工程欠款起诉程序

1、Word文档 工程欠款起诉程序 工程款顾名思义是在建设施工过程中产生的费用，由实际工程造价构成，是工程顺当进展的支柱，但是有时候由于一些特别缘由导致欠款无法结清，那么工程欠款起诉程序是怎样的？工程欠款起诉状应当怎么写？ 一、工程欠款起诉程序 1、民事诉讼法第一百零九条规定：起诉应当向人民法院递交起诉状。并根据被告人数提出副本。只有书写起诉状确有困难的，才可以口头起诉，由人民法院将原告口头陈述记入笔录，并告知对方当事人。 2、起诉状是原告向人民法院提出诉讼恳求的书面依据。依据民事诉讼法第一百一十条规定，起诉状应当包括以下内容： （1）当事人的自然状况。包括当事人的姓名，性别，年龄，民族。职业、工

2、作单位和住宅。法人或者其他组织的名称。住宅和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。这部分内容反映双方当事人的身份状况，使原、被告特定化。 （2）诉讼恳求和所依据的事实与理由，这部分是起诉状的主要内容。原告要在起诉状中写明详细的诉讼恳求和提出这种恳求所依据的事实与理由，包括法律关系存在的事实、发生纠纷的事实、提出诉讼恳求的理由等。 （3）证据和证据来源、证人姓名和住宅。案件事实是否存在，需要证据证明。民事诉讼法规定了原告的举证责任。因此，原告在书写起诉状时，对提出的诉讼恳求和提出这种恳求的理由，都应当供应证据证明。供应书证、物证的，应在递交起诉状时一并递交人民法院。供应证人证言的，应当写明证人的

3、住址，便于人民法院调查核对。人民法院记录原告的口诉，必需逐一问清上述内容，记入笔录。 二、工程欠款起诉状应当怎么写 起诉单位：（全称）：市县建筑公司 企业性质： 经营范围：工业与民用建筑。 流淌资金：万元 何时经何部门批准开业：年月份经县基建局批准 地址：县乡电话： 开户银行：工区历下办理处。帐号： 法定代表人姓名：职务： 被告单位（全称）： 地址：市路号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 一、事实和理由： 年月日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工训练培训中心（被告，以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式，也工包材

4、料。承包额为元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等缘由没有同有关单位交涉好，直到年月日乙方才正式开工。在长达之内，由于甲方的缘由，造成乙方开进工地的余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然担当了元的误工费，但尚有元到今有担当赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于年月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书

5、之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。 从年元月开头，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开头，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，甲方违反合同书的商定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当担当民事责任。经济合同法第三十九条其次项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例第十三条其次项一至五欲规定：未能根据承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款方法或工程价款结算方法的有关规定处理。 三、诉讼恳求： 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失： （一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元； （二）结算零建工程款：元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元； （三）