合同-标准安装合同XXXX-01-21

1、- PAGE 10 -电梯设备安安装合同合同编号： _甲方：（以下简称称甲方）乙方：_奥的的斯电梯有有限公司_分分公司（以以下简称乙乙方）地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：纳税人登记记号：纳税人登记记号：甲方盖章：乙方盖章：甲方法定代代表或授权权代表人签签字：乙方法定代代表或授权权代表人签签字：签订日期（年年/月/日日）：签订日期（年年/月/日日）：签约地点：签约地点：甲、乙双方方经友好协协商确认以以下条款为为履行依据据：电梯安装地地点建筑名称： 地 址： 邮政编码： 电梯型号、数量和安安装调试费费（详见电电梯规格表表）合同编号 型 号 层

2、/站 (提升高高度) 台台数 安装装调试费单单价 安装调试试费小计_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元_ _ _ _ _ _ 台 ￥_ _ 元 ￥_ _ 元本合同安装装调试总台台数为： 台台本合同安装装调试费总总金额为：（人民币币）小写 元（人民币）大写 元

3、三、付款规规定1、甲方在在 年 月 日前，向向乙方支付付安装费总总额的_%，计计人民币 元，作作为定金, 付款方方式为电汇汇或甲方通通过其开户户行以同城城支票方式式付款。乙乙方收到定定金后开始始进行安装装跟踪工作作。2、甲方在在双方约定定的安装开开工日期前前10天，向向乙方支付付安装费总总额的_%，计计人民币 .元元, 付款款方式为电电汇或甲方方通过其开开户行以同同城支票方方式付款。如设备已已经到达工工地，且工工地具备安安装条件，甲方应通知乙方进场安装，乙方将在收到上述款项及甲方通知后的10天内进场安装。3、电梯安安装调试完完成，在通通过政府部部门验收合合格后100日内，甲甲方应向乙乙方支付剩

4、剩余_ % 安安装费，即即人民币 .元，付款款方式为电电汇或甲方方通过其开开户行以同同城支票方方式付款。此款支付付最迟不超超过货到工工地后3个个月。乙方方收到合同同规定的款款额后，甲甲、乙双方方办理电梯梯移交手续续。 如甲甲方未按时时支付前述述安装验收收款，即使使免费保修修期已经开开始，乙方方仍有权暂暂停免费维维修保养/历行检修修责任。乙乙方对暂停停期间电梯梯发生的故故障或事故故免责。4、如果付付款方名称称与甲方名名称不一致致，乙方有有权决定不不接受付款款方代甲方方的付款，由由此而引起起的任何延延误或问题题，乙方不不承担任何何责任。四、安装施施工期若满足本合合同第三条条第二款之之条件，则则安装

5、施工工期为乙方方进场安装装之日起 日。双方据据此拟定预预计开工时时间 年 月，预计计完工日期期 年 月。当电梯设备备到达安装装地点，甲甲、乙双方方联合检查查并确认土土建和工地地状况具备备安装条件件后，由甲甲、乙双方方协商并约约定一个安安装工期（包包括开工日日期和完工工日期），以以便相互配配合，如期期完工。如果因乙方方原因，造造成工期延延迟，乙方方将按照本本合同第十十二条承担相相应责任。如果因为甲甲方原因造造成实际安安装日期距距电梯到货货日期超过过12个月月，则安装装价格将按按照本合同同第九条的规定定进行调整整。如果因为非非乙方原因因，造成乙乙方无法按按照双方约约定的安装装工期计划划进行安装装、

6、调试（如如停电、土土建延迟、井道准备备工作延迟迟、恶劣气气候等），乙乙方对所造造成的延期期和误工不不负责任，安安装工期顺顺延，且甲甲方应承担担停工期间间所有设备备和部件的的保管责任任及乙方由由于停工而而造成的一一切直接损损失和费用用，如果停停工期超过过6个月本本合同第九九条同样适用用。五、电梯安安装相关的的工作责任任和费用1、甲方责责任和费用用甲方在收到到电梯设备备后至开始始安装前，负负责妥善保保管电梯设设备。电梯梯到货时，甲甲方指定存存储地点，并并配合乙方方卸货和到到存储地点点的搬运；如存储地地点距安装装位置超出出50米（运运输距离），甲甲方负责二二次搬运。甲方应在安安装现场具具备安装条条件

7、后书面面通知乙方方进场安装装。在乙方方进场前，甲甲方在安装装施工现场场提供足够够面积的，有有防盗措施施和风雨保保护措施的的电梯部件件存储库房房和工具室室，以及库库房内的照照明电源和和消防器材材。同时负负责施工现现场安全保保卫工作和和已安装部部件及库房房外部件的的成品保护护。甲方未未履行妥善善保管电梯梯设备导致致设备或零零件损坏不不能安装，甲甲方应承担担更换设备备或零件产产生的费用用，并且安安装工期相相应顺延。由于甲方方防盗措施施或安全措措施等原因因造成电梯梯部件被盗盗、被烧、被毁或其其他损害的的，乙方不不承担任何何责任。提供符合布布置图规定定的机房、井道和底底坑，提供供各楼层地地面水平装装饰基

8、准线线，墙面装装饰基准线线，清除施施工现场积积水和杂物物。机房内每台台电梯设备备上方至少少应有一个个吊钩或起起重梁（应应有清楚的的承载标示示），其承承载力应符符合布置图图的要求；并提供符符合电梯规规格要求的的动力电源源和照明电电源(三相五线线制)，在安装装开工前，甲方在乙方安装人员的指导下将电源提供至电梯机房内乙方电源箱进线端。负责乙方安安装施工期期间与其它它工程单位位交叉作业业时的协调调工作并承承担相应的的费用。 负责安装装完工后土土建部分的的回填和装装修工作。 扶梯安装装甲方应负负责提供吊吊装的场地地和吊装点点。 免费提供供安装施工工期间所需需的水、电电消耗。 在安装开开工前向当当地主管部

9、部门申报电电梯开工手手续，并根根据当地标标准承担有有关的费用用。 在有关政政府部门出出具的开工工文件所载载日期之前前且双方书书面移交和和接收电梯梯井道之前前，甲方应应负责提供供符合国家家标准的厅厅门安全护护栏和护网网。 在申请政政府验收前前，由甲方方负责提供供电梯机房房到监控室室等区域的的通信电缆缆，并完成成敷设工作作。2、乙方责责任和费用用在合同拟定定安装时间间前，负责责派员前往往安装现场场进行土建建勘测，确确认工地安安装条件，向向甲方提供供咨询服务务和提出整整改要求，与与甲方约定定具体开工工日期。 在有关政政府部门出出具的开工工文件所载载日期之后后且双方书书面移交和和接收电梯梯井道之后后，

10、乙方应应负责提供供符合奥的的斯工地安安全标准的的厅门安全全护栏和护护网。在设备到货货后，会同同甲方代表表根据发运运资料共同同对设备包包装完整性性和装箱数数量进行清清点。在正常安装装期间，负负责保管库库房内尚未未安装的设设备及部件件。按照国家电电梯安装规规范和奥的的斯质量标标准完成设设备的安装装和调试工工作。遵守施工现现场的有关关规章制度度。参加现场施施工协调会会议，配合合甲方建筑筑施工。负责为乙方方现场施工工人员购买买劳动保险险和人身保保险负责安装质质量的自检检验收，配配合政府部部门完成验验收工作。 六、甲方或或乙方的责责任及承担担费用（确确认以“”表示）责 任 内 容甲方负责乙方负责1按照乙

11、乙方要求完完成电梯设设备现场起起吊。2提供符符合OTIIS现场安安装规范及及安全标准准要求的脚脚手架和辅辅助材料。3提供符符合OTIIS现场安安装规范及及安全标准准要求的安安装移动平平台及附件件。4提供并并安装井道道永久照明明，照明装装置应符合合国家标准准的有关要要求。5提供合合格的底坑坑爬梯。6提供合合格的机房房高台爬梯梯及永久性性护栏。7政府部部门检验、验收费用用8. 总包包配合费9监检费费10特殊殊项目1：11. 特特殊项目22七、安装验验收和移交交电梯安装、调试工作作完成后，乙乙方根据国国家电梯安安装验收规规范和奥的的斯质量标标准进行质质量自检验验收。在电梯安装装完工后55天内，甲甲方

12、委托乙乙方向当地地政府主管管部门提出出验收申请请。如因甲甲方原因达达不到政府府部门规定定的验收条条件，需延延期申报验验收时，甲甲方仍须向乙方方支付全部部安装余额额，并支付付相应的误误工费用。在政府部门门验收合格格后10日日内，甲方方按照合同同要求向乙乙方支付安安装费的余余额，乙方方收到合同同规定的款款额后，甲甲、乙双方方办理电梯梯移交手续续。经乙方方书面同意意并由甲、乙方签订订有关协议议，乙方可可以在收到到合同规定定的款项前前允许甲方方使用电梯梯设备。在政府部门门验收合格格后，如果果甲方未能能按照合同同约定支付付安装费余余款或拒不接受受电梯，应应承担因此此而引发的的相关风险险和法律责责任。如甲

13、甲方违约后后又要求乙乙方移交电电梯，除按按照合同约约定支付安安装余款及及相关违约约金外，甲甲方还应承承担由此引引发的所有有其他费用用。电梯产品未未经合法验验收且未经经移交,甲甲方不可擅擅自使用，否否则甲方将将承担因此此引起的一一切包括但但不限于安安全责任在在内的法律律后果，且且向乙方额额外支付所所使用电梯梯安装价款款每日千分分之五的违违约金。乙乙方同时将将有权采取取一切必要要、合理的的措施以停停止甲方对对电梯设备备的使用，并并有权向甲甲方主张损损害赔偿。八、保修保保养：自政府部门门对电梯验验收合格之之日起，乙乙方向甲方方提供为期期12个月月的免费保保修保养服服务，但不不超过电梯梯到货后的的18

14、个月月，免费保保修开始日日期为政府府部门验收收合格并颁颁发电梯合合格证之日日，无论电电梯因何种种原因未投投入使用均均按此规定定执行（包包括甲方未未按合同要要求支付安安装款，而而导致乙方方无法将电电梯交付甲甲方使用）。在免费保修修期间，乙乙方免费提提供正常消消耗磨损的的电梯零部部件（不包包括照明灯灯具），因因下列原因因造成设备备损坏由甲甲方承担责责任和费用用，乙方提提供有偿服服务：（1）电梯梯所在建筑筑的任何缺缺陷或问题题所导致的的故障； （22）因甲方方未能及时时采取适当当应急措施施而加重的的故障； （33）任何不不可抗力事事件所导致致的故障； （44）由第三三方对电梯梯设备进行行维修保养养而

15、导致的的故障； （55）因甲方方或业主使使用、管理理不当或人人为因素等等非乙方原原因所导致致的故障。如甲方违约约，自行安安排乙方以以外的其它它单位进行行电梯安装装、调试，乙乙方将不承承担任何质质量和安全全责任，以以及免费保保修的责任任及费用。九、价格调调整如果因为甲甲方原因造造成实际安安装日期距距电梯到货货日期超过过12个月月，或由于于非乙方的的原因造成成安装停工工期超过66个月则安安装价格将将作相应调调整，并另另行签署补补充协议。十、纠纷解解决任何由本合合同引起的的争议和纠纠纷，应首首先友好协协商解决。协商不成成可向有管管辖权的人人民法院提提起诉讼。十一、不可可抗力本合同下的的不可抗力力是指

16、任何何提出不可可抗力事件件的一方所所不能合理理控制其在在该方没有有过错或过过失的情况况下发生的的任何事件件、条件或或情况：战争、类类似战争行行为、敌对对行为、武武装冲突、恐怖活动动、谋反、政变、封封锁、罢工工、暴动、民众骚乱乱、政府命命令、重大大失窃、水水灾、火灾灾、暴风雪雪、闪电、冰雹、地地震、山崩崩、海啸、台风、飓飓风、翻车车、翻船或或其他类似似的自然或或社会事件件及一方供供应商所遭遭遇的类似似事件及其其它经双方方一致同意意的事件。且在该等等事件发生生后，尽管管提出不可可抗力的一一方已采取取合理的措措施阻止其其发生或将将事件的负负面影响降降低到最小小，但该等等事件仍导导致该方延延迟或中断断

17、履行其在在本合同项项下的义务务。不可抗力发发生后，受受影响方（甲甲方或乙方方）应立即即将不可抗抗力发生的的情况通知知另一方（乙乙方或甲方方），并应应在不可抗抗力事件发发生后三十十天内提供供由当地商商会或其他他有权机构构出具的不不可抗力事事件证明。十二、违约约条款如由于乙方方原因不能按按时完成电电梯安装，则则乙方应向向甲方支付付违约金。具体计付付方法为:每延误一一天,违约金为为本合同中中未按时完完成电梯安安装总价的的万分之七七,但此违约约金最多不不超过本合合同中未按按时完成电电梯安装总总价的百分分之五。甲方应按本本合同规定定的付款方方式按时付付款,如甲方由由于非不可可抗力不能能在本合同同规定的时

18、时间内按时时支付合同同相关款项项时,则甲方应应向乙方支支付延迟付付款违约金金,具体计付付方法为:每延误一一天,违约金为为延迟付款款金额的万万分之七，但但此违约金金最多不超超过延迟付付款金额的的百分之五五。3、在未得得到对方书书面许可的的情况下，甲甲方或乙方方均不得擅擅自终止本本合同。如双方中中的任何一一方造成前前述事实，则违约方方将向另一一方支付违违约金,金额为本本合同总价价的百分之之三十。 4、如果果甲方未能能按照合同同规定付款款，乙方可可以不移交交电梯，并且乙方方不承担不不移交电梯梯的责任，由由此造成的的后果和损损失由甲方方负责。十三、合同同的终止当下列任何何一种情形形出现时，合合同另一方

19、方可立即终终止本合同同的全部或或者部分：合同一方停停业或者与与履行合同同相关的任任何许可证证被吊销，或或被解散、终止、清清算、宣告告破产或兼兼并；由于合同一一方原因，电电梯安装工工程暂停990天以上上；甲方财产被被查封导致致严重损害害甲方履约约能力的；如货到工地地后，甲方方未能在990日内发发出安装进进场通知。但若由于甲甲方原因，电电梯安装工工程暂停达达90天，则则合同自动动终止，已已支付的安安装款项不不予退还，除除非双方届届时书面同同意延期而而保持合同同继续有效效。即使双双方同意本本合同延期期，本条款款仍然适用用于延期后后的合同，即即在新的安安装期限逾逾期90天因甲甲方原因安安装仍不能能顺利开始始的，本合合同自动终终止。2、下列情情形中任何何一种出现现时，违约约方未能在在收到另一一方发出的的