安徽建筑工程施工合同

1、安徽建筑工程施工合同篇一：安徽标准施工合同GF19990201建设工程施工合同工程名称：工程地点：中华人民共和国建设部国家工商行 政管理局制定第一部分协议书发包人（全称）：承包（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建 筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号:资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：（以开工报告为准）竣工日期：（开工后天）合同工期总日历天数日历天四、质量标准工程质量标准

2、：合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）:元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同 通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量 清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本 合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用 条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣 工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式 支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月 日合同订立

3、地点：本合同双方约定 签字、盖章后生效。发包人：（公章）：承包人：（公章）篇二：建设工程施工合同（示范文本）GF-XX-0201（GFXX0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合 同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中 华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及 相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对 建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）进行了修订，制定了建设工程施工合同（示范文本）（GF-XX-0201）（以下简称示范文本）。为了便于合同当事人使用示范文

4、本，现就有关问题说明如下：一、示范文本的组成示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同 条款三部分组成。（一）合同协议书示范文本合同协议书共计13条，主要包括：工程 概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、 项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内 容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑 法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定，就工程 建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原 则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、 发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与

5、环境 保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同 价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任 与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条 款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考 虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完 善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不 同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相 应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时， 应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编 号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同

6、条款的修改，满足 具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可 针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另 行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本。示范文本适用 于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装 修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建 设工程具体情况，根据示范文本订立合同，并按照法律 法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分 合同协议况,.I二 、合 同 工期1准2四、签约合同价与合同价格形理

7、2六、 合 同 文 件 构成2诺3八 、 词 语 含义3九、 签 订 时间4十、 签 订 地点 八、4十 一、 补 充 协议4十 二 、 合 同 生效4十三、合 同 份数4第二部分通用合同条款 错 误！未定义书签。1.定 错误！未定义书签。词语定义与解释错误！未定义书签。语言文字错误!未定义书签。法律错误！未定义书签。标准和规范 错误！未定义书签。合同文件的优先顺序错误!未定义书签。图纸和承包人文件错误!未定义书签。联络错误！未定义书签。严禁贿赂错误!未定义书签。化石、文物错误！未定义书签。交通运输错误！未定义书签。知识产权错误！未定义书签。保错误！未定义书签。工程量清单错误的修正错误！未定义

8、书签。发包人.错误！未定义书签。许可或批准错误！未定义书签。发包人代表错误！未定义书签。发包人人员错误！未定义书签。施工现场、施工条件和基础资料的提供错误！未定义书签。资金来源证明及支付担保错误！未定义书签。 支付合同价款 错误！未定义书签。 组织竣工验收 错误！未定义书签。现场统一管理协议错误!未定义书签。承包人.错误！未定义书签。承包人的一般义务错误!未定义书签。项目经理 错误！未 定义书签。篇三：安徽省小型建筑安装工程承包合同合同编号：签订地点：签订日期：安徽省小型建筑安装工程承包合同工程名称:工程地点：安徽省工商行政管理局监制安徽省建设厅发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为了

9、明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务， 依据中华人民共和国合同法、建筑法和国家有关法律、 法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条 款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：（详见附表一）四、工程总造价：五、质量等级：六、开工日期：全部工程自年 月 日开工，至年 月 日竣工验收。第二条承包方式本工程采取下列第1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、按实结算；4、其他。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或 政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自 然灾害，可调整合同工程价格。第三条价款支付与结算一、

10、开工前，发包方应按建筑工程量的 预付工程 备料款；二、包工不包料工程，按工程工资及费用总金额预付;三、工程进度款双方按协议，但工程竣工时应按工程总 价的，其余尾款，待工程竣工后结算；四、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更协议签 证手续，其中增减费用，于竣工时结算并报送经办银行；五、结算依据：第四条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确 需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、 图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必 须在该工程施工前进行。第五条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的工程施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、施工图纸及说明 书

11、、施工技术文件为依据；二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收 签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量 监督部门检验合格后，甲方必须及时办理验收签证手续；三、工程竣工验收后，甲方方可使用。第六条保修条件及期限在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量 缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按房屋 建筑工程质量保修办法执行。第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，并组织原设 计单位向乙方进行技术交底和图纸会审；二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、 场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工 作；三、依照城市规划及有关规定办

12、理施工应办的手续；四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；1、包工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按 乙方指定位置堆放。并按照协议约定的材料设备各类、规格、 数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提 供材料其产品合格证明。如施工材料供应不及时，应在 天 前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并顺延工期。2、包工包料工程，经双方协议应由甲方供应的材料（详 见附表二）。乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程、文件、图纸、资 料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工 作；二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料 堆放位置；三、及时向甲方提出开工通知书、施工进

13、度计划表、施 工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月 份作业施工计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提 供应由甲方供应的材料、配件、设备的供应计划。四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程 质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收；五、工程竣工后，乙方应提供施工过程中一整套资料交 给甲方；六、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应 负责保管，并清理好现场。篇四：安徽省建设工程承包合同备案书安徽省建设工程承包合同备案书皖建合同备案【】号招标办：（工程名称）的招标已经结束，依据安徽省建筑工程 招标投标管理办法（省政府令第111号）第二十八条、房 屋建筑和市政基础设

14、施工程施工招标投标管理办法（建设 部令第89号）第四十七条规定，我单位于年 月日与招标人 订立了书面承包合同，现将该合同副本向你办报上，请予备 案。附：中标单位（章）经办人签字：联系电话：二O年 月 日安徽省建设工程招标投标 办公室编制篇五：安徽省工程小型合同鉴证编号合同编号安徽省小型建筑安装工程承包合同发包方（建设单位）: 安徽省交通信息中心承包方（施工单位）：合肥市大圩建筑安装工程有限责任公司 工程名称：信息中心大楼LED点阵字制作安装 工程编号：签定日期：发包方 安徽省交通信息中心（以下简称甲方）承包方 合肥市大圩建筑安装工程有限责任公司（以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成

15、建筑安装任务， 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例 及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双 方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称： 信息中心大楼LED点阵字制作安装二、工程地点：安徽省交通信息中心三、工程范围和内容：招标文件及图纸所含内容。四、工程造价： 伍万玖仟陆佰元整（:元）五、质量标准：合格六、合同工期：自XX年11月23日开工，至XX 年天。第二条：承包方式本工程采取下列第项方式承包。1、按竣工图加签证、加政策性调整结算2、按定额价包工包料3、按实决算调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然 灾害，可调整合同工程价格

16、。第三条价款支付与结算一、开工前，发包方应按（90）建经字第442号中国人 民建设银行安徽省分行关于颁发安徽省建设工程价款结算 实施办法的通知规定，按建安工作量预付工程备料款。二、包工包料工程，不预付工程款，工程竣工后一次性 付清合同价款。三、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更办理签 证手续，其中增减费用，在竣工时结算并报送审计结算；四、付款方式：验收合格后一次性付清五、决算依据：合同价第四条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更原设计。如确 需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图）， 双方签证协议后通知有关单位，方可变更。第五条 工 程 验 收一、竣工工程验收，以

17、国家颁发的工程施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、施工图纸及说明书、 施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收 签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量 监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工后，甲方方可使用。第六条保修条件及期限在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺 陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按城乡建筑 环境保护部（84）城建字第79号通知印发的建筑工程保 修办法（试行）执行。第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸 份，地质勘察 报告并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。（

18、不采用）二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、 场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工 作；三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；及 时提供产品质保书、合格证。1、包工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按 乙方指定位置堆放，并按照协议约定的材料设备种类、规格、 数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提 供材料设备及其产品合格证明。如施工材料供应不及时，应 在/天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并顺延 工期。（不采用）2、包工包料工程，经双方协议应由甲方供应的材料。乙方：一、根据甲方按合同提供的建

19、设工程、文件、图纸、资 料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；二、负责施工现场布置，指定电源、道路和材料堆放位 置；三、及时向甲方和监理提出开工通知书、施工进度计划 表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告； 提供月份作业施工计划、月份施工统计报表、工程事故报告 以及提供应由甲方供应的材料、配件、设备的供应计划。四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程 质量。按合同规定的竣工日期，如期完工并交付验收。五、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定，依据国家现行的检验评定标准。六、工程达到隐蔽条件时，及时通知甲方验收，验收合 格，甲方代表在验收记录上签

20、字后，方可进行隐蔽和继续施 工。七、按照国家建委（82）建发施字50号关与颁发编 制基本建设工程竣工图的几项暂行规定的通知中的有关规 定，及时编制竣工图交给甲方；八、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应 负责保管，并清理好现场。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工， 由于修理或返回造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中 第九条关于建篇六：安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同 纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）-地方司法规范安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的指导意见（二）

21、（XX年12月23日安徽省高级人民法院审判委员会民事 执行专业委员会第32次会议讨论通过）为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据中华人 民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民 共和国招标投标法、中华人民共和国民事诉讼法、最高 人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问 题的解释等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实 际，制定本意见。第一条 建筑施工企业的内部人员对外以企业名义承包 工程，对内与企业签订承包协议，企业只收取管理费，不在 资金、技术、设备、人力等方面提供支持，不承担技术、质 量监管和经济责任的，应当认定为借用资质，以建筑施工企 业名义与发包人签订的建设工程施

22、工合同无效。第二条依法必须进行招标的建设工程，招标人与投标 人在履行招投标程序前，以签订补充协议等形式对建设工程 的施工范围、工期、计价方式、总价款等内容进行约定的， 属串通投标，所签订的建设工程施工合同无效。第三条建设工程的开工日期应依据开工令、开工报告 记载的时间予以认定。当事人认为实际开工时间与开工令、 开工报告记载的时间不符的，应当承担举证责任。因发包人原因导致延误开工的，以实际开工时间作为开 工日期；因承包人原因导致延误开工的，以开工令、开工报 告记载的时间作为开工日期。既无开工令、开工报告，又无法查明实际开工时间的，依据合同约定的开工日期予以认定。第四条 承包人未能提供顺延工期的签

23、证等书面文件， 但能够证明工程存在延期开工、不具备施工条件、设计变更、 工程量增加、发包人指定的分包工程迟延完工、不可抗力等 不可归责于承包人的原因，影响施工进度的，可以允许承包 人相应顺延工期。第五条 承包人已经按照合同约定或者建筑法第六 十一条规定，向发包人提交竣工验收报告、其承包部分完整 的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，发包人拖延验 收的，以上述资料提交齐全之日为竣工日期。但工程质量不 合格的除外。第六条尚未竣工验收或使用的建设工程，承包人主张 工程价款，发包人以工程质量不符合合同约定或者国家质量 标准为由，主张减少工程价款或者扣除修复费用的，属于抗 辩。工程已经竣工验收合格，发

24、包人又以工程质量不合格为 由，主张承包人承担违约责任的，应当提起反诉。第七条不属于依法必须招标的建设工程，发包人与承 包人又另行签订并实际履行了与备案中标合同不一致的合 同，当事人请求按照实际履行的合同确定双方权利义务的， 应予支持。第八条 当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均被认定无效，应当参照当事人实际履行的合同结算工程价款。第九条经过招投标的建设工程，当事人对工程量变化 部分的工程价款如何确定没有约定，且不能协商一致的，参 照建设行政主管部门的规定或者行业规范处理。第十条 政府投资和以政府投资为主的建设项目，当事 人在合同中约定以审计机关出具的审计报告、财政评审机构 出具的评审结论作

25、为工程价款结算依据，发包人请求依据审 计报告、评审结论结算工程价款的，予以支持。第一条 非法转包、违法分包建设工程，实际施工人 与承包人约定以发包人与承包人的结算结果作为结算依据， 承包人与发包人尚未结算，实际施工人向承包人主张工程价 款的，分别下列情形处理：（一）承包人与发包人未结算尚在合理期限内的，驳回 实际施工人的诉讼请求。（二）承包人已经开始与发包人结算、申请仲裁或者诉 至人民法院的，中止审理。（三）承包人怠于向发包人主张工程价款，实际施工人 主张参照发包人与承包人签订的建设工程施工合同确定工程价款的，应予支持。第十二条 非法转包、违法分包建设工程的当事人未签 订书面合同，又无法查明双

26、方的计价方法或者计价标准，一 方主张参照承包人与发包人签订的建设工程施工合同确定工程价款的，可予支持。第十三条 实际施工人根据最高人民法院关于审理建 设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十六条 第二款的规定要求发包人承担责任，发包人对其已支付的工 程价款数额负有举证责任。第十四条 建设工程尚未竣工，合同终止履行的，已完 工程质量合格，发包人主张按照合同约定扣留一定比例的工 程价款作为质量保修金的，不予支持。第十五条建设工程施工合同履行过程中，人工、材料、 机械费用出现波动，合同有约定的，按照约定处理；合同无 约定，当事人又不能协商一致的，参照建设行政主管部门的 规定或者行业规范处理。因

27、工期延误导致上述费用增加造成损失的，由导致工期 延误的一方承担；双方对工期延误均有过错的，应当各自承 担相应的责任。第十六条当事人同时主张违约金和利息的，可予支持。当事人主张的总额在中国人民银行公布的同期同类贷 款利率或贷款基础利率4倍范围内的，应当综合违约行为的 情节、程度，给守约方造成损失的大小等因素进行确定。当事人主张的总额超出中国人民银行公布的同期同类 贷款利率或贷款基础利率4倍范围的，应当举证证明实际损 失的数额，人民法院按照最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）第二十九条的规定处理。第十七条一方当事人主张以自行委托中介机构作出的 审核意见作为确定建设工程造价的依据，另一方有异议的

28、， 审核人员应当出庭接受质询。审核人员无正当理由拒不出庭 的，审核意见不得作为定案依据。第十八条出具审核意见的审核人员已出庭接受质询， 如果审核意见存在最高人民法院关于民事诉讼证据的若干 规定第二十七条第一款规定情形，且不能通过该条第二款 规定解决，当事人又申请司法鉴定的，可予支持。第十九条 工程价款、质量等需要通过司法鉴定确定， 经一审人民法院释明，负有举证责任的当事人无正当理由拒 不申请鉴定，或者在人民法院决定委托鉴定后拒不预交鉴定 费用的，应当承担举证不能的法律后果。上述当事人在二审期间又申请鉴定的，应当责令其说明 理由，拒不说明理由或者理由不成立的，不予支持。第二十条人民法院对外委托工

29、程造价鉴定，应当选择 具有建设行政主管部门颁发的工程造价资质证书的鉴定机 构。第二十一条 鉴定机构出具的鉴定意见，因具有最高 人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第二十七条规定情 形，未被采信，当事人可以依据中华人民共和国民事诉讼 法第七十八条的规定，向鉴定机构要求返还鉴定费用。第二十二条 承包人仅对建设工程占用的土地使用权主 张优先受偿权的，不予支持。第二十三条 因发包人原因导致承包人施工期间停窝工 产生的工人工资、设备租赁等费用，承包人将该费用与工程 价款一并主张优先受偿权的，应予支持。第二十四条本意见自XX年1月1日起施行。本意见施行后，法律、行政法规和司法解释作出新规定 的，按新规定执行

30、。来源： HYPERLINK http:/fg/zdalsyb/ http:/fg/zdalsyb/篇七：安徽省建设工程承包合同备案书安徽省建设工程承包合同备案书皖建合同备案号马鞍山市招标采购监督管理局：的招标已经结束，依据安徽省建筑工程招标投标管理 办法（省政府令第111号）第二十八条、房屋建筑和市政 基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部令第89号） 第四十七条规定，我单位已于 年 月 日与招标人订立了书 面承包合同，现将该合同副本向你局报上，请予备案。附：（工程名称）承包合同副本中标单位（章）经办人签字：联系电话：二0一年安徽省建设工程招标投标办公室编制篇八：安徽省小型建筑安装工程承包

31、合同合同编号：鉴证编号：安徽省小型建筑安装工程承包合同发包方（建设单位）：岳西县重点工程建设管理局承包方（施工单位）：安徽天隆建筑有限公司 工程名称：岳 西县大屋一心迁建式安置区18#、19#、20#、21#工程编号：签订日期：安徽省工商行政管理局安徽省建设厅监制中国人民建设银行安徽省分行发包方 岳西县重点工程建设管理局（以下简称甲方）承包方安徽天隆建筑有限公司下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务， 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同 条例及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具 体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：岳

32、西县大屋一心迁建式安置区18#、19#、 20#、 21#二、工程地点：岳西县天堂镇三、工程范围和内容：（详见附表一）见施工图纸和工 程量清单四、工程总造价：贰拾伍万贰仟玖佰贰拾壹元五角玖分 （元）五、 质量等级：合格。六、工程工期：全部工程自年 月 日开工，至年 月 第二条承包方式本工程采取下列第项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、其他。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或 政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自 然灾害，可调整合同工程价格。第三条价款支付与结算一、开工前，发包方应按（90）建经字第442号中国 人民建设银行安徽

33、省分行关于颁发安徽省建设工程价款结 算实施办法的通知规定，按建安工作量的 预付工程备 料款；二、包工不包料工程，按工程工资及费用总金额预付;三、工程开工后，凭“工程价款账单”和“已完成工程 月报表”并经建行审查后支付万元，但连同备料款和工程款 在内不得超过工程总价的95%，其余5%尾款待工程竣工后结 算。四、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更协议签 证执行，其增减费用，于竣工时结算并报送经办银行；五、结算依据：六、工程尾款于工程竣工验收后10天内按竣工决算一 次结清。本条未尽事宜按建经字（90）442号安徽省建设工程 价款结算实施办法办理。第四条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更

34、设计。如确 需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、 图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更。第五条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的工程施工验收规 范、建筑安装工程质量检验评定标准、施工图纸及说明 书、施工技术文件为依据；二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收 签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量 监督部门检验合格后，甲方必须及时办理验收签证手续；三、工程竣工验收后，甲方方可使用。第六条保修条件及期限在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量 缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按建设部 1993年第29号令发布的建设工程质量管理

35、办法执行。第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报 告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审；二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、 场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工 作；三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；四、按照双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；1、包工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按 乙方指定位置堆放。并按照协议约定的材料设备各类、规格、 数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提 供材料其产品合格证明。如施工材料供应不及时，应在 天 前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并顺延工期。2

36、、包工包料工程，经双方协议应由甲方供应的材料（详 见附表二）。乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程、文件、图纸、资 料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工 作；二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料 堆放位置；三、及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施 工平面布篇九：安徽省小型建筑安装工程承包合同2222（2）合同编号：安徽省小型建筑安装工程承包合同发包方（建设单位）：合肥丰乐房地产开发有限公司承包方（施工单位）：安徽同济建设集团有限责任公司工程名称：蜀湖湾项目售楼部土建工程编号：签订日期：发包方：合肥丰乐房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：安徽同济建设

37、集团有限责任公司（以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务， 依据中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规规定，结 合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：蜀湖湾售楼部土建工程二、工程地点：香樟大道与长江西路交叉口三、工程范围和内容：（详见附表一）图纸内容中的 土建部分工程总造价：四、质量等级：合格五、开工日期：全部工程自XX年4月3日开工， 至XX年4月28日竣工验收。第二条承包方式本工程采取下列第项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工包料3、按实结算。4、其他。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或 政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自 然灾害，可调