2022最全东北地区一级建造师职称考试真题360题精选(含答案)

1、2022最全东北地区一级建造师职称考试真题360题精选(含答案)第一部分 工程经济1、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括( )A、验收程序是否合法B、验收组织形式是否合法C、竣工验收资料是否齐全D、实体质量是否存有严重缺陷E、竣工结算是否编制参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、下述行为中,由工程建设单位承担相应的行政责任的有( )A、暗示设计单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量B、任意压缩合理工期C、迫使承包方以低于成本的报价竞标D、施工图设计文件未经审查,擅自施工E、未对钢材和商品混凝土进行检验参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设单位有A、B、C、D所列行为的，将

2、被责令改正、处以罚款。E行为由施工单位承担责任。 3、依据税法的有关规定,企业所得税的征税对象,通常包括( )A、生产、经营收入B、国债收入C、利息收入D、租赁收入E、特许权使用费收入参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、李女士在某财产保险公司投了一份车损险,如果保险公司对该保险合同中的保险责任的免除条款未向李女士明确说明,将会产生的法律后果是( )A、该保险合同无效B、该条款不产生效力C、对该条款作不利于保险公司的解释D、可以减少投保人李女士的保险费参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301191中保险人的说明义务。根据保险法第l8条规定：保险合同中规定有关保险人责任免除条款的

3、，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确说明，未明确说明的，该条款不产生效力。因此，本题的正确选项是B。 5、当双方或一方当事人是公民时,向法院申请执行的期间为( )A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、依据合同法的规定,下列关于要约撤回的表述中,正确的是( )A、要约生效之前可以撤回B、要约到达之后可以撤回C、撤回通知在要约之前到达受要约人时可以撤回D、撤回通知与要约同时到达受要约人时可以撤回E、撤回要约必须经过受要约人的同意参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 7、某施工单位在施工作业时,向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放

4、标准,则受到危害的人有权要求( )承担责任。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：本题中不存在共同侵权,侵权责任,应由侵权行为人承担责任。 8、根据合同法第9条的规定,签订合同的当事人应当具有( )A、相应的民事权利能力B、相应的民事行为能力C、完全的民事权利能力和民事行为能力D、相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D 文字解析：合同法第9条规定“当事人订立合同，应当具有相应的民事权力能力和民事行为能力”，所以选项D是正确的。 9、下列对连带责任的表述正确的是( )A、连带债务人的每一方都负有清偿全部债务的义务B、债权人可以向多个债务人请求履行任何比例债

5、务,债务人不得以债务人之间的约定而拒绝履行C、连带债务人一人履行了全部债务后,其他债务人对债权人的债务即行解除D、履行债务超过其应承担份额的债务人,有权向其他债务人追偿E、债权人可以向多个债务人请求履行任何比例债务,债务人可以以债务人之间的约定而拒绝履行参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、某建筑公司与某保险公司签订了一份财产保险合同,后来发生了特定事由,该保险公司解除了与建筑公司的保险合同,这些特定事由包括( )A、建筑公司故意隐瞒事实,不履行如实告知义务B、建筑公司因过失未履行如实告知义务,足以影响保险公司决定是否承保或者提高保险费率C、建筑公司在发生保险事故的情况下,不积极

6、采取措施致使保险事故扩大化D、在合同有效期内,该保险合同标的的危险程度增加E、建筑公司因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、下列关于民事诉讼和仲裁关系,处理错误的是( )A、甲、乙双方当事人在买卖合同中约定,与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁,而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼,人民法院在审查起诉时,发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议,因此,未予以受理B、甲、乙双方因赡养问题发生纠纷,双方当事人就此达成书面约定,将该纠纷申请仲裁,不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时,人民法院没有理

7、会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院提出管辖异议,人民法院裁定驳回了其请求C、甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方对该仲裁协议的效力问题提出异议,双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认该仲裁协议的效力,人民法院受理了该案件D、甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁,甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时,人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据,发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足,因此,裁定不予以执行参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包商购买走私钢材

8、的合同C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形： 13、某建设项目环境影响评价文件在获得批准之后,因故一直没有动工建设。延建若超过( ),其环境影响评价文件需报原审批部门重新审核。A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据建设工程质量管理条例的规定,工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考答案：B

9、文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 15、甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明凭单提货。乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则( )A、丙应对乙承担违约责任B、甲、丙对乙承担连带责任C、甲对乙承担违约责任D、甲对乙承担主要责任,丙对乙承担次要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益

10、性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同,并且约定了试用期。那么,根据我国劳动法的规定,双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过( )A、1个月B、3个月C、6个月D、1年参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的

11、项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、甲公司与乙公司订有买卖合同,甲交货l00吨水泥后,尚欠乙公司水泥20吨,同时乙公司尚欠甲公司150万元,后乙公司分立为丙、丁两公司,则下列正确的是( )A、丙、丁两公司相约各自承担50%欠款,甲要求丙还款100万元,而丙可以以与丁有约定为名,拒绝还款B、丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%,则甲不能要求丙还款100万元C、乙在分立时应通知甲公司,并征得甲公司同意D、丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E、企业分立属于法定的权利义务概括转移参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 20、当事人向人民法院申请证据保全

12、,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限B、答辩期限C、举证期限D、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、建设工程开工前,施工图设计文件应送施工图审查中心进行审查,经审查合格后方可用于施工。这里,送审者是该工程的( )A

13、、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后,经过平等协商,双方达成了一个和解协议,那么对该和解协议理解正确的是( )A、和解协议具有强制执行力B、和解协议是提起诉讼的先决条件C、和解协议达成后,不能再提起诉讼D、和解协议需要当事人自觉履行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301183协商，调解。劳动法规定，和解协议不具有强制执行力，需要当事人自觉履行。因此，A不正确，D正确。和解协议不是提起诉讼的先决条件，而且，和解协议达成后，可以再提起诉讼。因此，B、C不正确。 24、下列案件纠纷中,受仲裁法调整的是( )A

14、、婚姻、继承纠纷B、建设工程施工合纠纷C、农业承包合同纠纷D、加工承揽合同纠纷E、劳动争议纠纷参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 25、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的工程质量保修书关于保修期的约定条款,其中符合建设工程质量管理条例规定,属合法有效条款的有( )A、地基基础和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、卫生间防水为8年C、电气管线、给排水管道为2年D、供热与供冷系统为2年E、装饰装修工程为1年参考答案：A、C 文字解析：对于国家明确规定了最低保修期的，建设单位和施工单位协商的保修期限只能等于或大于国家规定的期限；对于国家没有明确规定保修期限

15、的，双方可以协商决定。 26、下面说法错误的是( )A、债券属于有价证券B、债券是一种虚拟资本C、债券是债权的表现D、债权人是公司股东参考答案：D 文字解析：债券属于有价证券、债券是一种虚拟资本、债券是债权的表现。债权人不同于公司股东，是公司的外部利益相关者。 27、以下是施工单位试验员张某和监理工程师王某在某综合楼工程施工过程中的几次具体见证取样行为,其中符合要求的是( )A、预制梁取样:由试验员张某和监理工程师王某到预制构件厂随机抽取三榀,作好标识后由构件厂送往试验室B、水泥样:由试验员张某和监理工程师王某一起到施工现场水泥库房随机抽取C、梁钢筋焊件试件:在钢筋加工场随机抽取后截取D、基础

16、混凝土:在搅拌机出料口抽取参考答案：B 文字解析：要求见证取样在施工现场抽取，但这个现场有其具体的地方：A选项是对大型构件取样中，常见的错误做法；C项中钢筋样本应当到梁中随机抽取，也是工程中常见的错误做法；D项应当在浇筑地点，这个浇筑地点是随着工程的不断建筑而变化的，也可能和出料口很近，但原则不能因距离的长短而改变。 28、赵某是一设计公司经理,他认为其是经董事会讨论通过决定聘任的,就应当对公司的重要事务拥有职权,其范围应当包括( )A、主持公司的生产经营管理工作,执行股东会决议B、组织实施公司年度经营计划和投资方案C、制定公司的具体章程D、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人E、董事会授予的其

17、他职权参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 29、工程施工过程中,施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全事故,致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏,为此施工单位应当承担赔偿责任,该责任属于( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：B 文字解析：建设单位损害的发生是由于施工单位违反法定义务而不是违反合同义务而造成的，所以应承担侵权责任，而非违约责任。 30、张某承包了某建筑工程的全部装潢业务,总承包额为100万元。由于完成时间紧迫,张某将价值20万元和30万元的装潢业务分别包给王某和刘某,以在预定工期完成工程。本例中,营业税的扣缴义务人是( )A、张某B、王某C、刘

18、某D、三人各自缴纳自己的营业税参考答案：A 文字解析：本题考点为1Z301202熟悉营业税和所得税中建筑安装业务实行分包或者转包的，以总承包人为扣缴义务人。本题中张某为总承包人，王某和刘某为分包承包人，因此，营业税的纳税人为张某，正确答案为A，其他选项不对。 第二部分 项目管理1、若借款企业预测市场利率将下降,则应与银行签订( )A、固定利率合同B、定额利率合同C、浮动利率合同D、变动利率合同参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、对于我国投资项目( )A、备案制B、审批制C、报告制D、核准制参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、下列建设投资中,属于项目静态投资的是( )A、基本预备费B、建设期

19、间新增税费C、涨价预备费D、建设期利息参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、计算分项工程直接费,如果机械设备所占比重较大,使用均衡性较差,机械设备搁置过长而使其费用增加,而这种机械搁置又无法在定额中给予恰当的考虑时,宜采用( )A、作业估价法B、匡算估价法C、定额估价法D、直接估价法参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、措施项目清单中应包括为完成工程项目施工而发生在施工前和施工过程中的非工程实体项目。编制措施项目清单时,若出现建设工程工程量清单计价规范中措施项目一览表未列的项目,编制人( )A、不得对措施项目一览表进行补充B、可以将其与其他措施项目合并C、可以根据拟建工程的实际情况进行补充D、

20、可以将其费用综合在分部分项工程量清单中参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、下列不属于价值工程特点的是( )A、价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑B、价值工程是一个有计划、有组织的管理活动C、价值工程将功能转化为能够与成本直接相比的量化值D、价值工程的目标是以最低成本,使产品具备它必须具备的功能参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、我国目前实行的工程量清单计价,来用的综合单价是( )A、预算单价B、实物单价C、部分费用综合单价D、全费用综合单价参考答案：C 答案解析：按照我国目前的工程量清单计价规范,计价采用的是部分费用综合单价。分部分项工程单价中综合了直接工程费、管理费:利

21、润,并考虑了风险因素,单价中未包括措施费、规费和税金,是不完全费用单价。 8、会计要素包括( )A、收入、费用B、资产、负债C、债权人权益D、所有者权益E、利润参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 9、设备安装工程概算的审查,除编制方法、编制依据外,还应注意审查( )A、采用预算单价或扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适B、安装工程初步设计图纸是否符合设计要求C、工程量计算是否符合规则要求D、当采用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理E、审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 10、根据建设工程工程量清单计价规范( )

22、,工程量清单应由( )编制。A、招投标管理部门认可的代理机构B、具有相应资质的工程造价咨询人C、具有招标代理资质的中介机构D、项目管理公司合同管理机构参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、投资活动流入的现金主要包括( )A、收回投资所收到的现金B、吸收投资所收到的现金C、取得投资收益所收到的现金D、处置固定资产所收回的现金净额E、取得无形资产所收回的现金净额参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 12、价值工程的目标是( )A、通过降低产品的寿命周期成本从而提高产品的价值B、以最低的寿命周期成本使产品具备必需具备的功能C、强调不断改革和创新,获得新方案,提高产品的技术经济效益D、通过有

23、计划、有领导、有组织地开展活动,以达到提高方案价值参考答案：B 答案解析：暂无解析 13、某施工企业拟租赁一台施工机械,已知该施工机械的价格为72万元,租期为7年,每年末支付租金,租金按附加率法计算,折现率为10%,附加率为4%,则每年应付租金为( )万元。A、13.44B、20.37C、12.27D、14.79参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、发生的汇兑收益属于( )A、管理费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按年数总和法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、1

24、15100%B、215100%C、315100%D、415100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、对于工程造价管理部门,施工图预算所起的作用是( )A、监督检查执行定额标准的依据B、招投标的重要基础C、合理确定工程造价D、审定招标工程标底E、测算造价指数参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 17、根据建标2003206号文件,建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费,属于建筑安装工程的( )A、措施费B、直按工挣费C、企业管理费D、现场管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、营运能力分析中,总资产周转率指标大小的取决因素是( )A、流动资产周转率和流动资产占总资产

25、的比重B、固定资产周转率和固定资产占总资产的比重C、存货周转率和存货占总资产的比重D、应收账款周转率和应收账款占总资产的比重参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、根据企业会计准则及其相关规定,资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等书面文件统称为( )A、会计报表B、财务报表C、静态报表D、动态报表参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、债券的发行价格有( )A、以债券票面金额为发行价格的平价B、以发行方与承销方双方协商的议价C、以高于债券票面金额为发行价格的溢价D、以低于债券票面金额为发行价格的折价E、以评估公司评估后确定的市场公允价参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 21

26、、施工企业需要向职工支付工资属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、下列属于指定用途的留存收益有( )A、接受无偿捐赠B、未分配利润C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 23、更新是对整个设备进行更换,属于完全补偿,适用于设备的磨损形式为下列( )A、可消除性的有形磨损B、不可消除性的有形磨损C、第一种无形磨损D、第二种无形磨损E、无形磨损参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 24、某施工企业一设备的购入成本为41100万元,使用年限为5年,预计净残值率为5%。该设备的年折旧率为( )

27、A、5%B、19%C、20%D、25%参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、建设工程项目管理是落实( )的基本形式和方法。A、连续性的投资活动B、间断性的投资活动C、一次性投资活动D、多次性投资活动参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、资金成本用相对数表示,其公式是( )A、资金使用费和资金筹集费除以筹资额的商B、资金使用费除以筹资额的商C、资金筹集费除以资金使用费的商D、资金使用费占筹资净额的比率参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、下列选项属于建设项目决策阶段的工作是( )A、投资意向B、市场调研与投资机会分析C、项目建议书D、项目后评价E、可行性研究参考答案：A、B、C、E 答案解

28、析：建设项目决策阶段的主要任务是进行一系列调查与研究,为投资行为作出正确的决策。建设项目的决策工作并不是一次完成,而是由粗到细,由浅入深地进行。一般分为以下工作:投资意向、市场调研与投资机会分析、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究、建设项目决策等。而项目后评价不属于该阶段的工作,故选项ABCE正确。 28、设备的有形磨损,致使设备( )A、性能、精度降低B、运行和维修费用增加C、使用价值不变D、自然寿命不变E、使用效率的降低参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 29、在确定完分包工作内容后,承包商要发出分包询价单。分包询价单的要求与某个文件基本一致,这个文件是( )A、工程投标文件

29、B、工程招标文件C、工程施工方案D、工程设计文件参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、工业项目初步设计的主要工作有( )A、确定建设规模B、确定生产组织形式C、确定融资方案D、编制总概算E、编制施工组织进度计划参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合,是一次性的质量工作系统,并非永久性的质量管理体系,即作用的( )不同。A、目标B、时效C、结果D、方式参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是( )A、变动单价合同B、固定总价合同C、变动总价合同D、成本加酬金合同参考

30、答案：D 文字解析：采用成本加酬金合同,承包商将按工程实际发生成本加固定酬金进行结算,不承担任何价格变化或工程量变化的风险,这些风险都由业主承担。 3、对建筑工程项目而言,银行履约保函可分为( )A、有收兑期限的银行保函和无收兑期限的银行保函B、可转让的银行保函和不可转让的银行保函C、可撤销的银行保函和不可撤销的银行保函D、有条件的银行保函和无条件的银行保函参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、下列监理人的权限中属于经业主特别授权方可进行处理的有( )A、工程进度款的审核确认B、工程竣工日期的签认C、竣工验收结论的签认D、根据施工情况对承包人的合同义务进行变更参考答案：D 文字解析：经发包人的

31、特别授权,工程师可以对承包人的合同义务进行变更。 5、赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( )A、质量和费用B、安全和进度C、费用和质量D、进度和费用参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、下列单代号网络计划的工期为( )天。A、23B、24C、31D、35参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、承包人发现索赔机会后,首先应( )A、调查和跟踪干扰事件原因B、口头通知发包人将提起索赔C、以书面形式将索赔意向及时通知发包人或工程师D、起草索赔文件参考答案：C 文字解析：承包人发现索赔机会后,首先要提出索赔意向,即在合同规定的时间内承包人将索赔意向用书面形式及时提交发

32、包人或工程师。 8、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多

33、均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 9、项目目标的( )是项目管理最基本的方法论。A、静态控制B、动态控制C、计划控制D、实施管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、某工程施工过程中发生费用偏差,在下列产生偏差的原因中,属于业主原因的有( )A、建设手续不全B、施工方案不当C、未及时提供场地D、工期拖延E、法规变化参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 11、施工现场的空气压缩机安装消声器主要是基于( )技术来控制噪声。A、传播途径B、声源控制C、接收者防护D、噪声传播方式参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、建设单位应在竣工验收前( )个工作日将验收时间、地点、

34、验收组名单通知该工程的质量监督机构。A、3B、5C、7D、14参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、某钢结构吊装工程施工,在实施成本管理的下列措施中,属于施工成本管理技术措施的是( )A、钢结构工程管理班子的任务分工B、钢结构吊装成本目标分析C、修订钢结构吊装施工合同条款D、提出多个钢结构吊装方案参考答案：D 文字解析：提出多个钢结构吊装方案为技术措施,故选项D正确。钢结构工程管理班子的任务分工属组织措施；钢结构吊装成本目标分析属管理措施；修订钢结构吊装施工合同条款是合同措施,所以选项A、B、C均不恰当。 14、建筑安装工程费用结算方式中,竣工后一次结算适用的情况有( )A、工程项目或单项工

35、程建设期在12个月以内B、工程项目或单项工程建设期在12个月以上24个月以内C、工程承包合同价值在100万元以下D、工程承包合同价值在100万元以上200万以下E、工程承包合同价值在200万以上参考答案：A、C 文字解析：竣工后一次结算的适用条件有两个：建设工程项目或单项工程建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的工程,所以,选项A和C正确。 15、进度偏差大于0的状况,则该工程的已完工作实际费用( )、计划工作预算费用(WS)和已完工作预算费用(wP)的关系可表示为( )A、WPACWPBCWSBBCWSBCWPACWPCACWPBCWPBCWSB、BCWSA

36、CWPBCWP参考答案：A 文字解析：按赢得值法，费用偏差CV=BCW 16、在单代号网络计划中,工作A的最早开始时间为第16天,持续时间为8天,工作A有三项紧后工作,其最早开始时间分别为第32天、28天、30天,则工作A的自由时差为( )A、2天B、4天C、6天D、8天参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、在确定工程变更价款时,采用合同中工程量清单的单价或价格通常有的几种情况是( )A、直接套用B、协商套用C、参照套用D、间接套用E、部分套用参考答案：A、D、E 文字解析：采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：直接套用、间接套用和部分套用,故选项A、D、E正确。 18、“文件”属于职

37、业健康安全管理体系的一个二级要素,与其对应的一级要素为( )A、职业健康安全方针B、策划C、实施和运行D、管理评审参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、第二类危险源主要体现在( )A、设备故障和缺陷B、能量的意外释放C、人为的失误D、管理缺陷E、危险物质参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 20、某工程单代号网络计划如下图所示,其关键线路为( )A、1246B、1346C、1一356D、1一256参考答案：C 文字解析：通过对各条线路工作持续时间之和的计算,由于线路1356持续时间最长13天(6+5+2),故为关键线路。其他线路上工作持续时间之和均小于13天。 21、“信息处理和变换的程

38、序化”有利于( )A、项目的文档管理B、数据和文件版本的统一C、项目信息的检索和查询D、提高数据处理的准确性参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、华北某房建施工工地在冬期来临时,采取暖棚法进行混凝土冬期施工。为此,施工管理人员应进行( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、季节性安全检查D、专项安全检查参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、重大事故应急救援体系响应程序正确的是( )应急启动；应急关闭；警情与响应级别确定；救援行动；应急恢复。A、B、C、D、参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。A、监理规划B、施工任务委托合同

39、C、施工任务单D、设计任务书参考答案：B 文字解析：施工任务委托合同是业主与施工单位签订的明确双方权利、义务的法律文件,是施工方实施施工项目管理的依据,也是进度控制任务的依据,故答案B正确。施工任务单是施工单位的管理部门给生产班组下达施工任务的文件,故答案C不正确；而答案A和答案D监理规划、设计任务书分别是监理单位、设计单位实施项目管理和产品设计的依据。 25、某建设工程施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道,致承包人无法进场施工。则承包人可提出( )索赔。A、工程加速B、工程变更C、不可预见条件D、工程延期参考答案：D 文字解析：由于非承包人原因导致

40、工程在合同约定的日期无法开工,承包人可以提出工程延期索赔。 26、双代号网络计划中既有内向箭线,又有外向箭线的节点称为( )A、中间节点B、起点节点C、终点节点D、交叉节点参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、建设工程三级安全教育包括进入企业、进入( )、进入班组。A、总包单位B、分包单位C、项目D、建设单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、某工程预计工期较短、设计变更不多,则该工程的计价适用( )A、固定单价合同B、变动单价合同C、固定总价合同D、固定成本加酬金合同参考答案：A 文字解析：固定单价适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目。 29、施工安全技术措施应能够在每个施工工序中

41、得到贯彻实施,即要考虑保证安全要求,又要考虑现场环境条件和施工技术条件能够做得到。这体现了施工安全技术措施要有( )A、可操作性和针对性B、可行性和合理性C、可行性和可操作性D、全面性和针对性参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 第四部分 公路实务1、路基高度设计时应考虑地下水、毛细水和冰冻的作用,并

42、应使路肩边缘高出路基两侧( )高度不使其影响路基的强度和稳定性。A、设计洪水频率的计算水位+05m的安全B、波浪侵袭C、壅水D、地面积水参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内,将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、光纤数字传输系统的功能有(

43、)A、为沿线各收费站、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务D、为省E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 5、为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒的沥青薄层称为( )A、透层B、粘层C、封层D、结合层参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差

44、控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：属于控制供料成本措施的有( )A、购买原价核算B、运杂费的核算C、限额领料单的核算D、外运输损耗的核算E、采购及保管费的核算参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 8、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是(

45、)A、治安处罚B、行政处罚C、经济处罚D、刑事处罚参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、下面属于控制供料成本的措施的有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、控制场外运输损耗E、优化实验配合比参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 11、资格预审办法分为( )A、强制性预审B、合格制C、综合评分制D、公开制E、有限数量制参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 12、公路工程质量事故分为( )A、质量问题B、重大质量事故C、一般质量事故D、特大质量事故E、重特大质量事故参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 13、施工现场集中搅拌的混凝土,单位体积混

46、凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于( )A、2B、3C、4D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁的施工企业是( )A、公路工程施工总承包特级企业B、公路工程施工总承包一级企业C、公路工程施工总承包二级企业D、公路工程施工总承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于(

47、)A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、缘石安装施工技术描述正确的是( )A、路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度B、路缘石应在路面铺设之后完成C、预制缘石应铺筑设在厚度不小于2cm的砂垫层上,砌筑砂浆的水泥与砂的体积比应为1：2D、预制缘石的质量应符合规定要求E、安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和( )费组成。A、社会福利B、企业福利C、医疗D、劳动保护参考答案：D 文字解析：暂无解析

48、18、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、背景

49、材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：洞内施工用的水准点按施工需要加设。为使施工方便,在导坑内拱部、边墙施工地段宜设立( )个临时水准点,并定期复核。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病

50、人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有( )A、行政方法B、经济方法C、法制手段D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作E、以减少安全投入节约成本支出参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始

51、平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向发包人

52、和监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 27、生产安全事故等级的划分指标有( )A、死亡人数B、间接经济损失C、直接经济损失D、重伤人数E、轻伤人数参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 28、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度不应小于( )A、

53、2dB、5dC、8dD、10d参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、碾压土石坝施工的基本作业包括( )等内容。A、排水清基B、料场土石料开采C、坝面作业D、土石料运输E、层间刨毛参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 2、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括(

54、 )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、一般适用于水深不大于6m,流速小于3ms的中、小型水利工程的围堰是( )A、木笼围堰B、竹笼围堰C、草土围堰D、石围堰参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),评标方法可采用( )A、综合

55、最低评标价法B、综合评分法C、合理最低投标价法D、两阶段评标法E、投票表决法参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、中型平板钢闸门闸墩施工过程,正确的顺序是( )A、浇筑一期混凝土、埋设基础螺栓、安装导轨、浇筑二期混凝土B、埋设基础螺栓、浇筑一期混凝土、安装导轨、浇筑二期混凝土C、浇筑一期混凝土、埋设基础螺栓、浇筑二期混凝土、安装导轨D、埋设基础螺栓、浇筑一期混凝土、浇筑二期混凝土、安装导轨参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084),最低气温低于( )时,应停止浆砌石施工。A、0B、-1C、-2D、-3参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、根据水

56、工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束( )后进行。A、5dB、6dC、7D、D8d参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合( )A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25mB、用火作业区距生活区不小于25mC、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20mD、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20mE、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 10、水利

57、工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有( )A、检查砂石料系统、混凝土拌合系统B、审查工程开工的各项条件,审批开工申请C、协助发包人编制合同项目的付款计划D、检查按照施工规范要求需进行的各种施工参数的试验情况E、审批承包人编制的施工组织设计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 11、初步设计概算静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资l5%以上(含15%)时,必须重新编制( )A、项目建议书B、可行性研究报告C、初步设计报告D、专题分析报告参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、高压喷射灌浆防渗和加固技术适用于( )A、砂砾石层B、软弱土层C、砂卵石层D、以上都适用参考答案

58、：B 文字解析：暂无解析 13、下列关于防雷的说法正确的是( )A、空旷地段的易燃易爆场所和重要仓库,及其架空进线处应装设防雷保护B、严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线、电视天线和低压线C、应采用铅丝或铜丝作防雷引下线D、多雷区(山区等)310kV配电变压器,YY0或YY接线的,应在低压侧装设一组阀型避雷器或击穿保险器参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),5级土石围堰边坡稳定安全系数不小于( )A、12B、115C、11D、105参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、根据水电水利工程模板施工规范(DLT5110200

59、0),承重模板的抗倾覆稳定系数应大于( )A、12B、13C、14D、15参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、疏浚工程中浅埂长度为( )时,应进行返工处理。A、1mB、l.5mC、2mD、25m参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫层料中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、项目法人应当根据大中型水利水电工程建设的要求和移民安置规划,在每年汛期结束后( )日内,向与其签订移民安置协议的地方人民政府提出下年度移民安置计划建议。A、60B、50C、40D、30参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、(

60、)负责监督、指导工程安全鉴定工作和质量事故的调查、处理工作。A、质量监督流域分站B、质量监督总站C、设计单位D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、编制施工图预算、招标阶段标底及投标报价依据的水利定额是( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是( )A、国务院B、国务院安全生产部门C、水利部D、建设部参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、水利水电机电设备安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产分别为( )A、200万元和24