内容：详见合同附件。1.4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。1.5工程性质：设备材料的安装施工工程。1.6安装工期：l.6.1安装工程开工日期：1.6.2安装工程竣工日期：第二条 合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。第三条 标准和适用法律3.1使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。3.2适用

21、法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。第四条 图纸及技术资料4.1图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的_%承担违约责任。4.2发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。4.3承包方应在

22、竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。第五条 甲、乙双方授权工地代表5.l发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。5.2承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。第六条 双方

23、责任：发包方：1、负责工程线路线行协调工作。2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。承包方：1、按国家城乡电网建设与改造工程管理规定;电力建设工程施工技术管理导则及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。3、承包方应严格执行国务院颁发的建设工程安全生产管理条例、农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强

24、施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。8、及时提供上级统一规范的竣工资料(一式三份)给发包方。9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。第七条 暂停施工、中止施工或重新分包7.1如果因承包方工程质量或工程

25、进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。7.2终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。第八条 工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。第九条 工

26、期提前根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。第十条 安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。10.1.2发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。10.2质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。第十一条 隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验

27、收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。第十二条 安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。第十三条 重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用;检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。第十四条 合同价款及调整14.

28、1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整(￥480000.00)。14.2当有以下情况之一时，可作价款调整。14.2.1本合同规定之外的工程内容增减。14.2.2本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在_%以内的合同总价不作调整，超过_%以上部分按实际结算。14.2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。第十五条 工程款支付及工程价格结算15.1该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的_%;15.2留结算总金额_%作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一

29、次付清给承包方。第十六条 设计变更16.1发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。16.2承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。第十七条 竣工验收及工程保修17.1本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。17.2承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。17.3发包方代表收到竣工验收报告后，应在_日

30、内组织有关部门验收。17.4.工程交工验收后，工程(包括设备)质保期为_年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。第十八条 解决争议的办法18.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：18.2.1合同确己无法履行。18.2.2双方协议停止施工。18.2.3调解要求停止施工，且为双方接受。18.2.4法院要求停止施工。第十九条 违约19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：19.1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。