专升本自考：建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)

1、建筑工程合同含 FIDIC 条款复习资料、单项选择题C 关系。1C 关系。A 、债权人与债务人B、A 、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人A A 赔偿。2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是代理与被代理关系B 雇佣与被雇佣关系C代理与被代理关系B 雇佣与被雇佣关系C.委托与被委托关系D 监理与被监理关系4.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交5、A、6、A、A.索赔意向

2、通知B 现场同期记录C.索赔报告D 4.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交5、A、6、A、A.索赔意向通知B 现场同期记录C.索赔报告D .索赔证据以下财产中， A 不得抵押。土地所有权B 土地使用权C、房屋D、交通运输工具邀请招标的邀请对象的数目不应少于 B 家。2、B、 3C、 5D、 77.以下关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，7.以下关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的选项是工期不顺延，业主承担与工程有关的损失工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失工期不顺延，业主承担与工程有关的损失工期不顺延，承包商承担与工程有关的损

3、失C. 工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D 工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8.被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当A.立即给予答复B 在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复D 提出处理意见9.根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，以下表述正确的选项是C. 工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D 工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8.被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当A.立即给予答复B 在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复D 提出

4、处理意见9.根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，以下表述正确的选项是A 承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5 天向工程师提出申请B 工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C 承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D .承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为A、和解一调解一仲裁一诉讼B、调解 和解仲裁 诉讼C、和解一调解一诉讼一仲裁D、调解 和解诉讼仲裁11、监理招标主要是对监理单位的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作

5、内容应属于A 、正常工作B、A 、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作FIDIC 合同条件在传统上主要适用于A .国内工程施工B.A .国内工程施工B.国际工程施工C.国际和国内询价采购D .有限国际招标在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是A .总包单位B.承包商C .雇主D 设计单位15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是C 。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题学习文档 仅供参考B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

6、C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D 、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发 出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应 D A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%17签订保证合同的当事人应该是A.债权人与债务人B A.债权人与债务人B .保证人与被保证人C 债权人与保证人D .保证人与债务人 TOC o 1-5 h z 在解决建设工程施工合同争议的四种方

7、式中，实行一裁终审制的是 C A 和解B.调解C 仲裁D 诉讼建筑工程合同信息管理具有的特点不包括 A A .准确性B.综合性 C .时效性 D.复杂性20甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括 C A .主体 B.客体 C.时间 D.内容21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为， 从 C 的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为B A、停工责任在发

8、包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延23合同关系的内容是指A .物B .债权人的权利和债务人的义务C.行为D .债权人和债务人24以下原则中，不属于合同法规定的基本原则的是 A A .等价有偿原则B.老实信用原则C.自愿原则D .合法原则25根据合同法 ，以下合同成立的是C.承诺通知到达要约人D.承诺通知发出C.承诺通知到达要约人D.承诺通知发出26、

9、 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应B A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC 施工合同条件的 “缺陷通知期 ”，是指 A 。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间28以下关于合同成立地点的说法中不正确的选项是 D A .双方当事人签字盖章地为合同成立地B.采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地学习文档 仅供参考29因重大误解订立的合同，当事人一方有权A .请求人

10、民法院撤销B .请求人民法院确认无效C 解除合同D.变更合同30.乙欠甲 50 A .请求人民法院撤销B .请求人民法院确认无效C 解除合同D.变更合同30.乙欠甲 50 万元钱长期未还，而乙享有对丙的60 万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使 C31、A 债务权B.撤销权 C.代位权D 抗辩权由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商A 、因不属于自己的原因拒绝索赔要求A 、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，

11、以分包商的名义向工程师提交索赔报告32、施工中遇到连续 32、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应。A、由承包商承担的风险责任A、由承包商承担的风险责任B 、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿33.33.A .发包人B.承包人 C.工程师D .设备供应商34.34.以下关于合同文件的表述中，不正确的选项是A 专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体A 专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B 合同文件中专用条款的解释优于通用条款C.合同文件之间应能

12、互相解释、互为说明D 专用条款与通用条款是相对立的35、合同法律关系主要的是由法律标准调整的A 行政法律关系B 民事权利义务关系C 刑事法律关系C.合同文件之间应能互相解释、互为说明D 专用条款与通用条款是相对立的35、合同法律关系主要的是由法律标准调整的A 行政法律关系B 民事权利义务关系C 刑事法律关系D 经济侵权关系36、在工程建设监理活动中，监理单位是 B A 业主的代理人B 业主的委托人C 施工合同的当事人D 绝对独立的第三人37.37.A .社会公众B .建设行政主管部门C .建设单位D .工程质量监督站 TOC o 1-5 h z 监理委托合同中，属于委托人权利有 B A .生产

13、工艺设计认定权B.选择工程分包单位的认可权C.施工质量的检验权D .工程建设有关协作单位协调主持权 在某施工合同履行中.由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是 D A .监理工程师B .监理单位 C .项目经理D .建设单位FIDIC 施工合同条件下，工程变更的范围不包括 B A .工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B .因施工需要，施工机械日常检修时间变更C .合同甲工程量改变D.工作质量和其他特性的变更经济合同当事人订立的 “保证合同 ”，其法律形式是 B A 主合同B 从合同C 独立合同D 无条件地必须履行的合同仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当 A A

14、按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉 一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 C A， 3 个月 B. 6个月 C. 12 个月 D. 24个月 对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为 D A风险回避B.风险控制C .风险保留D.风险转移学习文档 仅供参考A 能力 B 报价 C 信誉 D 经济实力46仲裁裁决的作出应当依据A 全体仲裁员的意见B 多数仲裁员的意见A 全体仲裁员的意见B 多数仲裁员的意见C.首席仲裁员的意见D.仲裁委员会主任的意见47.由业主提出，工程师批准执行B 由

15、工程师提出，业主批准执行C 由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行48、中标的承包商将由 B 决定。47.由业主提出，工程师批准执行B 由工程师提出，业主批准执行C 由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行48、中标的承包商将由 B 决定。A 评标委员会B 业主C 上级行政主管部门D 监理工程师49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由A 组织试车。在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格50.51.52、53、A.工期在施工合同中，A.承包人业主在 BA 可调总价B .费用c.工期和费用50.51.52、53、A.工期在施工合同

16、中，A.承包人业主在 BA 可调总价B .费用c.工期和费用D工期、费用和利润承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是B 工程师与发包人共同合同中承担的风险最小。B 不可调总价 C 单价根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指C .工程师D .发包人D 成本加酬金C 。A 只限承包商向业主索赔B 业主无权向承包商索赔C 业主与承包商之间的双向索赔D 不包括承包商与分包商之间的索赔A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 设备供应单位 在 FIDIC 合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括54.A.54.A.雇主B .承包商C .分包商D.设计单位在 FID

17、IC 合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是55.56、A.拟建办公楼B .甲单位和乙单位C.甲单位与乙单位签订合同的行为D .甲单位的权利和乙单位的义务当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面答复不一致时，应以( A )为准。A. 招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释57、58.55.56、A.拟建办公楼B .甲单位和乙单位C.甲单位与乙单位签订合同的行为D .甲单位的权利和乙单位的义务当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面答复不一致时，应以( A )为准。A. 招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释57、58.C

18、、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，A、正常工作B、附加工作C、额外工作要式合同必须采用A口头形式B .法律规定的形式此项工作应属于D 、意外工作C. 口头或书面形式( B )。D.书面形式建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指59.A .合同是当事人意思表示一致的协议合同的签订也可以经由当事人一方完成59.A .合同是当事人意思表示一致的协议合同的签订也可以经由当事人一方完成C .合同的当事人具有平等的民事主体资格D .合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议根据我国合同法的

19、规定，以下关于合同的表述不正确的选项是60.A 合同变更60.A 合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为61 61 、以下各项中， ()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。C、C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。A、提供的投标担保有瑕疵B、A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D 、明显不符合技术规格要求63合同的保全发生在A 合同未生效时B 合同生效期间A 合同未生效时B 合同生效期间C 合同被判定为无效后

20、D 合同被撤销后根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是B . B . 2年内 C . 3年内D 4 年内65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。A、节省招标费用B、招标时间短A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，以下中解释顺序排列正确的为66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，以下中解释顺序排列正确的为( A )。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书

21、、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸 D B 损害社会公共利益C .以合法形式掩盖非法目的68建设工程竣工验收应具备的条件不包括完整的施工管理资料C .施工单位签署的工程质量保修书D .乘人之危订立的合同 B 完整的施工技术人员资质证件D .主要建筑材料的进场试验报告C、中标通知书、投标书、协议书、图纸67以下表述中，不属于无效合同的是A .一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益69、施工合同中， 承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 ( C )承担。A

22、、发包人 B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同70、 FIDIC 施工合同条件规定，用从 ()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书71按照建筑工程施工合同的规定，工程预付款的比例是 C A.安装工程一般不超过合同价的10%B.建筑工程一般不超过合同价的10%建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D .安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%72工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，假设重新

23、检验发现工程质量不合格时，则应 A A.由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B.由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D.由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延73、在工程施工中由于 ( B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包方的设备损坏C、设计变更 D、工程量变化74、 委托任务并负责支付报酬的一方称 B 。A 承包人 B 发包人 C 出资人 D 出工人 75依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的 承担方是 A A 发包人B .承包人

24、A 发包人B .承包人C 设备供应人D .发包人和承包人 TOC o 1-5 h z 76勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。以下选项中错误的选项是 B A GF-2000-0203 版本适用于岩土工程、水文地质 （含凿井 ）、工程测量和工程物探B GF-2000-0210 版本适用于岩土工程设计、治理和监测C GF-2000-0209 版本适用于民用建设工程的设计D GF-2000-0210 版本适用于专业建设工程的设计77、 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是C 。A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D 设计单位78、监理招标主要是对监

25、理单位 B 的选择。A 报价B 能力C 人员数量 D 设备79由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 B A .正常工作B.附加工作 C.额外工作D .意外工作80FIDIC（1999 年版 ）合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是 A A 新红皮书B 新黄皮书C 银皮书D 绿皮书81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括 C 。A 固定价格合同B 可调整价格合同C 固定价格加酬金合同D 成本加酬金合同82、在进度控制中， B 不属工程师的任务。A 催促承包人完成工程扫尾工作B 向有关部门递交竣工申请C 协调竣工验收中的各方关系D 参

26、加竣工验收83依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交 B A .现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据84依据国内工程变更价款确定的一般原则，以下说法中错误的有 C A 合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C 承包人在变更确认后的 14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D 由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行 TOC o 1-5 h z 85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，

27、采购方应B A 拒付货款并索赔B 按照订购数量及时付款 C 按照实际交货数量及时付款D 待供货方补足数量后再付86、工程分包的说法错误的为 A A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 87可以为施工承包商提供履约担保的单位是 C A 建设行政管理机关B 监理协会C 企业法人D 学校88以下有关和解的描述中，错误的选项是 B A .和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B .和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C和解的方式和程序十分灵活D.和解解决争议节省开支和时间89、FIDIC 施工合同条件的 “缺陷通知期 ”是指 A

28、A 工程保修期B 承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间90、自中标通知书发出 C 内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15 天B 21 天C A 15 天B 21 天C 30 天D 35 天91工程价款控制程序分为三个阶段，以下说法错误的选项是A 约定预付款方式属于准备阶段C承包人提出已完工程量报告属于施工阶段92合同关系的内容是指A 物B.债权人的权利和债务人的义务93、保证方式没有约定或约定不明确的，按 A B B 工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段D 工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶

29、段 B 行为 D.债权人和债务人承担担保责任。A、保证B、连带保证 C、违约 D、合同94、 当事人采用合同书形式订立的，自C 合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时 TOC o 1-5 h z 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在B 要约到达受要约人之前到达要约人B 承诺通知到达要约人之前到达要约人C.承诺通知发出之前到达要约人D 承诺通知到达要约人之后到达要约人 96依据合同法，以下有关承担违约责任的说法中，错误的选项是C A实际履行和损害赔偿可以同时使用B.违约金和定金不能

30、同时选用C 违约金是承担违约责任的必备形式D 违约金和损害赔偿可以同时使用97、确定中标人后 B 内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、 15 天 B、 21天C、 30天D、 35天98、 以下说法不正确的选项是C 。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员, 但不得以任何形式影响或干预招标人依法选择中标人的活动。D 、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。99根据我国

31、合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是B A 招标与投标B.要约与承诺C 讨价还价D 出价与承揽100.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果说明该 隐蔽工程的施工质量合格，则 A A .发包人承担全部费用，工期相应顺延B 发包人承担全部费用，工期不予顺延：C承包人承担全部费用，工期不予顺延D 承包人承担全部费用，工期相应顺延101、监理招标主要是对监理单位 B 的选择A、报价B、能力C、监理人员数量D 、设备102、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于B A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、

32、意外工作 103.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果 工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为B .工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任D B .工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 C B .承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作D .已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担C .工程师未确认，承包人应修改进度计划104在对施工合同解除后的善后处理中，错误的选项是A .有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失C 原合同中有关结算、

33、清理的条款失效105、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是D A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数106、 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是C 。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验107、在进度控制中， B 不属工程师的任务

34、。A、催促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收 TOC o 1-5 h z 108、 合同价款可以有多种约定方式，其不包括C A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同109、 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是 C A 按委托人认为受到的损失计算赔偿B 扣除合同约定的全部监理酬金C 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D 应当双倍返还定金110、 某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解

35、除合同，此时发包人应进一步支付设计人 B A 1万元 B 3万元 C. 5万元 D 7万元111、 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应B A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC 施工合同条件的 “缺陷通知期 ”，是指 A 。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期113、如果投标截止日期前第 28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由A 给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师 D、特殊分包商114FIDIC（1

36、999 年版）合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是 D A 新红皮书A 新红皮书B 新黄皮书115索赔按照处理的方式可分为A 工期索赔和费用索赔C 合同内索赔和合同外索赔C 银皮书D 绿皮书 D 工程延误索赔和工程变更索赔D单项索赔和综合索赔116在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是 C A .计划变更 B.重大变更C .重要变更D. 一般变更117担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为A 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C .保证人和债权人约定，

37、当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交A 合同公证书B.仲裁协议书C 履约保函D 合同担保书 以下不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是 B A .时效性A .时效性B .科学性合同法律关系的构成要素不包括A .主体B .客体以下合同不属于双务合同的是A 买卖合同B 租赁合同C 综合性D 复杂性 C C.时间D .内容 C C 赠与合同D建设工程合同依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是 B A.B.登记 C.电子邮件D.信件 123、工

38、程分包的说法错误的为 A A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包124、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应D A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿125按照合同法的规定，以下行为不属于要约邀请的是 C A 价目表的寄送B A 价目表的寄送B .招标公告C.递送投标书D 无价格的商业广告126根据我国合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是 B A.招标与投标BA.招标

39、与投标B.要约与承诺C.讨价还价D 出价与承揽127合同的转让不包括A 合同权利的转让 B 合同义务的转移C 合同权利义务的概括转让D 合同权利义务内容的改变128、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为B A 额外服务B 附加服务C 延长服务D 非监理服务、多项选择题1、必须进行招标的项目包括CDE 。A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、 全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2某工程施工中由于业主提出设计变更，

40、导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括 ABCDE A.人工费 B.材料费 C机械费 D 管理费 E.利润3、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施AB A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、 因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准4建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为BDE A.4建设工程施工合同按合同的计

41、价方式可划分为BDE A.专业承包合同B.可调整价格合同C.分包合同D 成本加酬金合同E.固定价格合同建设工程施工合同由哪三部分组成？ABC 建设工程施工合同由哪三部分组成？ABC A.协议书 A.协议书 B .通用条款 C.专用条款D工程质量保证书E.承包人承揽工程项目一览表6、 施工合同文件中的说法中，正确的有BDE 。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照

42、合同争议的解决方式处理 以下关于不可抗力的描述中，正确的选项是 AD A.因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B 一般天气的变化是可以算作不可抗力因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E.当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力按照 FIDIC 合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的选项是 ABC 保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利

43、用保留金补偿损失 履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E.保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10%9、FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为 ABCDE 。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同10、索赔按目的划分包括 D、业主对分包商利益的保护不同10、索赔按目的划分包括 CE 。A、综合索赔B、单项索赔关于工程分包，以下表述正确的选项是A.建筑工程主体结构工程不允许分包C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔 ACE B 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C.C.

44、总承包单位按总承包合同应对建设单位负责 巳禁止分包单位将其承包的工程再分包按索赔目标分类，索赔可以分为：A.合同内索赔B.单项索赔C.工程变更索赔在施工合同中，不管何种形式的仲裁协议，都应包括：A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示D 分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位 DE 费用索赔E.工期索赔 BCE C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会14、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括 ( AE )A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容不可抗力事件发生导致合同的履行

45、被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作15、按照施工合同文本规定，在施工中由于 ( BDE ) 造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时16依据合同的分类，以下合同中的归类正确的选项是 BCD A 运输合同为无偿合同B 工程施工合同为双务合同C 寄存合同为实践合同勘察设计合同为要式合同巳赠与合同为有偿合同 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括(ABEA 合同继续履行B采取补救措施C支付双倍违约金

46、D返还财产恢复原状E.赔偿损失 按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括BCE A 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D .设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费19履行合同的担保方式包括ABCD A .保证 B.留置 C.抵押 D .定金 E.违约金20、索赔按目的划分包括 (CE )。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔21、在施工合同中， (

47、21、在施工合同中， ( ABCDE ) 等工作应由发包人完成。A. 土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物22目前建设工程施工合同争议的调解主要有A 人民法院调解B.民间调解C 诉讼调解在合同的不同分类中，建设工程合同属于A 双务合同B 单务合同24、 对于发包人供应的材料设备，( ABDEA.到货后，通知清点B.参加清点C 有偿合同 D.无偿合同)等工作应当由发包人承担。C.清点后负责保管D.支付保管费用C.提供工程地质报告提供相应的工程进度计划及进度统计报表 ABDE D 仲裁机构调解E.行政主管部门调解 ACE 有名合同如果质量与约定不

48、符，运出施工场地并重新采购25、招标人具备自行招标的能力表现为25、招标人具备自行招标的能力表现为( BCE )A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力26以下情况中，属于效力待定合同的是A D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力26以下情况中，属于效力待定合同的是A .无处分权人处分他人财产的合同D 限制民事行为能力人订立的合同B.以胁迫手段订立的合同E.无权代理人订立的合同ADE C 因重大误解订立的合同27 建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为27 建设工程施工合同按合同所包

49、括的工程或工作范围可划分为ABD A 施工总承包合同B.A 施工总承包合同B.装饰工程施工承包合同C.分包合同D .建筑安装工程施工承包合同E.专业承包合同28、建设工程施工合同的当事人包括 ( BD )A.建设行政主管部门建设单位C.监理单位D.施工单位E.A.建设行政主管部门29、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡30依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括ADEA 选择工程总承包人的建议权B 工

50、程规模的认定权C.工程设计变更的审批权工程进度的检查、监督E.施工有关单位协调的主持权31 承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是AD A .对原设计图纸提出的设计变更B.对原工程费用提出的费用变更C .对原工程进度提出的工期变更A 投标书未按招标文件中规定封标B A 投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书D.对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更E.对原工程计划提出的计划变更32、施工合同按照计价方式的不同可以分为( CDE )等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同33、在竣工验收

51、和竣工结算中，承包人应当( ADE)。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D .递交竣工结算报告E.移交工程34.合同法的基本原则有 ABCDA.合同自愿原则B .合法原则C .老实信用原则D .鼓励交易原则E.减少无效合同原则35、被宣布为废标的投标书包括ABDE E 投标人不参加开标会议的标书D E 投标人不参加开标会议的标书36、 必须进行招标的项目包括CDE A 私人投资的高级别墅 B 外国老板投资的基础设施的项目 C 大型基础设施、 公用事业等关系到社会公共利益、 公众安全的项目D 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目37、 建

52、设工程施工合同按合同的计价方式可划分为 ABCD A.固定价格合同B .可调整价格合同C.单价合同D .成本加酬金合同巳专业承包合同38、 不符合建设工程委托监理合同特征的有CE A 监理合同可以是个人B 监理合同的订立必须符合工程建设程序C 监理合同的订立不需符合工程建设程序D 委托监理合同标的是服务E 委托监理合同的标的物是产生新的物质39、 建设工程施工索赔按索赔目的可分为DE A 单项索赔 B 总索赔 C 明示索赔 D 工期索赔 E 费用索赔40、合同法律关系的构成要素有 (ABC )A、主体B、内容C、客体 D、权利E、义务41、 被宣布为废标的投标书包括ABDE。A、投标书未按招标

53、文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法识别的标书E、投标人不参加开标会议的标书42、 不符合建设工程委托监理合同特征的有CE 。A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质43、 施工合同文件中的说法中，正确的有BDE 。A 、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、 变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署

54、在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理44、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为DE A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔三、名词解释题1建设工程监理 指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位委托，承担某项管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的 专业化服务活动。2、工程承发包 由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成3、建筑市场指建筑产品承发包交易活动为主要市

55、场、一般称作建设市场或建筑工程市场4不安抗辩权 指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据证明后履行方有丧失或可能丧失履行能力，在对方没有履行 或没有提供担保前，有权终止合同履行的权利。5建设工程施工合同 即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。6、建设工程招投 是指招标人或发包人将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动7、多方案报价法利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取到达修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法9索赔事件又称干扰事件，指那些使实际情况与合同规定不符合

56、，最终引起工期和费用变化的事件。10施工措施变更 指在施工过程中承包方因为工程地质条件变化，施工环境或施工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提出改变原施工措施 方案的过程。11一次裁决原则 裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理。12、施工管理费 在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工人工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用内容等13、不平衡报价法在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价

57、则可以比正常水平低些、其 目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法14双务合同 指当事人双方互负对待给付义务的合同15缺陷通知期 指从竣工之日起，通知工程或分项存在缺陷的期限；在此期间完成工程接受证书申请中知名的扫尾工作及完成修补缺陷或损害 所需的工作。16、建设工程投标 投标人根据所掌握的信息、按照诈骗识别的要求、参与投标人的竞争，以及获得建设工程承包权的法律活动 18合同价款 按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人按照要求完成工程内容时的价款。19基准日期指递交投标书截止前 28 天的日期20、工程转包 指不行使咸亨报人的管理职能

58、，不承担技术经济责任、将所承包的工程倒与转给其他人承包的行为21、施工索赔 施工合同的一方当事人，对在施工合同履行过程中发生的并非有自己责任的额外工作、额外支出工作或损失、依据合同和法律 的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为22、委托代理 是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理23、定金 是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保24风险转移 借用合同或协议，在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方。26、附加工作 指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作 27主合同指不

59、需要其他合同即可独立存在的合同28.不安抗辩权 指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据说明另一方丧失履行债务能力时，在对方没有恢复履行能力 或者没有提供担保之前，有权中止合同履行的权利29、指定分包商 是由业主指定、选定、完成某项特定工做内容并与承包商签订合同的特殊分包商30、代理 是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为 31不可抗力 指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法防止、无法控制和克服的意外事件或自然灾害32、留置 指债权人安照合同约定占有对方的财产、当债权人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置

60、该财产并 学习文档 仅供参考享有处置该财产得到优先受偿的权利33、建筑工程物资采购合同 是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议 34管理信息系统 一个由人、电脑系统等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和使用的系统。35、风险管理 就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从防止时寻求切实可 行的补救措施，使意外损失降低到最小程度36诺成合同 当事人一方的意思一旦经过对方同意即能产生法律效果的合同37缔约过失责任 合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所要