镇平县华通客运站汽车总站监理招标文件

1、镇平县华通客运站（ 汽车总站 ） 新建项目施工监理招标文件招标编号：镇交建【 2015 】 GK-166招 标 人：镇平县华通站务有限公司招标代理机构：河南省山河建设工程管理有限责任公日期：二 零 一 六 年 三 月目录第一章 招标公告 -.2. - TOC o 1-5 h z 一、招标条件-.2- HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 二、项目概况与标段划分-.3-三、投标人资格要求 -.3- HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 四、报名信息及招标文件的获取-.4- HYPERLINK l book

2、mark25 o Current Document 五、开标时应提交的资料-.4-六、投标文件的递交-.4-七、发布公告的媒介-.5-八、联系方式 -.5.-第二章 投标须知 -.5. -1、投标须知 错误.!未定义书签。第三章 合同格式 -.1. 7 -1、合同文件-.1. 7 -第一部分通用合同条款-.20 -第二部分专用合同条款-.30 -第三部分附件 -.3. 5 -第四章 投标文件格式-.38 -投标报价书 -.3. 9 -授权委托书 -.4. 2 -资格文件 -.4. 2 -4.监理大纲 -.4. 8 -附件一：技术文件-.50 -附件二：评标细则 -.51 -附件三：中标通知书（

3、格式） -.58 -附件四： 履约保函 -.59 -第五章 图纸及其他资料-.60 -第一章 招标公告镇平县华通客运站（ 汽车总站 ） 新建项目施工及施工监理招标公告招标编号：镇交建【 2015】 GK-166一、招标条件本招标项目镇平县华通客运站（ 汽车总站 ） 新建项目已由 南阳市发展改革委员会文件宛发改函【2014】 449 号文批准建设，项目业主为镇平县华通站务有限公司，建设资金为上级补助及自筹。招标代理机构为河南省山河建设工程管理有限责任公司。该项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。二、项目概况与标段划分项目地址：镇平县玉神路与 G312快速通道交叉口西北侧项目概况： 镇平

4、县华通客运站（汽车总站 ）新建1#楼、2#楼、3#楼、公厕及变配站，总建筑面积25521.62 m2,框架结构。标段划分：本次招标分施工标和监理标施工标 ：一标段：1#楼 地上3层、建筑面积12760.29 m2二标段：2#楼 地上6层、地下1层、建筑面积10427.42 m2三标段：3#楼 地上2层、公厕及变配站，总建筑面积 2333.91 m2,其中3#楼建筑 面积2003.95 m2,公厕建筑面积152.8 m2,变配站建筑面积177.16 m20监理标 ： 1-3 标段的施工监理招标范围：施工图纸及工程量清单全部内容质量要求：达到国家验收合格标准计划工期： 240 日历天三、投标人资格

5、要求施工标： 1-3 标段要求：投标人须具备独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质，近三年承担过类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟任项目经理具有建设行政主管部门颁发的建筑工程贰级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书，企业注册地或项目所在地检查机关出具的无行贿犯罪记录结果查询告知函。监理标 ：投标人具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业乙级及以上监理资质，近三年内承担过类似工程业绩，项目总监理工程师要求具有房屋建筑工程专业注册监理工程师。企业注册地或项目所在地检查机关出具的无行贿犯罪记录结果查询告知函。3.3本

6、次招标不接受联合体投标四、报名信息及招标文件的获取投标单位报名时间及地点：2016年3月24日至2016年3月30日，每日上午8: 00至12: 00 （北京时间，国家法定公休日、节假日除外，下同），下午14: 30至17: 30, 到河南省山河建设工程管理有限责任公司（镇平县中山街中段财政局西隔墙）进行报名。报名方法：本项目只接受现场报名，不接受其他形式的报名。报名时需提供的资料：施工标：报名时法定代表人或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。项目经理持 本人身份证携带以下资料报名：营业执照（副本），资质证书（副本），税务登记证（副 本），组织机构代码证（副本），安全生产许可证（副本），注册

7、建造师资格证书，安全 考核合格证书，企业注册地或项目所在地检查机关出具的无行贿犯罪记录结果查询告知函。监理标：报名时法定代表人或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。项目负责人持本人身份证携带以下资料报名：营业执照（副本），资质证书（副本），税务登记证（副本），组织机构代码证（副本），注册监理工程师证，企业注册地或项目所在地检查机关 出具的无行贿犯罪记录结果查询告知函。以上资料要求加盖投标单位公章的复印件一套并装订成册，相关证明、证件等报名时 均须出示原件，原件必须与复印件一致，否则报名不予接受。本项目采用资格后审，不符合投标资格的投标单位将被拒绝。对报名资料的审验并不 作为投标单位资格条件的

8、最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责。开标后， 评审委员会仍将对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合投标资格条件的投标单 位将被拒绝。招标文件售价：1000元/套，不含图纸，售后不退。五、开标时应提交的资料所有投标人须提交法定代表人或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。六、投标文件的递交投标文件的递交详见本项目招标文件内容。七、发布公告的媒介本招标公告同时在中国采购与招标网、河南招标采购综合网、镇平县公共资源 交易中心网上发布。八、联系方式镇平县公共资源交易中心电 话：0地 址：雪枫路与健康路交叉路口向西 100米路北招 标人：镇平县华通站务有限公司联系人：杨先生招标代理机构

9、：河南省山河建设工程管理有限责任公司地？址：郑州市经三北路与红旗路交叉口东北角豫水大厦5005室联系人：魏先生电 话：0377-65镇平县华通站务有限公司2016年3月24日第二章投标须知投标人须知前附表在舁 厅P条款号内容说明与要求1工程名称镇平县华通客运站（汽布总站）新建项目施工监理21.1.1.2合同名称镇平县华通客运站（汽布总站）新建项目施工监理31.1.1.4招标人镇平县华通站务有限公司41.1.1.5招标代理人河南省山河建设工程管理有限责任公司51.1.1.7工程建设地点镇平县玉神路与G312快速通道交叉口西北侧61.1.1.8项目总投资约七千万元71.1.1.9资金来源上级补助及

10、自筹81.1.1.10招标范围镇平县华通客运站(汽布总站)新建项目施工阶段 和保修期内的监理服务9监理服务期同施工工期及保修期10质量控制目标合格113招标方式国内公开招标121.13投标人资格1、投标人须具备独立法人资格和独立承担民事责 任的能力，具肩肩效的营业执照、资质证书、税 务登记证、组织机构代码证等。2、投标人具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑 工程专业乙级及以上监理资质，近三年内承担过 类似工程业绩，并在人员、资金等方面具有相应 的监理能力。3、项目总监理工程师要求具有房屋建筑工程专业 注册监理工程师。4、企业注册地或项目所在地检查机关出具的无行 贿犯罪记录结果查询告知函。5、本工

11、程不接受联合体投标，不允许转包和分包。131.3.1现场考察不组织141.3.5标前会议不举行1151.4.4.1投标文件有效期自投标截止时间起60日历天161.4.5投标保证金投标保证金的金额：伍万元整( 50000.00)投标保证金提交方式：银行转账，从投标企业基 本户转出至以下账号：账户名称：镇平县公共资源交易中心账？ 号：1714 0240 2920 0027 752开 户行：中国工商银行镇平支行营业室投标保证金提交时间：2016年5月17日17: 00 时以前（以到账时间为准）（投标人在递交投标文 件时需提供购买招标文件汇款凭证和投标保证金 凭证）。注：转账时应写明项目名称，不按招标

12、文件规定转账产生的后果由投标人负责。171.4.5.2投标担保方式转账181.4.6.1投标文件份数正本一份，副本肆份有效电子文档壹份（U盘存储）信封密封191.5投标截止时间和 文件递交地点时间：2016年5月18日9时00分（北京时间）地点：镇平县公共资源交易中心（镇平县雪枫路 与健康路交叉口向西100米路北）201.5.2.1开标时间和地点时间：2016年5月18日9时00分（北京时间）地点：镇平县公共资源交易中心（镇平县雪枫路 与健康路交叉口向西100米路北）211.10.1履约担保金额履约担保的形式：以现金或银行保函的形式，合 同签订前缴纳至招标人指定账户履约担保的金额：50000.

13、00元221.11.1合同签订招标人发出中标通知书起30天内2323.1招标代理费执行国家规定的招标代理收费标准（计价格20021980号文和发改办价格2003857号文件，由中标人按照中标金额的比例缴纳。23.2招标人在开标七日前公布最高投标限价。最高投标限价是招标人控制招标工 程造价的最高限价，超出投标最高限价的投标文件不再进行评审。有关本次招标活动的联系方式：24 招标人：镇平县华通站务有限公司联系人：杨先生注：报名成功领取招标文件后，到河南省山河建设工程管理有限责任公司领取施工图纸。1、投标须知总、则概述招标工程名称：镇平县华通客运站（汽车总站）新建项目施工监理合同名称：镇平县华通客运

14、站（汽车总站）新建项目施工监理招标编号： 镇交建【2015】 GK-166招标人：镇平县华通站务有限公司招标代理人：河南省山河建设工程管理有限责任公司江苏省交通规划设计院股份有限公司镇平县玉神路与 G312快速通道交叉口西北侧上级补助及自筹镇平县华通客运站（汽车总站）新建项目 施工阶段和保修期内的监理服务。同施工工期及保修期合格3招标方式：国内公开招标 工程概况：详见图纸。投标人的资格具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；投标人须具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质；具有良好的商业信誉和健全的财务能力；2013年至今在经营活动中无重大违法记录和不良行为记录；具有建设行政主

15、管部门颁发的房屋建筑工程专业注册监理工程师。投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求：1）营业执照副本、监理单位资质等级证书 （副本）、税务登记证（副本）、 组织机构代码证（副本）、法定代表人授权书、被授权人身份证、拟派驻项目负 责人监理工程师注册证复印件（原件备查）；2013年1月1日以来已承担和正在承担同类工程监理情况和业主证明 文件；2012-2014年三年企业财务状况说明，并附财务资产负债表和损益表 （复印件）；4）单位信用证明及2013-2015年涉及诉讼情况；拟派驻本项目的总监从事监理工作的业绩证明等。投标规则投标费用投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招

16、标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。保密招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。1.2 招标文件的组成、澄清和修改招标文件的组成招标文件包括下列文件：）招标公告2）投标须知；3）合同格式；4）投标文件格式；5）附件（包括附件一：技术文件，附件二：评标细则，附件三：中标通知书（格式） ，附件四：履约保函（格式） ）及其它资料；招标人 （ 或招标代理人） 在招标期间按本须知第 1.2.3 条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其它有效函件。招标文件的澄清17天以前收到的要求澄清的问题予以答复。15天前发送给所有购买招标文件的投标人，并

17、作为招标文件的组成部分，但不指明询问问题的来源。投标人在收到答复后，应在 工天内以书面形式向招 标人（或招标代理人）确认收到。1.2.3招标文件的修改0该补充通知作为招标文件的组成部分。1天内以书面形式通知招标人（或招标代理人），确认已收到该补充通知。现场考察和标前会议招标人（或招标代理人）不统一组织投标人现场考察，投标人可根据投标 工作的需要自行进行现场考察。招标人（或招标代理人）不召开标前会议。对投标人提出的问题，招标人 （或招标代理人）要作出澄清和解答，并将 其答复内容以书面形式（有正式编号）发送所有购买招标文件的投标人。投标文件的编制投标文件的语言文字投标文件、投标人与招标人（或招标代

18、理人）之间来往的所有书面文件均使 用汉语文字投标文件的组成投标文件应包括下列内容：1）投标报价书；2）授权委托书；3）资格文件；4）监理大纲；5）招标文件要求的其他材料。投标报价投标文件有效期60 天。30天,投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金， 投标文件无效，并可退还；若接受招标人（或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本 须知第1.4.5条的规定仍适用。投标担保伍万 元的投标保证金。未按要求提交投标保证金的投标文件无效，招标人（或招标

19、代理人）将视为不响应招标文件而予以拒绝。转账缴纳方式并在投标文件（正、副本）中附相关凭证复印件；投标保证金（无息）；投标保证金将被没收：）投标人在本须知第1.4.4条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；）除不可抗力或招标人原因外， 中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按 本须知第1.10.1条或第1.11.1条的规定提交履约担保或签署合同书。1.4.6投标文件的份数和签署要求1.4.2条规定的内容编制投标文件。 投标文件一式伍份,其中正本 壹 份,副本肆份,有效电子文档壹份（U盘存储）信封密封，封面上应分别标明“正本” 和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4纸

20、胶结装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。1.5 投标文件的递交投标文件的密封和标记1）投标项目名称及招标编号；2）招标人的名称和通讯地址；3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章；4）在 年 月 日时不得启封。1.5.2投标截止时间2016年5_月18日 上午9:00 时,投标人应在此时间前将投标文件送达 前附表规定的递交地点。标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招 标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权 利也将适用至延长后的投标截止时间。迟到的投标文件在本须知第1.5条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，

21、招标人（或招标代理人）将不予接收。投标文件的修改与撤回条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标人（或招标代理人）签收。条和第1.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤 回”字样。.5款的规定可没收其投标保证金。投标文件的拒绝和无效属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理人）可以拒绝或按无效标处理：投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达的；投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章的；投标文件未经法定代表人签名，或其授权代表人签名的；投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容的；投标文件未按照招标文件规定的

22、格式、内容和要求编制的；投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价的；投标人对同一招标工程递交两份或两份以上不同的投标文件的；（10）投标文件中含有虚假资料的；（11）未响应招标文件中规定的其他实质性要求的。开标与评标开标2016 年5月18日 上午9:00 时在镇平县公共资 源交易中心（镇平县雪枫 路与健康路交叉口向西100米路北）公开开标，所有投标人的法定代表人或其 授权代表人均应持本人身份证（授权代表人还需持授权委托书）准时出席，并 在招标人（或招标代理人）指定的登记册上签名报到，若投标人法定代表人或其 委托代理人未按时出席

23、开标会议，则应对开标和评标结果默认。1.7.2评标综合评审方法,评标细则见本招标文件附件二。1)大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；2)总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额有明显小 数点错误的除外。1中标中标人的确定中标通知在本须知第1.4.4.1条规定的投标文件有效期内，招标人(或招标代理人)应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中 标通知书格式详见附表三。重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于三个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)中标候选人均未与招标人签订合同的。履约担保中标人应在收

24、到中标通知书后、签订合同前向招标人提交履约担保，履约担保金额为 伍万。履约担保期限为监理服务期。采用履约保函的，应由中标人开户行或其他具有开具保函资格的银行出 具。履约保函格式应采用招标文件的规定格式。履约保函格式详见附件四（本 项目不采用履约保函）。签订合同招标人与中标人自中标通知书发出之日起30天内，订立书面合同。中标人在规定时间内不与招标人签订合同，或未按本须知第 1.10.1条 的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情 况下，招标人可依序与确定的其他中标人签订合同。招标人与中标人签订合同后 5个工作日内，应向中标人和未中标的投标 人退还投标保证金（无息）。第

25、三章合同格式1、合同文件施工监理合同书（格式）委托人：监理人:合同名称：依据国家有关法律、法规, （以下简称委托人），委托（监理人名称）（以下简称监理人）提彳共镇平县华通客运站 （汽车总站） 新建项目监理服务,经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别（级）：4、工程总投资（人民币，下同）： 万元5、工期：二、监理范围1、监理项目名称：2、监理项目内容及主要特性参数： 3、监理项目投资：4、监理阶段：（施工期、保修期）三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：自 年 月日至 年月日；四、监理服务酬金4、监理正常服务酬金为

26、（大写）元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后 生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 份，委托人执 份，监理人执 份。委托人： （盖章）监理人：（盖章）法定代表人或授权代表人：法定代表人或授权代表人：（签名）（签名）单位地址：单位地址:邮 编：邮 编:电 话：电 话:电子邮箱：电子邮箱：传 真：传 真:开

27、户银行：开户银行:账 号：账 号:签订地点：签订时间：年月日第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法 人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”是指与委托人（发包人）签订了施工合同，实施工程建设项目施工、保修的企业法人。四、“监理机构”是监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监 理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指根据

28、监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正 常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定得到监理范围、内容和期限所提供 的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”是指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理工作的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;有关工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。 具体内容在专用合同条

29、款中约定。通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。 在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48 小时内补做书面通知。第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策， 应通过监理机构下达；法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条 委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；核定监理人签发的工程计量、付款凭证；、 要求监理人提交监理月报

30、、监理专题报告、监理工作报告和监理工作 总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下工作权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审批承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各 类文件；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工通知指示，但应事先征得委托人同意; 签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换 不称职的现场工作人员；七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换

31、施工设备；八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开 展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出 决定的重大问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理 机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人 对其提出的事宜已无不同意见，无须再做确认。第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承

32、包人。第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果委托人不能提供上述条件时，应按实际发生费用给予监理人补 偿。第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相 关费用。第十六条 维护监理机构工作的独立性， 不干涉监理机构正常开展监理业务， 不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示和决定；未经监理 机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作

33、为工程合同管理的一部分第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件 直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条 监理人应本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员 名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当 及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告0第二十三条核验建

34、筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工 程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发 生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪监测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的

35、完整和真实。第二十九条 编制监理日志，并向委托人提交监理月报、 建立专题报告、监 理工作报告和监理工作总结报告。第三十条 按有关规定参加工程验收， 做好相关配合工作。委托人委托监理 人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未 征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、 专有技术或其他需保密的资料， 不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约 7Ho第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且

36、由此引起监理工作量增加或 服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬 金：一、出于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条 国家有关法律、 法规、 规章和监理酬金标准发生变化时， 应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，

37、应当在收到监理人支付申请书 7 天内向监理人发出异议通知， 由双方协商解决。 7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条 因工程建设计划调整、 较大的工程设计变更、 不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时， 有权解除合同的一方要求解除合同的， 应书面通知对方； 若通知送达后 28 天内未收到对方的答复， 可发出终止监理合同的通知， 本合同即行终止。 因解除

38、合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划的重大调整 或不可抗力而致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条 委托人未履行合同条款第十条、 第十一条、第十三条、第十四条、 第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用条款 约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、 第三十三条、第三十四条约 定支付监理酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款

39、违约金外，还 应继续履行合同约定的支付义务。第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、 第二十三条、第二十四条、 第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条 约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续 履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决； 也可由工程项目主 管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由 仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中， 双方仍应继续履行本 合同约定的责任和义务。

40、其他第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。第二部分专用合同条款监理依据第三条 本合同的监理依据为：1、建设项目中签订的合同、协议；2、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；3、本工程建设全部合同文件；4、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同:1、（由招标人与中标人签定合同时具体明确）；3、0监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同:1、（由招标人与中标人签定合同时具体明确）；3、。九、委托人赋予监理人的其他权利：1、签发工程移交证书（若不授予

41、则删除此款，若授予应约定监理人的具体 权限）;2、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的 具体权限）；3、。委托人的义务第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：1、建设项目中签订的合同、协议；2、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；3、本工程建设全部合同文件；4、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。上述资料提供的时间和份数由双方协商确定。第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决 定并送达的时限：一般文件7天；紧急事项 3天；变更文件 3天。第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为:委托人免费向监理人提供生活和办公用房。监理人生活办

42、公用水、电等费 用及其他运转费用，均包括在投标报价中。上述条件提供的时间由双方协商确定。监理人根据工程需要应委托具有相应检测资质的试验单位进行检测，检测 费用应包含在投标报价中。监理人的办公设施、设备、通讯设施和建设行政主 管工具，由监理人自理。监理人的义务第二十条 监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定） 。第二十一条 监理人应当在本合同生效后15天内组建监理机构,在接到委托人进场通知后的 5日内，派出监理人员进驻施工现场。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：由监理人提出，报委托人审核批准后确定;需旁站监理的关键工序是：由监理人提出，报委托人审核批准后确定。第三十条 委托人委托监理人主持

43、的分部工程验收：（由招标人与中标人签定合同时具体明确）。第三十一条 在本合同终止后30天内，未征得委托人同意，不得泄露与本 合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：一、支付时间为：（由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。二、支付方式为：（由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：（由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。二、支付方式为：（由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。三、支付时间为：（由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。违约责任第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金：违约金：（

44、由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：（由招标人与中标人签定合同时具体明确） 。第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金：违约金：（由招标人与中标人签定合同时具体明确）。争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构:、争议调解机构为：项目所在地法院二、仲裁机构为：无。三、委托人和监理人因本合同发生争议未能友好解决时，任一方都可向工程所在地人民法院起诉。其他发包第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：人视具体情况予以奖励。第三部分 附件本合同监理服务内容（具体内容由双方协商决定） 。（ 一 ） 设

45、计方面1 、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持技术交底会议，编制会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。6、其他相关业务。（ 二 ） 采购方面1 、协助委托人进行采购招标。2、协助或代表委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。（ 三 ） 施工方面、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。、 全面管理工程施工合同， 审查承包人选择的分包单位， 并报委托人

46、批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件，检查承 包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划，审核 工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度 计划；检查实施情况；督促承包人采取措施，实现合同工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划，并向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施，审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重

47、要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间成品进行跟踪检测和平行检测；复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方策，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划； 审核承包人完成的工程量；审查承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理意见；处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检 查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委

48、托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈；做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。、监督承包人执行保修期的工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。、 按照委托人签订的工程保险合同， 做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。第四章 投标文件格式投标文件封面（格式）正本（或副项目名称施工监理投标文件招标编号：投标人名称：（全称弁加盖单位公章）投标人地址：

49、日 期：1.投标报价书（一）投标报价书（格式）致：招标人我们收到了你们 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投 标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。(1)我方授权(姓名、职务)作为全权代表负责解释投标文 件及处理有关事宜。(2)愿按照招标文件中的条款和要求，提供服务，报价为 (大写)。(3)如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合 同，成立 建设工程监理项目部， 保证按招标文件中承包的总监理工程师及监理工程师进驻施工现场实施监理合同。同时向贵方提供上述招标文 件中规定的履约保证金作为我方的履约担保。(4)我们同意按招标文件中的规定， 认定本投标文件的有效期为

50、开标后 60 天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。(5)我们承认报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。(6)如果我方中标，愿履行招标文件中的各项条款和规定，并按国家规定 的收费标准向招标代理机构交纳中标服务费。(7)我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件(如果有 的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。地 址：电 话：邮 编：传 真：投标人名称：（盖章）法定代表人或被委托人（签字）：年 月 日（二）投标报价表工程名称投标人投标报价（大写）无（小写）计划进驻日期接招标人进场通知后天内总监理工程师级别Sfflj七备注投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）月 日2.授权委托书授权委托书（格式）致（招标人）:兹委托 （被授权人姓名、职务） （居民身份证编号：）为我单位授权代表人，就 镇平县华通客运 站（汽车总 站）新建项目施工监理 合同（招标编号： ）签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。授权委托单位： （全