2022年测绘委托合同

1、2022年测绘委托合同工程名称：_合同编号：_定作人(甲方)：_ 合同编号：_承揽人(乙方)：_ 签订地点：_承揽人测绘资质等级：_ 签订时间：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)：_第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等)：_第三条 执行技术标准：|标准|序号|标准名称|标准代号|等级|其他技术要求：_第四条 测绘工程费：1.取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。2.取费项目及预算工程总价款：|单价|合计|序号|项目名称|工作量|备注|(元)|(元)|预算工程总价款：|3.工程完工后

2、，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。4._。第五条 甲方的义务1.自合同签订之日起_日内向乙方提交有关资料。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。6._。第六条 乙方的义务1.自收到甲方的有关材料之日起_日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_日内组织测绘队伍进场作业。3

3、.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。5.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。6._。第七条 测绘项目完成工期|序号|测绘项目|完成时间|备注|全部测绘成果应于_年_月_日前交甲方验收。第八条 乙方应当于工程完工之日起_日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。第九

4、条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：_第十条 测绘工程费支付日期和方式1.自合同签订之日起_日内甲方向乙方支付定金人民币_元。并预付工程预算总价款的_%，人民币_元。2.当乙方完成预算工程总量的_%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_%，人民币_元。3.当乙方完成预算工程总量的_%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_%，人民币_元。4.乙方自工程完工之日起_日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5._。第十一条 1.自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方根据技

5、术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。|序号|成果名称|规格|数量|备注|乙方向甲方交付约定的测绘成果_份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_元。第十二条 甲方违约责任1.合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向偿付乙方预算工程费的_%，人民币_元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_%(_元)向乙方偿付违约金。2.乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(_元/日)计算，同时

6、工期顺延。3.甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。_对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的_%赔偿损失。5._。第十三条 乙方违约责任1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_%，人民币_元，并归还甲方预付的全部工程款。2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方

7、未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_天，到_年_月_日完成，并向甲方提供测绘成果。_对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的

8、测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的_%赔偿损失。5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费_%(人民币_元)的违约金。6._。第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十五条 其他约定：_第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意_仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机

9、构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第十八条 附则_本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。_本合同一式_份，甲方_份，乙方_份。定作人名称(盖章)：承揽人名称(盖章)：定作人住所：承揽人住所：邮政编码：_ 邮政编码：_联系人：_ 联系人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_Email：_Email：_开户银行：_ 开户银行：_银行帐号：_ 银行帐号：_法定代表人：_ 法定代表人：_(签字)：_ (签字)：_(委托代理人)：_ (委托代理人)：_2022年测绘委托合同（二）合同编号：_委托方(甲方)：_承揽方(

10、乙方)：_签订地点：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条 测绘范围(包括测区地点、面积，测区地理位置等)_第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等)_第三条 执行技术标准序号标准名称标准代号标准等级其它技术要求：_第四条 测绘工程费1.取费依据：_2.取费项目及工程总价款：序号项目名称工作量单价(元)合计(元)工作总价款第五条 甲方的义务1.自本合同签订之日起_日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完成技术设计书的审定工作。3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员

11、的工作、生活提供必要的条件。第六条 乙方的义务1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于_日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_日内组织测绘队伍进场作业。3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。第七条 测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部成果应于_年_月_日前交甲方验收。第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起_日内完成验收。第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：_第十条 测绘工程费支付日期和方式1.自合同签订之日起_日内甲方向乙方支付定

12、金人民币_元。2._年_月_日前甲方向乙方支付工程价款人民币_元。3._年_月_日前再向乙方支付工程价款人民币_元。4.自测绘成果验收合格之日起_日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。第十一条 1.自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方向甲方交付成果(见下表)序号成果名称规格数量时间第十二条 甲方违约责任1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作，完成的工作量在_%以内时，甲方应支付工程总价款的_%;完成工作量超过_%时，则甲方应支付工程总价款的_%。2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停

13、、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。_对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。第十三条 乙方违约责任1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的_%计算。3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合

14、同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。_对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十五条 其它约定：_第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或

15、由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向_仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。第十八条 附则_本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。_本合同一式_份，甲、乙方各执_份。委托方单位地址：承揽方单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：委托方单位名称(盖章)：_承揽方单位名称(盖章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_或委托代理人(签字)：_ 或委托代理人(签字)：_合同订立时间：_年_月_日2

16、022年测绘委托合同（三）委托方(以下简称甲方)：受托人(以下简称乙方)：_测绘有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理办法、房产测绘管理办法及相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就房产测绘达成以下协议：一、测绘项目基本情况：二、测绘主要内容：甲方委托乙方对上述房屋进行下列第项测绘工作。1、房产平面图测绘(含外业采集数据、内业绘图计算面积、提交成果报告书及附图)。2、房产面积预测算(含外业采集数据、内业绘图计算面积、提交成果报告书及附图)。3、房产面积实测算(含外业采集数据、内业绘图计算面积、提交成果报告书及附图)。三、执行技术标准：其他技术说

17、明：四、完成时限：1、签定本合同后，乙方应在30天内将全部房屋测绘成果交付甲方。乙方在进场后15天内完成实测测绘成果交付甲方。2、由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的，乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。3、对测绘结果有异议的，在_日内可申请复测。五、测绘项目费用1、收费依据：国家物价局、财政部关于发布测绘系统行政事业性收费项目(国测财字20_号)及陕价行发20_号。2、经甲乙双方协商，甲方按测绘费用(住宅：人民币元/;商业：人民币元/;多功能：人民币元/;)支付给乙方，甲方预付测绘费元，大写元整。剩余款项待测绘成果交由甲方后，三日内一次性付清给乙方，同时乙

18、方应开具等额的正式发票给甲方。第六条 、甲方的义务1、如实填写本合同第一条 测绘基本项目。2、甲方应向乙方提交相关资料(房屋全套规划设计图纸、电子图;销售(分割)方案及公用部位说明;有关部门批准的房屋坐落及房间号码编排表;建设工程规划许可证及附图(复印件)等)。3、甲方提供给乙方的全部资料及文件必须真实、合法、有效、完整、准确，并承担由这些资料、文件引起的全部责任。4、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。5、进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人带测，由于甲方带测人员的疏忽或隐瞒等造成误测而引起的全部责任，由甲方负责。6、预测过程中及结束后因甲方设

19、计或销售方案发生变化，甲方应及时通知乙方重新进行测绘，费用另行结算;未及时通知作变更测绘的，甲方承担由此产生的一切经济和法律责任。第七条 、乙方的义务1、乙方收到甲方的有关资料之日起，对有关资料进行校对，资料不符合要求的应当要求甲方补正资料;甲方提供的资料不符合要求的，乙方有权不接受测绘委托。2、负责组织测绘队伍进场作业。3、乙方须严格依据房产测量规范、关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题_通知等规定的要求，公正、准确地测算，向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的测绘成果，并确保测绘项目如期完成。4、乙方负责对房屋测绘成果进行解释。5、乙方有义务为甲方保存至少_个月以上测绘成果

20、档案以及电子资料，以便甲方查询和申请补印。第八条 、违约责任：1、合同签定后，甲方擅自中途停止或解除合同，甲方不得向乙方索还定金;如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应在违约之日起2、乙方不能按期将测绘成果交由甲方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用，每逾期一日由违约一方向对方付给产品费用总额_%的滞纳金，违约金总额不超过合同总金额的_%。3、由于乙方原因造成工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿返工。因测绘成果不合格使甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不超过合同总金额的_%。(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。4、未经甲方同意，乙方不得将测绘成果资料

21、公开或作其他用途，否则由此引发的质量或其他问题，由乙方承担责任。第九条 、因不可抗力导致合同不能履行或者不能完全履行时，遇有上述不可抗力事故(事件)的一方，应立即采取措施，减少损失，并应7个工作日内将事故(事件)情况及有效的证明文件以书面形式通知对方。双方根据事故(事件)对履行合同的影响程度，协商合同后续履行事宜。第十条 、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决;若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向榆林市仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面协议的，可依法向人民法院起诉。第十一条 、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度

22、加以解决。双方协商一致，签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。第十二条 、本合同自双方签字盖章后生效。第十三条 、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章):_ (盖章):_代理人/联系人：_ 代理人/联系人：_联系电话：_ 联系电话：_Email：_Email：_年_月_日 _年_月_日2022年测绘委托合同（四）合同编号：_甲方（定作人）：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方（承揽人）：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：

23、_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方测绘资质等级：_乙方测绘资质证书号码：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。第一条测绘目的：_。第二条 测绘范围1测区地点：_2面积：_3测区地理位置：_第三条 测绘内容1测绘项目：_2工作量：_第四条 执行技术标准测绘技术标准按照国家和_有关技术规范执行。序号标准名称标准代号标准等级其他技术标准：_。第五条 测绘工程费1取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。2取费项目及预算工程总价款：序号项目名称工作量单价（元）合计（元）工程总价款：3工程完工后，根据

24、实际测绘工作量核计实际工程价款。4_。第六条 结算方式1自合同签订之日起_日内甲方向乙方支付定金人民币_元。并预付工程预算总价款的_，人民币_元。2当乙方完成预算工程总量的_时，甲方向乙方支付预算工程价款的_，人民币_元。3当乙方完成预算工程总量的_时，甲方向乙方支付预算工程价款的_，人民币_元。4乙方自工程完工之日起_日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5_。第七条 资料提供1自合同签订之日起_日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合

25、法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。（1）该项目全套设计图纸、电子图；（2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；（3）公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表；（4）建设工程规划许可证及附件；（5）人防部门批准或备案的人防建设方案；（6）测绘工作中需要的其他相关说明、文件。2乙方自收到甲方的有关材料之日起_日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。第八条 审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。第九条 进场乙方自收到甲方对技术设计书同意实

26、施的审定意见之日起_日内组织测绘队伍进场作业。第十条 条件提供甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。第十一条 进度确保乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。第十二条 测绘成果的使用甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。第十三条 转包未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。第十四条 测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部测绘成果应于_年_月_日前交甲方验收。第十五条 验收

27、与争议乙方应当于工程完工之日起_日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。第十六条 权利约定对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_。第十七条 成果交付自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。序号成果名称规格数量备注乙方向甲方交付约定的测绘成果_份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_元

28、。第十八条 甲方违约责任1合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30，人民币_元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_（_元）向乙方偿付违约金。2乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（_元日）计算，同时工期顺延。3甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。4对于乙

29、方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20赔偿损失。5_。第十九条 乙方违约责任1合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_，人民币_元，并归还甲方预付的全部工程款。2在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖

30、期，乙方不承担赔偿责任。3乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为_天，到_年_月_日完成，并向甲方提供测绘成果。4对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20赔偿损失。5乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30（人民币_元）的违约

31、金。6_。第二十条 声明及保证甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机

32、构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第二十一条 保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第二十二条 通知1根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：_。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十三条 合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方