2022吉林省继续教育一级建造师试卷一遍过试题及答案

1、2022吉林省继续教育一级建造师试卷一遍过试题及答案第一部分 工程经济1、甲向乙以电话的方式发出一个要约,但在电话中并没在确定承诺的期限,则乙应( )A、可以在任何时间做出承诺B、应当在合理期限内做出承诺C、应当立即作出承诺D、要约没有生效参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、当事人向人民法院申请证据保全,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限B、答辩期限C、举证期限D、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、民事法律关系主体,是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。下列属于民事法律关系主体的有( )A、学校B、消费者协会C、建设行政主管部门D、尚未登记的合伙组织E、依法

2、设立的外资企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、监理工程师在实施监理过程中,发现设计图纸不符合合同约定的技术标准,应( )A、指示施工单位修改设计文件B、直接要求设计单位改正C、将设计文件修改后交给施工单位实施D、报告建设单位要求设计单位改正参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、下列关于合同法自愿原则的表述中,正确的是( )A、合同当事人自主决定与谁签订合同B、合同当事人自主决定是否签订合同C、合同当事人可以不受任何约束地约定合同的内容D、合同当事人的权利、义务要对等E、合同当事人自主选择任何法院解决争议参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 6、与工程建设相关的法规的表现形式多

3、种多样,以下属于与工程建设相关法规的有( )A、某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B、建设部发布的注册建造师管理办法C、某省人民政府制定的招标投标管理办法D、某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E、某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知参考答案：A、B、C 文字解析：我国法的形式主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。也就是说全国人大及常委会、国务院、省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，国务院各部、委、省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和国务

4、院批准的较大的市的人民政府有权制定法律规范性文件。市人民政府办公室与省建设行政主管部门均无权制定法律规范性文件。 7、根据有关法律规定,施工投标保证金最高额不超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、在招标投标法规定的必须招标的工程建设项目范围内,项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中,必须进行招标的是( )A、勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B、施工单项合同估算价达到160万元C、重要货物采购单项合同估算价接近100万元D、监理服务单项合同估算价30万元参考答案：A 文字解析：必须招标的项目应该是既要满足项目范围，

5、同时又要满足规模标准的要求。这两项同时满足才必须招标，本题只有A选项符合条件。 9、以下不属于我国刑法规定的刑罚种类的是( )A、罚款B、罚金C、拘留D、拘役E、劳动教养参考答案：A、C、E 文字解析：A、C属于行政处罚措施，E不属于刑事处罚措施。 10、某房地产开发项目,工程经竣工验收合格并交付使用,后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件,由于双方分歧较大而成诉,双方对工程结算款项支付时间没有具体约定,则发包人支付工程欠款的利息应从( )起算。A、工程竣工验收合格之日B、工程移交之日C、竣工结算文件提交之日D、起诉之日参考答案：B 文字解析：根据解释第18条的规定：“利息从应付工程价款之

6、日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一)建设工程已实际交付的，为交付之日；(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”故B项正确。 11、下列可以使委托代理终止的情形有( )A、代理期间届满或者代理事务完成B、被代理人取消委托或者代理人辞去委托C、代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、被代理人死亡参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、按照我国刑法关于国家工作人员身份的认定,下列( )属于国家工作人员。A、国有建筑工程公司财务负责人B、国有投资公司委派到合资公司从事管理的人员

7、C、某建筑业协会的秘书长D、国有企业借调到政府机关的工作人员E、某合资公司工作人员参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准进行监督检查,监督检查的方式可采取( )A、重点检查B、抽查C、专项检查D、书面审查E、现场检查参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、根据建设工程质量管理条例和勘察设计管理条例的相关规定,下述勘察设计单位的( )行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。A、勘察单位未按照强制标准进行勘察的B、设计单位来按照强制标准进行设计的C、设计单位未按照规定进行设计交底的D、设计单位未根据勘察成果进行设计的E、设计

8、单位指定材料供应商的参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 15、下列选项中,( )组情形导致行政处罚决定不能成立。行政机关作出处罚决定前,未依法告知当事人应予处罚的事实、事由和依据行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩行政处罚没有法定依据行政处罚不遵守法定程序A、B、C、D、参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是( )A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全责任追究制度D、安全生产检查制度参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、下列关于定金的说法中,错误的是( )A、定金的数额不得超过主合同标的额的20%B、定金一般是担保作用,违约金是承担

9、违约责任的方式C、违约金与定金均存在于主合同之中D、定金合同从实际交付定金时生效参考答案：C 文字解析：定金的数额不得超过主合同标的额的20，A项正确；定金一般起担保作用，8项正确；有关违约金的约定一般存在于主合同中，定金存在于从合同中，C项错误。定金合同为从合同，实践性合同；定金合同从实际交付定金时生效，D项正确。 18、工程竣工后,组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是( )A、质量监督站B、建设单位C、监理单位D、建设行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表

10、示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、在审理一起合同纠纷案件的过程中,首席仲裁员甲某被当事人申请回避,依法重新选定首席仲裁员后,在是否将已进行过的仲裁程序重新进行的问题上出现不同的看法,请问下列( )看法是错误的。A、当事人可以请求已进行的仲裁程序重新进行,是否准许,由仲裁庭决定B、仲裁庭可以自行决定已进行的仲裁程序重新进行C、是否重新进行仲裁程序依案件审理过程而定D、不能对已进行的仲裁程序重新进行参考答案：D 文字解析：根据仲裁法第37条第2款规定，因回避而重新选定或者指定仲裁员后，当事人可

11、以请求已进行的仲裁程序重新进行，是否准许，由仲裁庭决定；仲裁庭也可以自行决定已进行的仲裁程序重新进行。因此，选项D是不正确的。 21、某建设工程为大型购物广场,设计过程中严格执行国家工程建筑消防技术标准,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送( )审核,未经审核或者经审核不合格的,不得发给施工许可证。A、规划行政主管部门B、公安消防机构C、建设行政主管部门D、城建档案馆(室)参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、注册建造师执业的专业中,房屋建筑工程分为15个工程类别,不含( )A、高耸构筑物工程B、环保工程C、附着升降脚手架D、装饰装修工程参考答案：D 文字解析：根据民法通则第1

12、39条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内，本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间，故20天不应扣除。 23、建设项目的环境影响评价文件应报( )审批A、建设项目业主B、建设项目主管部门C、工商行政主管部门D、有审批权的环境保护行政主管部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、甲、乙约定:由乙为甲单位人员提供一次专项技术讲座。届时,乙在前去甲处的路上被丙撞伤,住进医院无法履行合同。针对此种情形,乙正确的处理方式是

13、( )A、指派自己的学生为甲单位人员进行讲座B、由于不属于自己的原因而没能履行合同,不对此承担违约责任C、要求丙承担对甲的违约责任D、自行承担对甲的违约责任E、要求丙承担对自己的侵权责任参考答案：D、E 文字解析：根据合同法121条的规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。违约责任的规则原则是严格责任原则，无论是否存在过错，均应承担违约责任；承担违约责任后可以向第三人追偿；故DE正确。 25、某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后,经过平等协商,双方达成了一个和解协议,那么对该和解协议理解正确的是( )A、

14、和解协议具有强制执行力B、和解协议是提起诉讼的先决条件C、和解协议达成后,不能再提起诉讼D、和解协议需要当事人自觉履行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301183协商，调解。劳动法规定，和解协议不具有强制执行力，需要当事人自觉履行。因此，A不正确，D正确。和解协议不是提起诉讼的先决条件，而且，和解协议达成后，可以再提起诉讼。因此，B、C不正确。 26、按照建设工程质量管理条例的规定:工程建设过程有关主体的下列行为中,除( )外都是违法的。A、为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产厂商B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程C、施工单位的总工程师经过仔细核算,变更了某

15、剪力墙的配筋方案D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、某工程的施工图设计文件未按规定送审就擅自施工,对此应承担法律责任的是( )A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、甲建筑公司与劳动者乙以书面形式签订了一份劳动合同,那么根据劳动法的规定,下列条款中属于劳动合同的必备条款的是( )A、劳动合同期限为2年B、劳动报酬为2000元/月C、劳动合同试用期为3个月D、违约金数额为5000元E、从事的工作是财务会计参考答案：A、B、D、E 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。根据劳

16、动法规定：(1)劳动合同的必备条款包括：1)劳动合同期限；2)1作内容；3)劳动保护和劳动条件；4)劳动报酬；5)劳动纪律；6)劳动合同终止的条件；7)违反劳动合同的责任。(2)劳动合同的可备条款包括：1)试用期条款；2)保守商业秘密条款。 29、下列关于专利权期限的说法正确的是( )A、发明专利权的期限是20年B、实用新型专利权的期限是10年C、外观设计专利权的期限是5年D、发明专利权期限自批准日起计算E、专利权期限届满后,专利权终止参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 30、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。A、施

17、工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、下列关予设备更新作用的描述中,错误的是( )A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 2、借贷记账法的记账规则有借必有贷,是指任何一笔经济业务的数据( )A、都必须计入同一账户的借方和贷方B、计入的借方账

18、户的数量等于贷方账户的数量C、所登记的借方账户类型与贷方账户类型相同D、都必须同时计入两个或两个以上相互联系账户的借方和贷方参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、施工企业购入的专利属于( )A、资本性支出B、生产成本C、营业外支出D、投资性支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单,这是指( )A、投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充B、投标人对清单内容的调整要通知招标方C、投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价D、投标人对清单内容不允许作任何更改变动参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、当法定盈余公积金累积达到注册资本金的一定比例时,可不再提取盈

19、余公积金。这个比例应是( )A、25%B、50%C、75%D、100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、在制定人工定额时需要拟定正常的施工作业条件,这主要包括拟定( )A、施工作业的内容B、施工作业的时间C、施工作业地点的组织D、施工作业人员的组织E、施工作业的方法参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 7、企业采用经营租赁方式租用设备,在计算每期净现金流量时,考虑的项目有( )A、销售收入B、设备折旧费C、所得税D、租赁费E、贷款利息参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 8、在下列情形中,应该使用扩张性财政政策的有( )A、总需求小于总供给B、经济中存在通货膨胀C、经济处于萧条

20、阶段D、经济增长速度过快E、国民收入低于充分就业的收入水平参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 9、分部分项工程量清单的12位项目编码中,由清单编制人设置的是( )A、8到10位B、9到11位C、9到12位D、10到12位参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、采用实物单价法进行投标报价时,有关人工、材料和施工机械台班的单价,应当采用( )A、国家颁布的价格B、地区统一的价格C、行业统一价格D、当时当地的实际市场价格参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、总结和评价企业财务状况和经营成果的比率分析法,主要包括( )A、偿债能力分析B、营运能力分析C、盈利能力分析D、发展能力分析E、经营能力

21、分析参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 12、要求企业主要领导人在借款合同有效期内担任领导职务等内容的条款,属于( )A、特殊性保护条款B、政策性保护条款C、行政性保护条款D、一般性保护条款参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、可行性研究报告中的投资估算深度,应满足( )A、金融机构信贷决策的需要B、设备订货合同谈判的要求C、施工图设计的需要D、投资控制准确度要求参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、采用预算单价法套用预算单价计算工程直接费时,若分项工程施工工艺与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械数量增减时,一般( )A、按实际价格换算预算价格B、编制补充单价表C、调量不

22、换价D、直接套用预算单价参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定资产投资现值为C,流动资金现值为D,则项目净现值率为( )A、A/CB、B/CC、B/（C+D）D、A/（C+D）参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、在研究招标文件的合同条件方面,要核准一些准确日期,其中与计算标价有关的是( )A、投标有效期B、缺陷通知期C、总工期及分段验收的工期D、从签约到开工允许的日期参考答案：C 答案解析：为了制定施工进度计划、施工方案和计算标价,投标人在研究招标文件的合同条件方面,要核准一些准确日期,包括投标截止日期和时间;投标有效期;招标文件中

23、规定的由合同签订到开工的允许时间;总工期及分段验收的工期;缺陷通知期等。其中与计算标价有关的是总工期及分段验收的工期。 17、通过静态投资回收期与某一指标的比较,可以判断方案是否可行。该项指标是( )A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、个别资金成本率计算中的普通股成本使用的计算思路是( )A、风险溢价模式B、风险管理模式C、股利增长模式D、资本资产定价模式参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、按照使用性质、用途和用量大小,定额材料消耗指标包括( )A、净材料量B、主要材料C、零星材料D、材料损耗E、辅助材料参考答案：B、C、

24、E 答案解析：暂无解析 20、通过控制工资与物价来抑制通货膨胀的政策被称为( )A、财政政策B、收入政策C、工资政策D、人力政策参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、某施工企业2009年利润计算有关数据如下:结算收入25000万元;工程结算成本20000万元,工程结算税金及附加800万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产和固定资产出租收入3000万元;其他作业成本2000万元,.其他业务应负担税金60万元;资产减值损失120万元;公允价值变动收益200万元;管理费用1000万元;财务费用l600万元,投资收益1400万元。该公司营业利润为( )A、4540万元B、5820万元C、4

25、020万元D、6020万元参考答案：C 答案解析：营业利润=工程结算收入-工程结算成本-工程结算税金及附加+其他收入-其他成本-其他业务应负担税金-管理费用-财务费用+公允价值变动收益-资产减值损失+投资收益=25000-20000-800+3000-2000-60-1000-1600+200-120+1400=4020万元 22、某企业2010年2月购入一项专利技术价值20万元;购入一台机器10万元;购入股票价值5万,并打算短期持有;购入汽车8万元;购入原材料2万元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业流动资产的有( )A、专利技术B、机器C、短期持有的股票D、汽车E、原材料参考答案：C、

26、E 答案解析：暂无解析 23、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,其他项目清单中的招标人部分包括( )A、预留金B、总承包服务费C、零星工作费D、材料购置费E、安全施工费参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 24、某施工企业年末流动资产合计数为66455.7万元,流动负债数为72106.5万元,该企业流动比率为( )A、0.08B、0.92C、1.08D、1.92参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、下列各项中,属于人力政策的有( )A、人力资本投资B、完善劳动市场C、协助工人进行流动D、降低最低工资标准E、增加劳动力的数量和质量参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 26、企业现金

27、具体包括( )A、库存现金B、银行本票C、银行汇票D、商业汇票E、各种形式的银行存款参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 27、使用概算指标法时,拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用概算指标,调整方法包括( )A、调整概算指标中直接工程费单价B、调整概算指标中的每平方米（立方米）造价C、调整概算指标中变更结构的价格D、调整概算指标中的工、料、机数量E、调整概算指标中的工、料、机价格参考答案：B、D 答案解析：拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括调整概算指标中的每平方米(立方米)造价和调整概算指标中的工

28、、料、机数量。 28、单项工程综合概算文件一般包括两大部分内容,即编制说明和( )A、工程预算B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、项目投资影响的四因素模式,把建设工程项目投资控制分为四种类型,其中第一种类型作用为( )A、是对项目各阶段技人要素(非工作本身需要的)投资成本的控制B、是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制C、是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的D、是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益(或使用功能)的目的参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、当初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技

29、术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时,编制工程概算可以采用( )A、单位工程指标法B、概算指标法C、概算定额法D、类似工程概算法参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、项目的实施阶段包括( )A、设计阶段B、招投标阶段C、施工阶段D、动用前准备阶段E、保修期参考答案：A、C、D、E 文字解析：项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。招标阶段工作分散在设计前的准备阶段、设计阶段和施工阶段中进行,因此一般不单独列为招标投标阶段。 2、信息是以口头、书面或电子方式传递的知识、( )、情报。A、声音B、数字C、文字D、新闻参考答案：D 文字

30、解析：暂无解析 3、业主方和项目参与各方作信息分类时,应尽可能做一些统一分类规定,以方便信息交流和( )A、信息加工B、信息共享C、信息存储D、信息收集参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、分层法在实际应用中按合同结构分：( )A、业主单位B、总承包C、专业分包D、劳务分包E、设计单位参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 5、建设工程施工合同的计价方式主要有( )A、固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同B、变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同C、单价合同、总价合同、成本加酬金合同D、单价合同、总价合同、固定成本加费用合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、工期索赔的计

31、算方法包括( )A、直接法B、间接法C、比例分析法D、网络分析法E、关键线路分析法参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 7、编制项目管理规划大纲的程序中,分析项目环境和条件后的程序是( )A、确定项目管理组织模式、结构和职责B、明确项目管理内容C、收集项目的有关资料和信息D、编制项目目标计划和资源计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、影响建设工程项目质量的管理因素,主要是决策因素和( )A、生产因素B、技术因素C、科学因素D、组织因素参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、根据中华人民共和国建筑法的规定,物资采购工作应符合( )A、有关合同所规定的数量、技术要求和质量标准B、工程进度、安

32、全、环境和成本管理等要求C、国际惯例关于数量、技术要求和质量标准D、设计文件所规定的数量、技术要求和质量标准E、业主方指定的数量、技术要求和质量标准参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 10、伤亡事故按其后果严重程度分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,应由( )决定。2005年真题A、政府主管部门B、业主C、施工企业D、行业协会参考答案：C 文字解析：大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由企业自主决定。 1

33、2、已知某基础工程经过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有( )A、该计划的工期为12天B、工作46最早开始时间为4天C、关键线路为1356D、工作26为非关键工作E、工作34为虚工作参考答案：A、D、E 文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1246(最长的线路)；工作26不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作46最早开始时间为24工作和13工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作34用虚线表示,是虚工作。 13、在单代号网络计划中,两项工作之间的时间间隔( )与工作时差的关系是( )A、工作总时差等于该工作与

34、其所有紧后工作时间间隔的最小值B、工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值C、工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值D、工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、建造师是一种( )的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称。A、技术职称B、工作职务C、技术岗位D、专业人士参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、监理工程师应当按照工程管理规范的要求,采取( )等形式,对建设工程实施监理。A、旁站B、抽查检验C、巡视D、见证取样E、平行检查参考答案：A、C、E 文字解析：引自建设工程质量管理条例第三十八条。 16、所谓位置

35、观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的( )进行比较分析。A、要素B、程序C、上下限范围D、取值标准参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、施工总承包管理模式的基本出发点是( )A、质量控制不必由监理单位负责,有利于监理单位的项目管理工作B、可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包,有利于缩短建设周期C、对发包人的付款必须由业主直接支付,有利于业主控制项目总投资D、由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调,大大减轻了业主方工作参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、国内外用于进度计划编制的商业软件都是基于( )的原理编制的。A、横道图进度计划B、工程网络计划C、责任矩阵图D、

36、形象进度参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、下列有关施工任务的委托模式的叙述正确的是( )A、业主方委托由多个施工单位组成的施工合作体作为施工总包单位B、业主方委托一个施工单位作为施工总包管理单位C、业主方委托一个施工单位作为施工总包单位,但施工总包单位不能再委托其他施工单位作为分包单位配合施工D、业主方委托由多个施工单位组成的施工联合体作为施工总包管理单位,但业主方不能委托其他施工单位作为分包单位进行施工E、提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包参考答案：A、B、E 文字解析：建筑法第24条明确规定，“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工

37、程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位”。施工承包单位可以再将工程进行分包。 20、生产经营单位应制定书面程序,以便对职业安全健康文件的识别、批准、发布和撤销,以及对职业安全健康有关资料进行控制,确保其满足( )要求。A、明确体系运行中哪些是重要岗位以及这些岗位所需的文件,确保这些岗位得到现行有效版本的文件B、职业安全健康管理体系文件应书写工整、便于使用者理解,并应定期评审,必要时予以修改C、职业安全健康管理的关键岗位与职责D、传达到企业内所有相关人员或受影响的

38、人员E、根据法律、法规的要求和(或)保存知识的目的,对留存的档案性文件和资料应予以适当标识参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、实施项目信息门户是有重大价值的,传统建设工程中( )的问题都与信息交流有关。A、13B、12C、23D、34参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、因果分析法,也称为质量特性( ),其基本原理是对每一个质量特性或问题,利用此法逐层深入排查可能的原因。A、分层法B、排列图法C、要因分析法D、直方图法参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、重大事故应急救援体系响应程序正确的是( )应急启动；应急关闭；警情与响应级别确定；救援行动；应急恢复。A、B、C、D、参

39、考答案：B 文字解析：暂无解析 24、环境管理体系内容的核心要素有( )个。A、7B、10C、15D、17参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、职业健康安全与环境管理体系程序文件可按“4WIH”的顺序和内容来编写。其中,4W是指( )A、谁做(who)B、为什么做(why)C、什么时间做(when)D、在什么地点做(whE、re)E做什么(what)参考答案：A、C、D、E 文字解析：程序文件的内容可按照“4W1H”的顺序和内容来编写,即明确程序中管理要素由谁做(who),什么时间做(when),在什么地点做(where),做什么(what),怎么做(how)。 26、用以指导合同实施和索赔

40、工作的分析是合同的( )分析。A、法律基础B、承包人主要任务C、发包人的责任D、合同价格参考答案：A 文字解析：合同的法律基础分析主要指了解掌握与合同有关的法律的基本情况,用以指导整个合同实施和索赔工作。 27、建设工程项目管理的核心任务是项目的( )A、目标规划B、目标比选C、目标论证D、目标控制参考答案：D 文字解析：项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。 28、应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施,包括( )A、应急指挥和组织机构B、施工场外应急计划、事故应急处理程序和措施C、指挥和组织机构人员职责、

41、分工D、应急设备E、经常性地进行事故应急训练参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 29、建设工程项目信息的有些编码并不是针对某一项管理工作而编制,如投资控制成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码,因此就需要进行( )A、编码组合B、编码分解C、编码分类D、编码分析参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、施工生产要素的质量控制具体为劳动主体的控制、( )A、成本的控制B、劳动对象的控制C、施工工艺的控制D、施工设备的控制E、施工环境的控制参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、专用架桥机可按( )的不同进行分类。A、移粱方

42、式B、吊装力式C、导梁形式D、缆索形式E、送粱方式参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 2、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患( )的人。A、精神病B、皮肤病C、严重关节炎D、癫痫病参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、在钻孔灌注桩施工中,钻孔的倾斜度允许偏差为( )

43、A、1B、2C、15D、3参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、公路工程施工招标投标活动应当遵循的原则有( )A、择优B、公开C、公正D、公平E、诚信参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、水泥稳定基层中水泥剂量不宜超过( )A、4B、5C、6D、7参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、建立完整的合同管理制度包括( )A、合同审查批准制度B、合同档案管理制度C、合同管理绩效考核制度D、合同管理的公证制度E、印鉴及证书管理使用制度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文

44、件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请( )同意后方可修改。A、业主单位的上级主管单位B、施工单位的上级主管单位C、监理单位的上级主管单位D、原批准初步设计的主管单位参考

45、答案：D 文字解析：暂无解析 10、可用于排地下和地表水的排水设施是( )A、排水沟B、暗沟C、渗沟D、拦水带参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、机械设备操作前要进行检查,首先进行( )运转。A、实验B、空车C、实际D、计算参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、在开挖土方过程中,开挖深度超过( )时,其边缘上面作业同样应视为高处作业。A、2mB、3mC、4mD、5m参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的自由时差是( )A、0B、1C、2D、3参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、在基层上用

46、于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 15、在混合工作队式的施工组织形式时,其特点有( )A、项目经理权利集中B、有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用C、办事效率高,解决问题快D、职能专一,关系简单E、把职能原则和对象原则结合起来参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、按照通风、防尘安全要求,应每月至少取样分析或检测一次的指标有( )A、空气成分B、施工人员数量C、施工机械数量D、风速E、含尘量参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 17、公路工程中,配备最普遍的技术工人是测量工和( )A、钢筋工

47、B、术工C、实验工D、混凝土工参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是( )A、工期小于1年或合同价值小于100万元B、工期小于1年或合同价格大于100万元C、工期大于1年或合同价格小于100万元D、工期大于1年或合同价格大于1

48、00万元参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、可测量距离的仪器有( )A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、罗盘仪E、全球定位系统(GPS)参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 22、施工单位安全生产管理三类人员是指( )A、单位负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员B、项目经理、包工头、农民工C、总工、技术主管、工人D、项目经理、项目副经理、总工参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、交

49、通基本建设资金监督管理的基本原则有( )A、专款专用原则B、分级负责原则C、设计变更控制原则D、全过程监督原则E、效益原则参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 25、施工平面布置图包含的内容一般不包括( )A、原有地形地物B、距离施工现场较远的城镇C、安全消防设施D、施工防排水临时设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、按照公路水运工程试验检测管理办法的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是( )A、甲、乙两个等级B、甲、乙、丙3个等级C、一、二、三3个等级D、一、二两个等级参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基

50、同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束C、结束到开始D、结束到结束参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、中央分隔带施工中埋设横向塑料排水管,其基槽的沟底坡度大小为( )A、和路面横坡一致B、与路线纵坡一致C、03D、033参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、公路电力供电应根据用电容量、工程特点和( )来选用地方可靠电源。A、隧道长度B、桥梁长度C、地质特征D、负荷性质参考答案：D

51、文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。A、质量监督机构B、监察机构C、发包人D、相关水行政主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据泵站担负的任务不同,泵站枢纽布置一般有( )等几种典型布置形式。A、灌溉泵站B、排水泵站C、混流泵站D、排灌结合站E、轴流泵站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 3、在蓄滞洪区内建设的非防洪工程投入生产或使用时,其防洪工程设施应经( )部门验收。A、建设单位B、县级以上人民政府C、水行政主管部门D、流域机构参考答案：C 文字解析

52、：暂无解析 4、锚固按结构形式分为( )A、抗滑桩B、抗压桩C、锚洞D、喷锚支护E、预应力锚固(锚索)参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、将厂房本身作为挡水建筑物,一般为低水头( )水电站。A、坝式B、引水式C、坝后式D、河床式参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、防止土体发生流土渗透变形的工程措施主要有( )A、铺设反滤层B、设置垂直防渗体C、增加出口处盖重D、设置排水沟或减压井E、设置水平防渗体参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、下列属于特殊高处作业的有( )A、强风高处作业B、异温高处作业C、雪天高处作业D、雾天高处作业E、夜间高处作业参考答案：A、B、C、E

53、 文字解析：暂无解析 8、除快硬水泥以外,其他水泥存储超过( )个月应复试其各项指标,并按复试结果使用。A、05B、1C、2D、3参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、水利工程保护范围内的土地应( )A、与工程占地范围一起征用B、不征用C、由工程管理单位进行管理D、临时征用参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、一般标准木模板的周转率为( )次。A、510B、1015C、2030D、3050参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考答案：C 文字解析：暂无解析 12

54、、江河、湖泊在相应保证水位时的流量称为( )A、设计流量B、校核流量C、保证流量D、安全流量参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、纯压式灌浆用于孔深为( )的情况。A、超过15mB、不超过l5mC、不超过20mD、超过20m参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、在坝、堤基或围堰中,由多排孔组成的高喷墙的施工顺序为( )A、先上游孔,后中间排孔,最后下游排孔B、先下游排孔,后中间排孔,最后上游排孔C、先下游排孔,后上游排孔,最后中间排孔D、先中间排孔,后下游排孔,最后上游排孔参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意的B、计

55、算不同断面的位置水头时,必须选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土,其抗渗性能检查其( )A、渗透系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、土地管理法规定,征收耕地的补偿费用包括( )A、复建补偿费B、地上附着物和青苗补偿费C、土地补偿费D、专项设施迁建费E、安置补助费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 18、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员

56、会2002年第78号公告),社会保障及企业计提费属于( )A、基本直接费B、其他直接费C、间接费D、税金参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、征地补偿和移民安置资金包括( )A、土地补偿费、安置补助费B、勘测设计科研费、实施管理费、技术培训费C、安置区移民的生产生活费D、库底清理费和淹没区文物保护费E、移民个人财产补偿费和搬迁费参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 20、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由( )

57、承担。A、承包人B、监理人C、发包人D、材料和设备的供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、某水利工程人工预算单价中级工50元工时,柴油32元kg,台时一类费用调整系数10(已知定额查得第一类费用：4267元台时；第二类费用：24工时台时,柴油106kg台时),则该74kW推土机的台时费为( )元台时。A、4267B、4592C、8859D、10965参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、施工单位应当依法取得( )后,方可从事水利工程施工活动。A、施工许可证B、施工监理证C、工程付款D、安全生产许可证参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、碾压土石坝反滤层中可以设置的分缝是( )A、横

58、缝B、竖缝C、斜缝D、错缝参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),下列属于发包人违约的情形有( )A、发包人未能按合同规定的时间提供施工用地B、发包人未提供测量基准C、发包人未按期提供应由发包人负责的图纸D、发包人未能按合同支付各项预付款E、发包人未按合同规定参加监理例会参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、碎石时常用的破碎机械有( )A、颚板式碎石机B、反击式碎石机C、冲击式碎石机D、锥式碎石机E、锤式碎石机参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 26、从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员,应

59、当( )A、有5年以上的工作经验B、有10年以上的工作经验C、通过水行政主管部门批准D、通过国家考试,取得相应的资格参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、当温度回升时(仍低于O)因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为( )A、静水压力B、静冰压力C、动水压力D、动冰压力参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、水利基本建设项目稽察暂行办法规定,稽察工作的原则是( )A、迅速、真实、准确B、平等、公正、客观C、公正、平等、客观D、客观、公正、高效参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、在堤防、护堤地进行下列活动,违反河道管理条例规定的有( )A、建房B、放牧C、种草D、晒粮E、开展集市贸易活动参

60、考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、水利水电工程施工总承包特级企业,资质标准要求企业注册资本金至少应为( )A、2000万元B、5000万元C、2亿元D、3亿元参考答案：D 文字解析：暂无解析 第六部分 建筑实务1、施工单位在( )的地方施工,应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。A、车辆、行人通行B、夜间施工C、夜间施工无照明设施D、没有车辆、行人通行参考答案：A 文字解析：施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。施工单位在车辆、行人通行的地方施工,应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。 2、适宜建造体育馆