独家销售合同范本（精选14篇）

1、独家销售合同范本（精选14篇）独家销售合同1甲方：（买方简称甲方）乙方：（卖方简称乙方）为了明确双方责任，更好的确保工程项目按期、按质完成施工任务。依照中华人民工和国合同法及其他有关法律、行政法规等，并根据本工程实际情况，本着平等、互利、公平和诚信的原则，双方就本工程钢材供货事项协商一致，签订本协议：一、工程地点：二、工程名称：三、钢材承包：甲方现将本工程使用的全部钢材发包给乙方供货，工程约300吨。按“付款方式”中协议付款及时情况下，乙方必须按甲方提供的计划单及时供货。四、钢材单价：按上海西本新干线网站中南京地区每日报价，每吨加价150元结算，（不含税）。定尺钢材重量计算按国家GB1499.

2、220 xx标准计算重量，线材按标牌或过磅。五、钢材质量：每批所进钢材均必须由甲方随机抽样送检，确保符合县建设局建筑材料检测中心的检测标准，保证合格，乙方应提供各个型号钢材质量证明书，甲方应先检测合格无误后使用，否则乙方不予负责，若未经检测使用视同该批钢材产品质量合格。六、钢材接收：甲方指定、等人为甲方签收钢材代表，上述人员任意一人出据收料单或在送料单上签字，甲方均应认可（可代钢材款欠条）。七、付款方式：乙方前期为甲方垫资40万元，之后甲方应先付下批应购钢材所需款项，乙方根据数量及时供货。垫资金部分期限5个月（不计息）即20_年11月底甲方应确保付清所垫钢材款，否则按月息5%结算利息给乙方，（

3、即每万元月息500元计算）但仍不得超过20_年春节前，确保全部结清。八、运输卸货：在道路畅通情况下乙方包送料到工地，卸货及卸货安全保障等一切事务由甲方负责。九、责任保证：如因钢材款未及时到位暂停供货影响施工的由甲方负责。付款及时到位但钢材供货未及时到位的由乙方负责。如甲方在中途使用其他单位或个人的钢材，乙方有权停工并限定甲方在七日内将所欠全部钢材款结清给乙方。十、违约责任：本协议一经签字，及具有法律效力，双方不得违约。如在执行中发生争执和纠纷，应先双方协调仲裁，解决不了的可向人民法院起诉。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜另行协商。材料款结清后本协议自动失效。甲方（公章）：_乙方（

4、公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日独家销售合同2买方（甲方）：_卖方（乙方）：_经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：一、甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。四、办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方

5、要求进行价格折扣。五、每个月结束后个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。七、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担xx元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。九、其它约定1、本合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。2、本合同自签订之日起生效，有效期一年；本合同一式二份，具有同等法律效力。甲方：_单位地址：_授权代表：_传真

6、：_电话：_乙方：_单位地址：_授权代表：_传真：_电话：_签订日期：_独家销售合同3甲方（出卖人）：姓名_住所_身份证号码_乙方（买受人）：姓名_住所_身份证号码_甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：第一条甲方愿意讲起享有所有权的（车辆型号牌照行驶里程等车辆信息）车辆有偿转让给乙方，第二条乙方同意购买符合第一条约定的甲方的车辆。第三条购车款为人民币：_元，乙方应当一次性向甲方支付全部构成款，第四条甲方应当在乙方支付购车款的当日办理车辆过户手续，因此产生的税费由_方承担。第五条甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债，也没有讲该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以

7、及第三方提供担保。第六条甲方承诺其享有该车辆的完整所有权，任意第三人对该车辆均不享有任何权利。第七条乙方没有按照约定支付购车款，甲方有权解除本合同，并按照全部购车款的_%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。第八条甲方违反本合同的约定和承诺，乙方可以解除本合同，甲方应当立即返还乙方支付的全部购车款，并按照全部购车款的_%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。第九条甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法向（有利于自己的）法院起诉第十条本合同_式_份，甲乙双方各持有_份，各份具有相同法律效力。甲方：_住址：_证件号码：_年_月_日乙

8、方：_住址：_住址：_证件号码：_证件号码：_年_月_日独家销售合同4甲方：_ (以下简称甲方)乙方：_ (以下简称乙方)甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。一、授权范围甲方授权乙方为经销“土鸡蛋”_省(_市) (_区、县)经销商，负责甲方“土鸡蛋”在上述规定的区域内进行产品销售、市场开发及品牌推广等工作。二、经销权限1、甲方授权乙方为上述地区的独家经销商，全面负责该地区的销售和经销商管理。2、甲方不得在乙方授权区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止经销

9、合同及得到相应补偿。3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方有权要求乙方无条件收回发出的全部货物，费用乙方全部承担；如果乙方不收回货物，甲方将取消其经销资格，本合同将自动终止，一切后果由乙方承担。4、对于乙方授权的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。三、经销期限1、本合同的期限为壹年，从本合同签订之日起至_年_月_日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前壹个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。3、甲、乙双方约定，在本合同期限届

10、满时，乙方满足以下条件可以续约：(1)较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；(2)已经向甲方支付了到期的全部款项；(3)签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件。四、最低销售量乙方承诺向甲方的订货量为每月平均_，如果壹年内不能完成销售指标的，甲方有权取消乙方经销商资格。五、结算方式1、现金2、其它方式款到发货：以乙方货款进入甲方指定银行帐户为准。六、合同前提条件1、乙方须随首批货款交纳市场信用金_万元，作为信用保障金。2、乙方首批进货款不低于_万元。签订本合同之日需向甲方交纳定金万，该定金可冲抵首批货款。七、商品价格1、配送价格：甲方向乙方统一配送产品的价格。2、销售价格：乙方应当按

11、照甲方建议(规定)的零售价格销售产品(服务)。如果甲方建议(规定)的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。八、奖励乙方年销售量达到_，甲方赠送给乙方_；年销售量达到_，甲方赠送乙方_。九、商情报告1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身利益为宜。2、乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每半年需向甲方寄送工作报告。3、甲方应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。十、发货方式采取物流发货方式，甲方承担物流费用。十一、售后服务1

12、、在本合同有效期内，甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导，并向乙方提供必要的协助。2、甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。乙方在销售完成后，应按甲方要求填写客户登记表，并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回客户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。十二、合同生效1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权人签字，加盖双方合同专用章或公章(手印)，并且乙方在签署合同后10日内将首批货款及市场信用金汇入甲方帐户后，本合同生效。2、本合同一式三份。附件和特别约定为本合同不可分割的部分，甲方持本合同两份，乙方持一份。具有同等法律效力。

13、甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日独家销售合同5_以下简称甲方_以下简称乙方甲方因开发“瑞丰景苑”项目需聘用销售经理一名，乙方自愿来甲方应聘。现就有关事项经甲、乙双方平等协商，达成合同条款如下：一、乙方工作范围1、售楼广告的发放。2、售楼业务的洽谈。3、售楼的跟踪管理。4、办理房产局与银行相关业务。5、售楼部的日常工作（包括售楼部的卫生）。二、乙方工作待遇（底薪+提成）1、底薪：月工资/月。人（含车旅费、手机费等）。2、提成：2人共同按销售额的千分之二计算提成，结算方式，按月计算。3、发放：底薪按月发放（每月最后一天为工资发放日）

14、，提成按如下情况发放：客户签订合同书时，发放原所定购的总销售额的千分之1。2；完成总任务的90%时，发放原所定购的总销售额的千分之0。4。其余的0。4提成待各种手续办好后再发放。三、乙方工作时间冬季作息：早上8：0012：00下午2：006：00中午乙方轮流值班。夏季作息：早上8：0012：00下午3：007：00中午乙方轮流值班。注：如分两班、则作习时间另行安排。每周休息一天，不能请假，只能调假，特殊情况需书面向总经理请假，批准后实施。无故旷工一天罚款50元，迟到一次（15分钟以上）每次罚款5元。四、其它事项1、聘用期间试用期为一个月，试用期满后，甲方满意正式聘用，如甲方对乙方在试用期间内的

15、工作不满意，可辞退，工资及一个月内的销售额的提成付给乙方（结算方式按本合同的第二条的第三点结算），乙方不能再提其它任何要求，乙方无故离开工作岗位三天以上，视为乙方违约，则工资及提成一概不付。如乙方确有特殊情况需要中断合同，需提前一个月向甲方申请，否则服装押金500元不退。2、养老金及各种费用均由乙方代为缴纳，按政策甲方应为乙方缴纳的各种费用包含在基本工资（底薪）之内。如乙方不及时缴纳，甲方概不负任何责任。3、乙方应时刻注意自身的财务和人身安全，在上班来回的路上如出任何差错，甲方概不负责。4、乙方在工作中要认真负责，如在计算中出现差错，造成甲方经济损失，一但查出，对当事人、责任人给予损失额的20

16、%以上的处罚。5、售楼人员必需保守本公司商业机密，不能将有关销售额、具体价格及营销措施泄密给他人。如有违规，一经查实，应负法律责任。6、本公司工作人员（售楼人员除外）介绍来的客户所发生的销售额计算销售人员的销售额，销售的正常工作照常办理。五、未尽事谊，甲、乙双方另行协商解决。六、签订时间为本项目销售结束为止。七、本合同经甲、乙双方签字后生效，原签合同作废。八、本合同一式两份共三页，甲、乙双方各执一份。甲方签字：_乙方签字；_年_月_日独家销售合同6委托方（甲方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_代销方（乙方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_一、甲方委托乙方代销

17、下列商品：商品名称产地规格单位供应单位包装每件重量备注二、上列代销价格按以下办法执行：_三、商品包装应按运输部门规定办理，否则运输途中损失由甲方负责。如因不符运输要求，乙方代为改装及加固，其费用由甲方负责。四、交货地点：凭乙方发货通知单，由甲方代办托运直拨至购货单位。五、代销商品发货数量必须根据乙方通知。六、手续费收取与结算按下列办法：按销货款总额_%收取手续费；待乙方收到货款后，即给甲方结算并扣回代垫费用。七、甲方代销商品应与样品相符，保质保量，代销数量、规格、价格，有效期内如有变更，甲方必须及时通知乙方，通知到达前，已由乙方签出的合同，应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用（包括

18、手续费），均由甲方负责。八、附则：_九、本协议一式份，甲方份，乙方份，自签订日起生效，有效期月。甲方：_乙方：_代表：_代表：_日期：_日期：_注意要点：独家销售合同7甲方：_身份证号：_乙方：_身份证号：_经甲乙双方共同协商达成以下售房协议：1、甲方将_房屋出售给乙方，房屋总售价为_万元（_元整），签定此合同时乙方必须预付房款_万元（_元整），甲方收到钱后出具收款收条。2、自甲、乙双方签定此合同后，甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后，_日内乙方必须将余款_万元（_元整）一次性付清。3、甲、乙双方签定此合同后，在余款支付时，非乙方原

19、因造成余款支付延迟的，乙方不承担相关责任；因乙方原因造成余款支付延迟的，乙方将向甲方支付违约金_元（_整）。4、办理相关手续的费用由乙方承担。5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内，甲方搬出时不得拆除。6、乙方付清全款后，甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。7、甲方在收齐所有房款当日，必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。（此合同一式两份，甲乙双方各持一份）甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日独家销售合同8甲方：_乙方：_根据冯家坪乡环境

20、治理规划，冯家坪乡政府计划对政府驻地对面山体进行绿化，为了搞好政府驻地对面山体绿化工作，打造适宜全乡人民群众居住的美好环境，经甲乙双方共同协商就苗木供应达成以下协议：一、苗木规格苗木必须是_年生以上苗木，根系发达健康，_米以上。二、苗木需求及价格共需苗木_株，每株价格为_元。三、运送方式苗木由乙方负责运送，甲方不承担任何费用。四、付款方式苗木待乙方运到指定地方后，经甲方验收合格后，甲方一次性付清苗木款，如苗木甲方验收不合格，甲方有权拒收苗木和付款。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。六、本协议之签订之日起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月

21、_日_年_月_日独家销售合同9甲方：_乙方：_甲、乙双发本着平等、互惠互利的原则，经双方协商，达成如下核桃苗购销协议：一、合同的标准、规格、数量、价格说明：本合同核桃苗的销售价格是上车价，起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担，运费由甲方承担。二、质量要求甲方所提供的核桃苗质量须达如下标准：1、根茎部必须完好无损;2、无检疫病虫害;3、没有严重的损伤;4、达到目的地后合理栽培能够成活;三、付款方式1.本合同签订生效后付总合同款30%，陆万元定金，其余核桃苗款提供给甲方所需的核桃苗，保证不提供假苗。2、甲方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的核桃苗，则甲方有权自行处理剩余核桃苗。3、甲方在按合

22、同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的核桃苗。四、违约责任双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价15%的违约金。五、免除责任双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力事件，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约责任，但遇不可抗力的乙方应在遭遇不可抗力事件后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。六、纠纷的解决如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。七、本合同自双方签字、盖

23、章后生效，一式二份，双方各持一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日独家销售合同10甲方：_乙方：_甲、乙双方就开发赖世家赖茅酒事宜，经友好协商一致，达成如下共识：一、销售区域及合同约定销售量：经双方协商一致，确定乙方为赖世家赖茅酒全国总经销。合同约定销额为_万元。二、产品及价格：见附件三、首次进货条款：乙方应在本合同签订后向甲方汇款5万元作为首次进货预付款，如逾期乙方未汇出相应款项，该合同无效。样品出来乙方认可后，乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户（按实际出货量结算货款）。四、订货及发货条款：（一）乙方承诺准确地向甲方提供

24、收货单位（人）名称、地址及联系方式，甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站郑州或漯河，运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。（二）乙方承诺向甲方提供书面定单，并将相应货款同时汇到甲方帐户，甲方根据先款后货原则组织发货。（三）乙方每次进货量不得少于20万元。（四）甲方在收到乙方定单和货款后5日内发货。五、双方权利义务：（一）甲方权利义务1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。2、甲方提供的产品质量符合DB52/52620_标准。3、甲方保证乙方享有独家经营权。4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件（带红章）并保证产品的合法性。5、甲方提供的产品酒精度均

25、为53度。（二）权利义务1、乙方需具备合法的经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。2、乙方按国家标准DB52/52620_验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题，应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收，视为甲方产品合格。3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的，甲方不承担责任。六、其它约定事宜：（一）甲方若受到不可抗拒的因素影响，如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素，不能按时、按量向乙方提供货物的，甲方不承担责任。（二）本协议未尽事宜，经双方友好协商，所签订的补充合同与本合同具有同等法

26、律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。七、解决争议条款：合同纠纷解决方式：双方共同协商解决，如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。九、本合同有效期一年，自_年_月_日至_年_月_日。十、本合同经双方签字盖章后生效。甲方：贵州茅台镇汉室酒业有限公司乙方：法定代表人：法定代表人：_电话：_电话：_地址：_地址：_独家销售合同11甲方：_乙方：_甲、乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则，就绿化苗木销售等相关事项协调一致，达成以下条款双方共同遵守：一、苗木品种、规格、技术参数、数量、价格二、交货地点、方式、期限1、交货地点：_。2、交货方式：由乙方将所供产品

27、运至交货地点并验收，由甲方在验收单签署验收合格后视为完成交货，验收完结之前的所有风险由乙方承担。3、交货期限：_年_月_日提供全部苗木并验收合格。三、验收货物送达甲方指定地点后，由甲方当场验收并签署验收表。四、结算方式及期限货物送达甲方指定地点后，由甲方当场验收，验收合格后凭甲乙双方签署的验收表由甲方支付全部货款。五、违约责任1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付合同款总额_%的违约金。2、乙方所交货物品种、质量等要求不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。3、乙方不能按本合同规定交货时，向甲方偿付合同款总额_%的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。4、乙方逾期交货时，每逾1日乙方向甲方

28、偿付合同款总额_%的滞纳金并承担由此给甲方造成的全部损失。乙方完成本合同约定的全部供货任务并经甲方验收合格后，甲方未按本合同约定支付货款，每逾1日甲方向乙方偿付合同款总额5的滞纳金。5、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。六：争议解决办法发生合同争议或纠纷，由双方依法协商解决；双方不愿协商或协商不成的，可以申请仲裁，也可以直接向涪城区人民法院起诉。七、其它约定事项如需变更采购的树木品种，甲乙双方协商一致后执行。

29、本合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。八、本合同一式二份，双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，均具同等效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日独家销售合同12甲方：_乙方：_鉴于：_1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向

30、华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：第一条乙方认购的商品房概况1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20 xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的建设工程规划许可证（许可证编号：建字第440号）和建设工程施工许可证（许可证编号_）。2、乙方认购的房屋位于_栋_房，建筑面积为_平方米，套内面积为_平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测

31、绘的面积为准。第二条乙方认购的条件1、乙方需为_大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订装修合同（装修合同文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_元。如乙方不接受该装修合同或解除装修合同的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_元）的差额部分。第三条本次团购的商品房的价格乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_元，乙方认购的_栋_房（暂以建筑面积平方米计）的房屋总价

32、款（毛坯价，不含装修）为人民币_元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的商品房买卖合同。第四条本次团购的流程1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本团购意向书和装修合同，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本团购意向书取得的团购资格转让给第三方。2、乙方根据该装修合同约定的金额缴纳装修款。3、甲方应在_年_月_日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除装修合同，乙方选择解除装修合同的，退还装修合同的正本，由甲方保证装修公司于1

33、5日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。4、在开发商新发公司取得房屋预售许可证的5日内，甲方通知乙方签订商品房认购协议，乙方凭上述装修合同及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订商品房认购协议。5、乙方根据商品房认购协议的约定签订商品房买卖合同，并按商品房买卖合同的约定支付购房款，甲方保证开发商按商品房买卖合同交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述装修合同的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同前提出解除装修合同的，甲方有

34、权拒绝安排乙方与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同；乙方与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同后提出解除装修合同的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除装修合同后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。第五条工期及工程进度开发商新发公司应于_年_月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。第六条本次团购商品房的装修及验收为了让乙方能够尽快入住，乙方签

35、署前述装修合同即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。第七条争议的解决鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第八条、其他事项1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定

36、代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日独家销售合同13甲方：_身份证：_乙方：_身份证：_今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同，电脑的购销合同格式。一、采购产品名称、价格和要求1、甲方向乙方定购的电脑配置，(详见附件一;电脑设备配置单)共计_台，单价为：_元;总金额为：_元。二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提

37、供免费维修、免费更换等无偿服务。4、人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担，其服务费用收费标准见本协议附件。5、软件故障不属于乙方维修范围，但乙方可以根据甲方提供的软件母盘，对需要软件维修的电脑进行无偿服务，交通费由甲方提供。三、货款结算1、合同签署后，甲方首先向乙方交定金_元整;2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将货款_万元整一次性交付给乙方，乙方同时将电脑交付给甲方，合同范本电脑的购销合同格式。剩余的_%货款，将作为质量保证金在电脑验收_个月后支付。四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约