2022年桩基础施工合同范本

1、第PAGE17页共NUMPAGES17页2022年桩基础施工合同范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的(gf_91_0201)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅

2、助材料。打桩单价：500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3.竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条 施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在_年_月_日前进场施工。并于_年_月_日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟

3、一天罚款合同总价的_，总额不超过合同总价的_%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天_元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。第五条 付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲

4、方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的_%;3、余下_%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条 承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条

5、 甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提

6、供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条 乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见

7、及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条 注意事项1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验

8、收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。第十条 当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条 其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条 未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不

9、成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条 本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法人代表签名：_ 法人代表签名：_委托代理人签名：_ 委托代理人签名：_合同签定日期：_年_月_日合同签定地点：2022年桩基础施工合同范本（二）甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。2、工程单价：钢筋加工

10、(_)元/t，此单价包括的内容：提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等;钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作;所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货;甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据(钢筋及声测管数量)。4、甲方责任4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械

11、设备由甲方承担费用。4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过_天的，甲方补助乙方人员误工费_元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙

12、方应负主要经济赔偿责任。5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在_元以内时，由乙方负责;超过_时按项目_关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。5.7、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。5.9、乙方自行解决乙方

13、劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。6.劳务费结算与支付6.1结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。6.1.1计件作业项目：以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。6.1.2有下列情况之一者不予结算和支付。6.1.2.1未经监理工程师检查确认的计件量。6.1.2.2因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。_支付：实行按月结算支付：待甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量

14、进行支付。7、安全及文明施工管理7.1严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。7.2乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。8、变更与解除：本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除：8.1由于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。8.2因不可抗力使合同无法履行。8.3乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合工作。9、违约责任9.1甲方原因造成的质量问题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金9

15、.2因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。9.3甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权向甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。9.4合同一方故意或者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。10、争议的解决办法：在履约合同过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决;如协商不成，可通过以下方式进行解决。10.1、向(工程所在地)仲裁委员会提请仲裁;10.2、向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。11、附则_本合同一式两份，甲、乙双方各一份。_本合同自

16、甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。_本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。甲方(盖章)：法定代表人或授权代理人：(签字)日期：_年_月_日开户银行：帐号：乙方(盖章)：法定代表人或授权代理人：(签字)日期：_年_月_日开户银行：帐号：2022年桩基础施工合同范本（三）甲方委托人通讯地址乙方(制作承包人)性别电话居民身份证号码甲乙双方经友好协商，达成以下钢筋笼制作劳务协议，以共同遵守：1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：钻孔压灌超流态砼灌注桩钢筋笼制作2、工作内容与要求：制作钢筋笼所需的钢筋由提供，而焊接机器与焊

17、接材料由自备。乙方必须按照甲方提供的图纸及有关技术资料进行作业，成品由施工单位和建设单位验收合格后方可使用。作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，以达到质量验收标准合格。因施工作业不合格给甲方造成的损失，由乙方承担。按施工单位的计划进行下料，不得私自截取，造成浪费的要赔偿损失。乙方严格遵守施工场地的各项规章制度，接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。乙方必须严格做好安全防护措施，如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故，由乙方自行负责。3、劳务费的支付甲方支付给乙方的劳务承包费实行清包人工费，每延长米元，每吨元。劳务费按月发放，甲方保证在施工期间，支付给乙方劳务费%，余下的_

18、%待所有钢筋笼制作完毕后一次性支付。结算支付完毕，合同自动终止。4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，如果乙方有给甲方造成损失的，须赔偿相应的损失：技术水平达不到甲方要求的;有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的;故意怠工、偷工减料，给甲方造成重大损失的;严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;被依法追究刑事责任的;5、本合同未尽事项，甲乙双方另行商议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方负责人：乙方：委任人：(签字按指印)_年_月_日 _年_月_日2022年桩基础施工合同范本（四）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依照中华人

19、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经建设方同意甲、乙方双方就群乐二期安置房基础人工挖孔桩及基坑、基槽工程劳务合同达成以下一致协议，并订立本合同共同遵照执行。一、工程名称：群乐二期安置房工程二、承包内容：群乐二期安置房挖孔桩钢筋工程。三、工期要求：根据现场需要严格按照甲方规定工期。四、工程质量：1、乙方必须保证所承包的分项工程的质量应符合国家施工验收规范及质量检验标准规范规定。2、乙方质量不能达到质量标准，应承担造成的材料损失并继续施工达到要求为准(返工费乙方自负)。五、甲乙双方应遵守下列规定：甲方：1、向乙方所做工程进行工程技术及安全文明施工交底，派出专职施工人员现场督促检查施工。2、施工员及质检员对分项工程进行质量检查，进度的督促及质量的评定。3、向乙方提供宿舍(乙方自行搭设铺位)乙方：1、指定专人负责质量与工程进度督促，做好质量自检工作。2、乙方负责人应接受甲方的统一指挥和工作调动，负责处理因乙方违反设计要求、操作规程、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故，并承担其经济责任。3、乙方必须遵守现场所制定的一切管理条例和规章制度，乙方施工操作人员不得带外人入住，如有违者按现场管理条例进行处罚。六、费用标准：本合同单价、结算按下列方式办理：_元/吨;(其