嘉兴市智运电力工程有限公司厂房工程邀请报价文件

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word嘉兴市智运电力工程厂房(chngfng)工程 邀请(yoqng)报价文件(wnjin)招标(zho bio)单位：嘉兴市智运电力工程盖章(i zhn)法人代表： 盖章招标代理机构：浙江博宏工程管理咨询 盖章法人代表： 盖章编制人： 第一章 前 附 表序号内 容1工程综合说明工程名称：嘉兴市智运电力工程厂房工程 建设地点： 承包方式：双 包 质量标准：合 格 要求工期：300日历天 取费类别：自行判别 工程范围：嘉兴市智运电力工程厂房工程施工图纸内的土建、安装等工程。详见工程量清单 2建设资金来

2、源：自筹3报价单位资质要求：建筑工程施工总承包叁级及以上，市外企业备案相关手续按嘉建20221号文件规定执行；工程经理资质要求：建筑工程二级及以上注册建造师含临时，市外企业建造师备案相关手续按嘉建20221号文件规定执行。4答疑时间：本工程采用书面答疑的形式，如有疑问请在2021年 月 日16:30前以书面形式发至招标代理单位 号码：0573-5报价文件份数：正本1份；副本 3份6报价文件递交至： 地点： 7报价截止日期和时间：2021年 月 日 ： 时8开标时间：2021年 月 日 ： 时地点： 9邀请报价文件第二章合同主要协议条款局部应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同

3、和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。10如发现报价文件中存在模糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在截止日三日前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对报价文件的条款提出质疑。 第二章 报价(bo ji)须知(xzh)一、总 那么(n me)工程(gngchng)说明本工程(gngchng)说明见前附表工程范围：嘉兴市智运电力工程厂房工程施工图纸内的土建、安装等工程。详见工程量清单资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将局部资金用于本工程合同项下的合格支付。报价资格参加报价单位应向招标单位提交法人营业执照、资质证书、履行合同能力的有关证明文

4、件，经审查符合本工程要求的资质和具备报价条件的施工单位，将作为合格的报价单位，受邀请参加本工程的报价。报价费用报价单位应自行承当编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用。不管报价结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。履约保证金本工程需要中标单位缴纳履约保证金。二、报价要求一报价要求1、报价应是本文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。2、报价人在工程量清单报价中所列的单价，以及报价报价汇总表中的价格均包括完成该工程工程的直接费、间接费、政策性文件规定费用、到达技术标准所需用费用、风险费、税金等

5、所有费用包括劳务、材料、机械、质检自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测、缺陷修复、管理费、利润、保险费、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。工程(gngchng)量清单中只描述了分项工程计量范围内完本钱(bn qin)分项工程(gngchng)应有的主要工作内容当清单说明与图纸(tzh)有矛盾或未注明者，以图纸说明为准；图纸未说明者，按清单说明，但报价(bo ji)人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的

6、工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。报价人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合报价须知及构成招标文件的施工合同、技术标准、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。3、本招标工程编制报价采用： 总价固定 方式进行编制。1?关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规那么调整的通知?建建发2022144号、?关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知?浙建站定202223号、?关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知?浙建站定202254号、?建设工程工程量清单计价标准?GB50500-2022、?市政工程工程量计算标准?

7、GB50857-2022、?园林绿化工程工程量计算标准?GB50858-2022、?浙江省建设工程计价规那么?2022版、?浙江省市政工程预算定额?2022版、?浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额?2022版、?浙江省建设工程预算定额?2022版、?浙江省安装工程预算定额?2022版、?浙江省建设工程施工费用定额?2022版、?浙江省建设工程工程量清单计价指引?及省市其它有关的计价规定。平安文明施工费为必须计取的措施工程，费用根据浙建站定202223号?关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知?的附件取费费率表规定计取。本工程为市区一般工程，平安文明施工费的费率并不得低于浙建站定20

8、2223号文件取费费率的下限值。创标化工地增加费暂不考虑。规费属不可竞争费用，按浙建站定202223号文件取费费率中规定的费率计取。农民工工伤保险按照嘉人社202280号文执行。危险作业意外伤害保险费按报价单位所选取的保险公司规定的计算基数和费率确定，根据浙建站计202264号文件规定，在规费后单独立项。税金属不可竞争费用，按浙建站定202223号、浙建站定202254号文件规定的税金计取。2报价时报价单位不得擅自调整分局部项工程量清单中的工程编码、工程名称、工程特征描述、计量单位、工程数量，否那么按不响应招标文件处理。中标单位在收到中标通知书后六十天内复核招标单位提供的工程量清单，并提交复核

9、报告须提供：工程量计算书、工程量误差说明、工程计价表，招标单位发出核对通知后的十天内与原编制单位进行复核。经复核由于工程量清单有误或漏项引起工程造价增减，其增减额累计未超过中标价百分之二含百分之二的不予调整，增减额累计超过中标价百分之二以上局部在竣工结算时进行调整。中标单位在收到中标通知书后六十天内未向招标单位提出书面复核报告的，那么施工图范围内标示的所有内容在工程量清单中少算或漏算的工程量将被视为中标单位在报价报价时已经将以上局部费用包含在综合单价和总价中，今后不再调整。招标单位提出书面复核报告的，那么施工图范围内标示的所有内容在工程量清单中少算或漏算的工程量将被视为中标单位在报价报价时已经

10、将以上局部费用包含在综合单价和总价中，今后不再调整。3报价(bo ji)人应根据(gnj)报价(bo ji)须知、工程量清单、施工图纸、招标(zho bio)补充文件答疑(d y)、技术标准、合同条款及本省2022版计价依据自行确定并计算施工技术措施费工程量清单中列明的技术措施工程必须报价，不可漏项，报价单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施工程计入此次报价。 新增工程会审纪要、联系单等引起施工技术措施费变动时，施工技术措施费不作调整，作为双方的风险，施工单位应自行考虑。4报价人应自行认真踏勘现场，凡施工范围内和临设区域内需要布置的临时道路、与公共道路连接的临时道路等产生的费用由报价人充分考

11、虑后综合计入施工技术措施工程清单报价内，今后结算时不另增加费用。5施工现场内用水、用电、通讯等由施工单位自行解决，发包方做好配合及协调工作，所需费用计入报价报价内。水、电费用由承包方根据市场价及自身情况自行确定计入报价。施工期用水、用电涨价风险因素已一并考虑计入报价。6本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人审批，未经批准的材料不得进场施工，否那么一切损失由承包人负责。7工程质量检测包括所有原材料进场复试等按设计、施工、验收标准要求送检，所需一切费用计入报价报价内。8承包人在施工过程中及施工结束后均应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行

12、考虑，所需费用由报价单位自行考虑在报价内。 (二)报价(bo ji)货币(hub) 报价中的单价和合价全部采用(ciyng)人民币表示。三、报价(bo ji)文件(wnjin)的编制 (一)报价文件的组成报价单位的报价文件一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册。报价文件：报价单位必须把委托书、报价书、工程量清单报价表、企业营业执照、资质证书等情况正本一份，副本三份单独装袋密封，袋上标明报价文件。 (二)报价文件格式要求报价单位应使用文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 (三)报价文件的份数和签署 l、报价单位按前附表规定的份数，编制报价文

13、件“正本和“副本，并在封面上注明“正本和“副本。报价文件“正本和“副本如有不一致之处，以“正本为准。 2、报价文件均要求打印，封面加盖报价单位的法人公章和法定代表人印章。 3、全套报价文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者报价单位造成的必须修改的错误。修改处应由报价文件签字人签字证明并加盖印章。七、报价评审 (一) 评审小组评审委员会由招标单位自行组织。 (二) 报价原那么 应遵循公正、合理、科学的原那么。 (三) 评审方法评审委员会所有成员集中与报价单位围绕质量、商务、合同条款等进行评审。 (四) 报价结果 评审委员会根据符合需求、质量、效劳和报价等原那么向招

14、标单位推荐拟中标人。(五) 评审(pn shn)的保密(bo m)评审(pn shn)完成后，直到(zhdo)宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比拟(bn)报价的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向报价单位或与无关的其他人泄露。八、授予合同 (一)中标通知书 l、业主单位向中标单位发中标通知书，中标单位应在接到中标通知后七日内，与业主单位应按有关法律法规和邀请报价文件签订施工合同。 2、中标通知书将成为合同的组成局部。(二)合同签订招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据邀请报价文件、报价文件，与中标单位签订施工合同。合同主要协议条款第二章 合同主要协议条款 合同

15、条件采用建设工程施工合同示范文本(GF20220201)的?合同条件?。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及报价单位的主要条款，报价单位在报价文件中进行承诺。第一局部 合同协议书发包人全称： 嘉兴市智运电力工程 承包人全称： 根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就 嘉兴市智运电力工程厂房工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程(gngchng)概况1.工程(gngchng)名称：嘉兴市智运电力工程厂房(chngfng)工程 。2.

16、工程(gngchng)地点： 。 3.工程(gngchng)立项批准文号： 。4.资金来源：自筹 。5.工程内容：施工图范围内土建含桩基工程、安装工程。群体工程应附?承包人承揽工程工程一览表?附件1。6.工程承包范围：施工图范围内土建含桩基工程、安装工程。 二、合同工期方案开工日期：年月日以实际签发开工日期为准。方案竣工日期：年月日。工期总日历天数：总工期 日历天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合合格。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币大写 ( 元)；其中：1平安文明施工费：人民币大写 ( 元)；

17、2材料和工程设备暂估价金额：人民币大写 ( 元)；3专业工程暂估价金额：人民币大写 ( 元)；4暂列金额：人民币大写 ( 元)。2.合同价格形式：总价合同。 五、工程经理承包人工程经理： 。 六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：1中标通知书；2报价函及其附录如果有； 3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术标准和要求(yoqi)；6图纸(tzh)；7已标价(bio ji)工程量清单或预算书；8其他(qt)合同文件。在合同(h tong)订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

18、容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招报价形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 浙江嘉兴 签订。 十一、补充

19、协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。 十二、合同生效本合同自 合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后 生效。 十三、合同份数本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：签字 签字组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码(yu zhn bin m)： 邮政编码(yu zhn bin m)： 法定代表人： 法定代表人： 委托(witu)代理人： 委托(witu)代理人： 电 话： 电 话： 传

20、真： 传 真： 电子信箱(din z xn xin)： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二局部通用条款略，按建设工程施工合同示范文本(GF20220201)第三局部 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、招标补充文件答疑或澄清、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系 ： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.2.5 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系 ： ；电子信箱： ；通信地址： 。

21、1.1.3 工程(gngchng)和设备1.1.3.7 作为(zuwi)施工现场组成局部(jb)的其他(qt)场所包括： 。1.1.3.9 永久占地(zhn d)包括： / 。1.1.3.10 临时占地包括：承包人自己解决，费用由承包人承当 。1.3法律 适用于合同的其他标准性文件：?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?以及国家、省市和当地政府部门公布的现行有效的法规、规章和规定。1.4 标准和标准1.4.1适用于工程的标准标准包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、标准，包括?建设工程工程管理标准?GB/T50326-2006，假设不同标准和标准之间要求不一致的， 以较

22、高标准为优先 。1.4.2 发包人提供国外标准、标准的名称：由发包人、承包人双方协商 ；发包人提供国外标准、标准的份数： 由发包人、承包人双方协商 ；发包人提供国外标准、标准的名称：由发包人、承包人双方协商 。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 由发包人、承包人双方协商。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1本合同协议书；2中标通知书；3报价函及其附录；4专用条款及其附件；5通用合同条款；6技术标准和要求；7图纸；8已标价工程量清单或报价书、招标文件以及其他合同文件；9双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。1.6 图纸和承包人文件1.

23、6.1 图纸(tzh)的提供发包人向承包人提供(tgng)图纸的期限：开工日期前14天前 ；发包人向承包人提供图纸(tzh)的数量：6套包括(boku)今后需要绘制竣工图3套。施工过程中承包人要求(yoqi)增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸 ；发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图内容 。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度方案等 ；承包人提供的文件的期限为：签定合同后七天内 ；承包人提供的文件的数量为：2份 ；承包人提供的文件的形式为：书面及电子版 ；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。1.6.5 现

24、场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：根据需要由双方协商确定时间。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；发包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 。承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 ；承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 。监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 ；监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于(guny)出入现场的权利

25、的约定： / 。1.10.3 场内交通(jiotng)关于场外交通(jiotng)和场内交通的边界的约定：按有关(yugun)规定执行 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路(dol)和交通设施的约定： / 。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承当。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术标准以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。1.11.2 关于承包人为实施工

26、程所编制文件的著作权的归属：承包人 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承当方式：由承包人承当相关费用 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 允许调整合同价格的工程量偏差范围：经甲方签字确认后给予调整。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系 ： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围(fnwi)如下： 。2.4 施工(sh gng)现场、施工条件和根底(gnd)资料(zlio)的提供2.4.1 提供(

27、tgng)施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1本工程施工用水、用电、通信线路等施工所必须的条件，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的报价报价中。2工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的报价报价中。3承包人因踏勘现场并和相关部门协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承当由此产生的所有费用。4工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做

28、好此项工程，费用已含在承包人的报价报价中。5按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。但需要承包人协助的，承包人必须协助发包人办理。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。发包人是否提供支付担保： / 。发包人提供支付担保的形式： / 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务5承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整施工归档资料归档资料按GB/T50328-2001要求编制整理并符合嘉兴市城建档案馆归档要求。承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。承包人提交的竣工资料的费用承当： 由承包人承当 。承

29、包人提交的竣工资料移交时间： 按发包人要求 。承包人提交的竣工资料形式要求： 按发包人要求 。6承包人应履行的其他(qt)义务： / 。3.2 工程(gngchng)经理(jngl)3.2.1 工程(gngchng)经理(jngl)：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；平安生产考核合格证书号： ；联系 ： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对工程经理的授权范围如下： 。关于工程经理每月在施工现场的时间要求：工程经理必须按照发包人的要求进行考核，工程经理需到岗到位，工程经理每月需到施工工地出勤不少于20天，如每月出勤少于20天的，按每天

30、每人10000元罚款，并在月进度款或其他款项中扣除，如其中一个月内出勤少于10天，除承包人按照前述原那么向发包人承当责任外，发包人有权认为工程经理不胜任，可以要求更换工程经理。承包人未提交劳动合同，以及没有为工程经理缴纳社会保险证明的违约责任： 可以要求更换工程经理，并处以20000元罚款。工程经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：可以要求更换工程经理，并处以每次20000元罚款 。3.2.3 承包人擅自更换工程经理的违约责任：处以人民币2万元的罚金并承当由此增加的费用和或延误的工期。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换工程经理的违约责任： 发包人可以要求终止合同，并承当由此造成的一切损失

31、。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交工程管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换(chhun)主要施工管理人员的违约责任： 发包人可以(ky)要求终止合同 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准(p zhn)要求：按通用(tngyng)条款 。3.3.5承包人擅自(shnz)更换主要施工管理人员的违约责任：处以人民币1万元的罚金并承当由此增加的费用和或延误的工期。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、平安员、材料员、资料员每月在本工地上班时间缺乏25天，以违约论，按每人每天5000元支付违约

32、金。考勤由监理方负责上述人员应主动到监理方报到，须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括： 本合同工程主体结构、关键性工作不得分包 。主体结构、关键性工作的范围： 按发包人要求 。3.5.2分包确实定允许分包的专业工程包括： / 。其他关于分包的约定： / 。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： / 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 否 。4. 监理人4.1监理

33、人的一般规定关于监理人的监理内容： 按监理合同 。关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主代表最后确认。 关于(guny)监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承当(chngdng)的约定(yudng)：由承包人无偿(wchng)提供一间现场办公用房。4.2 监理(jin l)人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系 ： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监

34、理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：1 工程进度款的支付及预付款的扣回 ；2 ；5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格 。关于工程奖项的约定： / 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时前是书面通知 。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 平安文明施工与环境保护6.1平安文明施工6. 平安文明施工与环境保护6.1平安文明施工6.1.1 工程平安生产的达标目标及相应事项的约

35、定：承包人应严格按照国家、省、市平安标准标准的要求组织施工，遵守工程建设平安文明施工的有关规定。认真落实各项平安保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。在实施(shsh)和完本钱(bn qin)合同(h tong)工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关平安(png n)文明施工的有关(yugun)规定。如果由于承包人未能对平安文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付

36、保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何局部。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好平安施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展平安教育培训，提高职工的平安意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高平安性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的平安管理，承包人

37、应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承当该项赔偿费用和责任。平安防护措施费由承包人承当。6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款 。关于编制施工场地治安管理方案的约定： 按通用条款 。6.1.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 按现行地方政府行政管理部门的文件执行 。6.1.4 关于平安文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款 。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定(yudng)的施工(sh gng)组织设计应包括(boku)的其他内容：按通用(tngyng)条款执行并满足行

38、政部门的要求。7.1.2 施工(sh gng)组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 签订合同后14天内 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内 。7.2 施工进度方案7.2.2 施工进度方案的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度方案后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行 。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 已具备开工条件 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 由双方协商确定 。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在方案开工日

39、期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价风格整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用条款执行 。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约承包人每延误一天向发包人支付按合同价款0.1的违约金，直到最高赔偿额。如果承包人无法采取得到发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包

40、人向发包人承当本合同价10%的违约金。因承包人原因(yunyn)造成工期延误，逾期竣工(jngng)违约金的上限：本合同价10%。7.6 不利物质条件不利(bl)物质条件的其他情形和有关约定： / 。7.7异常恶劣( li)的气候条件发包人和承包人同意(tngy)以下情形视为异常恶劣的气候条件：1 5级以上的地震 ；2 日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨 ；3 风速到达10级以上的强台风 。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： / 。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供给的材料设备的保管费用的承当：按通用条款8.4.1条款执行 。8.6 样品8.

41、6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承当的约定：按通用条款 。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行 。 施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行 。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行 。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行 。10. 变更(bingng)10.1变更(bingng)的范围关于(guny)变更的范围的约定： 所有(suy

42、u)变更需经发包人签认 10.4 变更(bingng)估价10.4.1 变更估价原那么关于变更估价的约定：1合同中已有清单工程的综合单价，按合同中已有清单工程的综合单价执行；2合同中已有类似清单工程综合单价的，可以参照合同中类似工程的综合单价计算确定：(a)某种材料或半成品及成品等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；(b)清单工程某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；3合同中没有类似清单工程综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原那么或参考“计价依据提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行； 组价原

43、那么：根据?浙江省建设工程计价规那么?2022版、?浙江省建筑工程预算定额?2022版、?浙江省安装工程预算定额?2022版、?浙江省建设工程施工费用定额?2022版、?浙江省施工机械台班费用定额?2022版、?建设工程工程量清单计价标准?GB505002022及浙建站计202263号、浙建站计202264号文件等计价依据及定额标准计算；综合费率含管理费、利润、风险费用按报价文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照报价时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无报价报价的材料价格，按照合同工期前80?嘉兴造价管理?材料平均信息价计算，既无报价报价又无信息价的材料价格按发包人签证价格，

44、定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到?建设工程工程量清单计价标准?GB50500-2021的计算规定，格式套用报价书格式。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 本条不适用 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 本条不适用 。承包人提出的合理化建议降低(jingd)了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：本条(bn tio)不适用 。10.7 暂估价(gji)暂估价材料和工程(gngchng)设备的明细详见附件11：?暂估价(gji)一览表?。10.7.1 依法必须招标的暂估价工程对于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。1

45、0.7.2 不属于依法必须招标的暂估价工程对于不属于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价工程承包人直接实施的暂估价工程的约定： 事先应报发包人同意前方可实施 。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 本工程无暂列金额 。11. 价风格整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价风格整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及根本价格指数及其来源的约定： ； 第2种方式：采用造价信息进行价风格整。

46、2关于基准价格的约定： / 。专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为根底超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为根底超过 / %时，其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为根底超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为根底超过 / %时，其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单(qngdn)或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材

47、料单价涨跌幅以基准单价为根底(gnd)超过(chogu) /% 时，其超过(chogu)局部(jb)据实调整。第3种方式：其他价风格整方式： / 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。2、总价合同。总价包含的风险范围： 招标文件、答疑纪要、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；合同执行期间，工程造价管理部门公布的人工、材料、机械费价格变化；合同执行期间，报价人工、材料、机械费价格的市场变化；合同执行期间，施工临时停电、停水造成的停工；合同执行期间内可能发生的其他费用，包

48、括市政、市容、环保、交通、治安等。风险费用的计算方法：已包含在报价报价中除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整。报价单位在报价时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：不调整 。3、其他价格方式： / 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： 。预付款支付期限： 。预付款扣回的方式： 。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： 。预付款担保的形式为： 。12.3 计量(jling)12.3.1 计量(jling)原那么(n me)工程量计算(j sun)规那么(n me)：依据?建设工程工

49、程量清单计价标准?GB50500-2022及浙建站计【2022】63号等相关计价依据所规定的工程量计算规那么计算。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：每月25日前提交，由发包人复核，并最后确认。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： 。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： 按通用条款 。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量： 是 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：桩基完成7日历天内支付合同价的1

50、0%；0.00以下完成7日历天内付至合同价的30%；办公楼四层楼板与培训楼二层楼板均完成7日历天内50%；所有单体结顶完成后7日历天内付至合同价70%；竣工验收合格7日历天内付至合同价的80%；结算审计或审价最终确定本工程价款后28天内付至95%余5%作为保修金，待工程竣工2年届满后28天内无息退还。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 按工程时间进度编制 。12.4.3 进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定： 。2总价合同进度付款申请单提交的约定： 由承包人提出，发包人审批 。3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。12.4.4 进度(j

51、nd)款审核和支付1监理人审查(shnch)并报送发包人的期限： / 。发包人完成审批并签发(qinf)进度款支付证书的期限： 7天内 。2发包人支付进度(jnd)款的期限： 14天内 。发包人逾期(y q)支付进度款的违约金的计算方式： 不计息 。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。3、单价合同的总价工程支付分解表的编制与审批： 。13. 验收和工程试车13.1 分局部项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用

52、条款执行 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款 。13.2.5移交、接收全部与局部工程承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后15天内 。发包人未按本合同约定接收全部或局部工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：设备、电路、管线、电梯等相关部门要求的系统工程 。1单机无负荷试车费用由 承包人 承当；2无负荷联动试车费用由 承包人 承当。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： 按

53、通用条款执行 。13.6 竣工(jngng)退场13.6.1 竣工(jngng)退场承包人完成竣工(jngng)退场的期限：颁发(bnf)工程接收证书后15天内 。14. 竣工(jngng)结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。竣工付款申请单应包括的内容：1竣工结算合格价格、2发包人已支付承包人的款项、3应扣留的质量保证金、4发包人应支付承包人的合同价款、5其他发包人要求的资料 。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 按当地行政主管部门规定 。发包人完成竣工付款的期限： 按当地行政主管部门规定 。关于竣工付款证书异议局部复核

54、的方式和程序： 14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 3份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止至证书颁发后7天内 。 14.4.2 最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内 。2发包人完成支付的期限： 7天内 。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 按工程质量保修书实行 。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：1质量保证金保函，保证金额为： / ； 2 5 %的工程款；3

55、其他方式: / 。15.3.2 质量(zhling)保证金的扣留 质量(zhling)保证金的扣留采取以下第 2 种方式(fngsh)：1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量(zhling)保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价风格(fngg)整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 具体按工程质量保修书实行 。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 12小时内 。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其

56、他情形： / 。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算方法：1因发包人原因未能在方案开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。3发包人违反第10.1款变更的范围第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。7其他： /

57、。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约(wi yu)的情形承包人违约(wi yu)的其他情形： / 。16.2.2承包人违约(wi yu)的责任承包人违约责任的承当(chngdng)方式(fngsh)和计算方法：按通用条款 。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承当方式： 由

58、双方协商 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力确实认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保建筑工程一切险以及其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的一切内容。费用已包含在报价报价中。18.3 其他保险关于其他保险的约定：承包人办理意外伤保险，费用由承包人承当 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行 。18.7 通知义务关于变更保险

59、合同时的通知义务的约定：按通用条款 。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是 。 20.3.1 争议评审小组确实定争议评审小组成员确实定： 按通用条款 。选定争议评审员的期限： 按通用条款 。争议评审小组成员的报酬承当方式： 按通用条款 。其他事项的约定： / 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行 。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按以下第 2 种方式解决：1向 嘉兴 仲裁(zhngci)委员会申请仲裁；2向 工程(gngchng)所在地 人民法院(rnmnfyun)起诉。21.1补充(b

60、chng)条款1、在实施(shsh)和完本钱合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和嘉兴市政府有关平安生产文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对平安文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人必须根据国家和地方有关平安生产、文明施工的规定落实好各项平安措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人，每书面通知整改一次，处分承包人5000元人民币；每停工整改一次，处分承包人2万元人民币。中标后，工程经理更换一人每次扣罚人民币1万元。发