2022年最全山西省一级建造师资格360题精选题精选(有答案)

1、2022年最全山西省一级建造师资格360题精选题精选(有答案)第一部分 工程经济1、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用( )的方式解决。A、一并申请仲裁B、一并提起诉讼C、甲合同仲裁,乙合同诉讼D、甲合同诉讼,乙合同仲裁参考答案：C 文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”

2、第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。 2、王某因个人购买房屋向孙某借款20万元。双方约定由甲作为保证人,乙提供了一辆价值10万元的夏利小轿车作为抵押,并办理了抵押登记。王某到期不能清偿借款,则孙某在要求担保人承担责任时,下列表述错误的是( )A、向甲直接要求清偿全部债务B、只有甲无力清偿全部债务时,才可以乙某要求以其夏利车变价清偿C、请求乙以其夏利车变价清偿全部债务D、甲承担清偿全部债务后,可以依甲乙之问的约定向乙追偿参考答案：B 文字解析：本题涉及物保和人保的关系问题。甲是保证人，乙某是物保人，依物权法第176条规定

3、，同一债权既有保证又有第三人提供物的担保的，债权人可以请求保证人或者物的担保人承担担保责任。故B项为正选。要注意：如果是债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。 3、下列原则中,属于合同法基本原则的是( )A、均等原则B、等价有偿原则C、诚实原则D、不损害社会公共利益原则参考答案：D 文字解析：合同法第3条至7条，规定了合同法的五个原则：平等原则、自愿原则、公平原则和诚实信用原则和不得损害社会公共利益原则。所以A、C不符合法律规定；B是民法原则不是合同法原则，正确答案是D。 4、建设工程施工合同属于( )A、要式合同、单务合同B、有偿合同、无名合同C、双务合同、有偿合同D、

4、有偿合同、不要式合同E、要式合同、诺成合同参考答案：C、E 文字解析：要熟练掌握建设工程合同的分类。建设工程合同属于双务、有偿、要式、诺成、有名合同。 5、某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后,与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失,则依据合同法的规定,该合同的性质属于( )A、无效合同B、部分无效合同C、效力待定合同D、可变更、可撤销合同参考答案：D 文字解析：水泥厂的行为是一种欺诈行为，因欺诈手段签订的合同是否有效，关键是看该欺诈行为是否侵害了国家利益，而国有企业的利益不等同于国家利益，所以水泥厂所签订的合同应是可变更、或撤销的合同，答案是D。 6、评标委员会在对某工程项目

5、评标过程中,发现个别投标文件中存在某些错误,则评标委员会的下列做法正确的有( )A、甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致,以大写金额为准B、乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误C、丙未按招标文件要求提交投标保证金,评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D、丁的投标文件中有含义不明确的内容,评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E、戊是以他人的名义投标,评标委员会将戊的投标文件作为废标处理参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、甲与某施工单位签订了一份劳动合同,约定甲每天工作9小时没有节假日,每天工资20元,后经劳动仲裁该合同被撤销,

6、则( )A、施工单位承担缔约过失责任B、施工单位承担违约责任C、施工单位承担侵权责任D、如果甲有实际损失,则施工单位承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：受害方必须有损失发生才构成缔约过失责任。 8、依据行政处罚法规定,行政机关及执法人员在作出行政处罚决定之前,不依照规定向当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据或者拒绝听取当事人的陈述申辩,行政处罚决定( )A、有效B、无效C、违法D、不成立参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、根据建设工程安全生产管理条例的规定,下列关于安全生产要求的表述正确的有( )A、登高架设作业人员须取得特种作业操作资格证书后,方可上岗B、登高架设作业人员经过企业的安

7、全教育培训合格后,即可上岗C、脚手架工程应编制专项施工方案,并附具安全验算D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 10、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准进行监督检查,监督检查的方式可采取( )A、重点检查B、抽查C、专项检查D、书面审查E、现场检查参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 11、下列属于安全许可证取得条件的是( )A、建立健全安全生产责任制B、保证本单位安全生产条件所需资金投入C、参加工伤保险D、施工监理单位需配备专人负责安全生产E、施工单位必须为工程质量投保参考答案：A

8、、B、C 文字解析：暂无解析 12、甲公司的总经理王某到乙公司的董事长赵某的办公室聊天,看到丙公司给乙公司的一份要约,很感兴趣,就向赵某要了这份要约,并按要求回复了丙公司。请问甲公司发出的文件属于( )A、要约B、邀请承诺C、要约邀请D、承诺参考答案：A 文字解析：承诺的构成要件： 13、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采用数据电

9、文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 14、监理工程师按照监理规范的要求对工程实施监理过程中,应当采取的监理形式不包括( )A、旁站B、巡视C、平行检验D、电话指令参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、根据仲裁法的规定,下列选项( )争议,即使当事人有仲裁协议,仲裁委员会也不予以受理。A、张某与宋某因是否离婚发生的纠纷B、李某的生父母与其养父母就是否解除收养关系发生的纠

10、纷C、甲贸易公司与乙建筑公司就所供应钢材质量问题所发生的纠纷D、工商局对违纪干部李某作出处分决定,李某不服与工商局所发生的纠纷E、梁某与其公司因社会保险问题发生的纠纷参考答案：A、B、D、E 文字解析：根据仲裁法第3条规定，下列纠纷不能仲裁：第一，婚姻、收养、监护、，抚养、继承纠纷；第二，依法由行政机关处理的行政争议。选项A、选项B、选项D和选项E所列事项因属于依法不能仲裁的纠纷，因此，符合题意的要求。 16、第二工程公司承建某市金融大厦工程,根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括( )A、工程本身受损B、施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由

11、于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场被高空坠物砸死E、场地清理费参考答案：C、D 文字解析：本题考点为1Z301192中建筑意外伤害保险的承保范围。对于建筑意外伤害保险，在保险责任有效期间，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场或施工期限指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人应当按保险合同约定给付保险金。本题C项和D项都属于意外伤害，而且符合建筑意外伤害保险所要求的意外伤害发生的时间、地点和场合，因此符合题意：而A项、B项、E项皆不符合题意要求。因此，正确答案是C、D。 17、甲、乙公司于2009年5月10日在山东签订了一份大蒜的供货合同,约定甲向乙供应大蒜600吨,交货

12、是2010年4月20日,履行地点是北京验货和收款,但合同中对价款没有做出明确规定,合同履行过程中,对于大蒜的价格,双方发生争议并未能达成一致,则应按照( )价格履行。A、2009年5月10日山东当地的市场B、2010年4月20日北京当地的市场C、2009年5月10日北京当地的市场D、2010年4月20日山东当地的市场参考答案：C 文字解析：本题中供货合同没有约定价款，根据合同法第62条规定，应按照订立合同时履行地的市场价格履行，所以答案是C。 18、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,进而影响合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了

13、其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、张某与某典当行签订了一份房屋买卖合同,约定lo月3日张某向典当行支付100万元预付款,11月30日典当行向张某交付房屋并办理过户手续。但到了10月3日,张某发现该典当行的五家分店关闭了四家。此时典当行要求张某履行房屋买卖合同,则张某可以行使( ),以维护自己的权益。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、预期违约抗辩权参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、

14、某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊,经组织有关方验收合格,施工单位应在验收合格之日起( )内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、5日B、10日C、20日D、30日参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东,对于其所在公司的对外债务承担,下列说法正确的是( )A、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任B、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任D、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任

15、参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案,双方未能达成协议。因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁,现期限届满,孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是( )A、拆迁人可以对其房屋强制拆除B、拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C、由拆迁人申请人民法院强制拆迁D、强制拆迁前,拆迁人向公证机关办理证据保全参考答案：D 文字解析：拆迁人、拆迁管理部门都没有强制拆迁的权利，因而A、B错误；向人民法院申请强制拆迁的主体是房屋拆迁管理部门，因而C错误。 23、某设备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项

16、目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、根据最高法院的司法解释,关于施工合同解除的法律后果,正确的是( )A、工程质量合格的,发包人应当参照约定支付相应的工程款B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用C、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支付工程款D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款参考答案

17、：B、D、E 文字解析：暂无解析 25、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有( )A、自用按建筑业缴纳营业税B、自用不纳营业税C、出售按建筑业和销售不动产纳营业税D、出售按建筑业纳营业税E、自建自用不动产纳营业税参考答案：B、C 文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴纳两个税目的营业税所以选择B、C。 26、根据招标投标法及有关规定,下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有( )A、利用世界银行贷款新建水电站B、某市居民用水水库工程C、某涉及国家秘密的军事工程D、某市利用

18、国有资金建的垃圾处理场E、其高校的图书馆改建工程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 27、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是( )A、诉讼时效期间一律为两年B、诉讼时效期间为两年,法律另有规定的除外C、出售质量不合格的商品未声明的,诉讼时效期间为一年D、延付或者拒付租金的,诉讼时效期间为一年参考答案：A 文字解析：B项答案出自民事通则第一百三十六条规定；C、D项答案出自第一百三十七条规定，所以A项错，本题选A。 28、建设工程招标中,招标人不可以随意没收投标保证金,除非投标人( )A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤回

19、其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、注册建造师执业的下列专业中,区分工程类别但不设二级建造师执业资格的专业是( )A、铁路工程B、港口与航道工程C、公路工程D、房屋建筑工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、根据工程建设行业标准管理办法的规定,下列工程建设行业标准属于强制性标准的有( )A、工程设计行业专用的综合性标准B、工程建设行业专用的质量标准C、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D、工程建设行业专用的制图方法标准E、工程建设行业专用的信息技术标准参考答案：A、C 文字解析：理由同上题。此外对该知识点还应注意将国家标准和

20、行业标准混到一起时的辨别问题。 第二部分 项目管理1、下列各项中,不属于存货的总成本组成部分的是( )A、取得成本B、储存成本C、机会成本D、缺货成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟,每循环一次挖土0.5m3,工作班的延续时间为8小时,时间利用系数K=0.85,则该机械的产量定额为( )m3/台班。A、12.8B、15C、102D、120参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、根据建设工程工程量清单计价规范( ),分部分项工程综合单价包括完成规定计量单位清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费以及( )A、管理费B、利润C、规费D、税金E、一定范围内的

21、风险费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 4、下列各项,属于现金流量表中现金的是( )A、库存现金和银行存款B、涉及诉讼被银行冻结的结算户存款C、银行本票和银行汇票D、外埠存款E、信用证保证金存款和信用卡存款参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 5、使用概算指标法时,拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用概算指标,调整方法包括( )A、调整概算指标中直接工程费单价B、调整概算指标中的每平方米（立方米）造价C、调整概算指标中变更结构的价格D、调整概算指标中的工、料、机数量E、调整概算指标中的工、料、机价格参考答案：B、D 答案解析：拟建工程结构特征

22、与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括调整概算指标中的每平方米(立方米)造价和调整概算指标中的工、料、机数量。 6、国际工程投标总报价中,分包工程费包括分包价和( )A、风险费B、现场管理费C、总包管理费和利润D、总部管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、某企业资产总额年末数1163150元;流动负债年末数168150元,长期负债年末数205000元,则该企业资产负债率为( )A、14.46%B、17.62%C、32.08%D、42%参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、在建筑工程概算审查工作中,下列属于审查主要内容的是( )A、工程量B、设计方案C、材料

23、预算价格D、采用的定额或指标E、建设规模、标准参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 9、无形资产中的非专利技术包括( )A、技术规范B、产品名称C、商誉D、商标参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、施工图预算审查方法中,审查效果好但审查时间较长的方法是( )A、标准预算审查法B、分组计算审查法C、逐项审查法D、重点审查法参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、会计假设包括( )A、会计主体B、持续经营C、会计分期D、充分揭示E、货币计量参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 12、施工企业从建设单位取得工程预付款,属于企业筹资方式中的( )筹资。A、融资租赁B、短期借口C、长期借款

24、D、商业信用参考答案：B 答案解析：暂无解析 13、项目可行性研究要对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价,论证项目的经济合理性和有利性。可行性研究报告中直接属于这方面的基本内容是( )A、市场分析与预测B、建设方案与产品方案C、财务评价D、风险分析参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、新建大学的教学楼单项工程综合概算中应包含( )A、预备费B、征地费用C、设备、工器具购置费D、贷款利息参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、借款利息率取决于资本市场供求关系、借款期限等因素。一般情况下长期借款的利率( )A、低于短期借款利率B、高于短期借款的利率C、低于或等于短期借款利率D、高于或等于短

25、期借款利率参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、关于基准收益率的表述正确的有( )A、基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B、测定基准收益率应考虑资金成本因素C、测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D、对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值E、基准收益率体现了对项目风险程度的估计参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 17、财务内部收益率是指建设项目在特定的时间范围内,财务净现值为零的折现率。这一特定的时间范围是指项目的( )A、自然寿命期B、生产经营期C、整个计算期D、建设期参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、在工程施工过程中,工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用属于(

26、)A、建设单位管理费B、施工单位管理费C、工程质量监督费D、工程建设其他费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、项目风险最高的阶段是( )A、开发阶段B、建设阶段C、建设开发阶段D、生产经营阶段参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一,关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法,正确的有( )A、发起人根据股东协议认购合资公司股份B、发起人在项目中的利益都是间接的C、合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体D、发起人直接拥有项目资产的产权E、发起人在项目中的利益都是直接的参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 21、反映项目偿债能力的

27、指标包括( )A、借款偿还期B、投资回收期C、利息备付率D、偿债备付率E、财务内部收益率参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 22、在确定完分包工作内容后,承包商要发出分包询价单。分包询价单的要求与某个文件基本一致,这个文件是( )A、工程投标文件B、工程招标文件C、工程施工方案D、工程设计文件参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、对客户信用进行评估时,采用的方法可以是( )A、5C评估法B、直接调查法C、信用评分法D、间接调查法E、问卷法参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 24、企业商曲信用筹资包括( )A、应收账款B、预付账款C、应收票据D、票据贴现参考答案：D 答案解析：暂无解析

28、 25、某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元,并支付了定金200元,定金不可退还;此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选,则沉没成本为( )元。A、200B、300C、1700D、1900参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、投资项目周期包括以下几个阶段( )A、投资项目决策阶段B、投资项目规划设计阶段C、建设工程项目施工阶段D、建设工程项目终结阶段E、以上答案都不对参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 27、建筑安装工程费中的税金是指( )A、营业税、增值税和教育费附加B、营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加C、

29、营业税、城乡维护建设税和教育费附加D、营业税、城乡维护建设税和固定资产投资方向调节税参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、下列对项目建议书的作用描述,不正确的是( )A、国家选择建设项目的依据B、经批准项目建议书的项目,可以列入项目前期工作计划,进行可行性研究C、利用外资或引进技术、设备的项目,项目建议书批准后方可对外开展工作D、项目建议书批准后可以投资,并可委托设计和施工参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、选用类似工程预算法编制建筑工程概算,下列说法正确的是( )A、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可选用类似工程预算法B、当设计对象的技术条件与已完工程或在建工程的相类似时,

30、可选用类似工程预算法C、当初步设计深度不够,但工程设计采用的技术比较成熟,且又有类似工程概算指标时,可采用类似工程预算法D、当拟建工程初步设计与已完工程设计相类似又没有可用的概算指标时,可采用类似工程预算法参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、根据商标法的规定,商标权的有效期限为( )年。A、5B、10C、15D、20参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、工程物资属于( )风险。A、组织B、经济与管理C、工程环境D、技术参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、按照FII合同条件,承包人可以获得一笔用于动员的预付款,关于动员预付款的下列说法,正确的是( )A、当承包人提交了履约

31、保函后即可得到B、应通过付款证书中按百分比扣减的方式扣还C、是一笔按月计息的贷款D、属于工程支付的项目中工程量清单项目参考答案：B 文字解析：动员预付款属于工程量清单以外项目；是一笔无息贷款；业主应在承包人提供履约保函和动员预付款保函之后才予以支付。故选项B正确。 3、在质量管理过程,通过抽样检查或检验试验所得到的( )等统计数据,以及造成质量问题的原因分析统计数据,均可采用排列图法进行状况描述。A、质量问题B、偏差C、缺陷D、不合格E、质量事故参考答案：A、B、C、D 文字解析：在质量管理过程,通过抽样检查或检验试验所得到的质量问越、偏差、缺陷、不合格等统计数据,以及造成质量问题的原因分析统

32、计数据,均可采用排列图法进行状况描述。故选项E不正确。 4、下面属于安全检查主要内容的有( )A、查经济B、查管理C、查隐患D、查事故处理E、查整改参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、在绘制单代号搭接网络图时,如果绑扎钢筋开始5天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、( )按照企业隶属关系由省级主管部门会同同级劳动、公安、监察、工会及其他有关部门人员组成事故调查组,由同级劳动部门处理结案。A、重伤事故B、死亡事故C、重大伤亡事故D、特别重大事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、某公司

33、在职业健康安全与环境管理体系运行过程中,管理评审是由( )对管理体系进行系统评价。A、管理者代表B、审核的专家C、最高管理者D、总经理参考答案：C 文字解析：管理评审是有组织的最高管理者对管理体系的系统评价,判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效,由此决定是否对管理体系做出调整,包括方针、目标、机构和程序等。 8、业主方的进度目标指的是( )A、项目动用的时间目标B、项目竣工的时间目标C、项目立项的时间目标D、项目开工的时间目标参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、“信息处理和变换的程序化”有利于( )A、项目的文档管理B、数据和文件版本的统一C、项目信息的检索和查询D

34、、提高数据处理的准确性参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、建设工程项目有各种信息,业主方和项目参与各方可根据各自( )确定其信息的分类。A、管理需求B、组织架构C、信息人才资源D、信息量参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、分部分项工程成本分析中的预算成本的资料来源是( )A、投标报价成本B、施工预算C、施工任务单D、限额领料单参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、项目信息门户是在对项目( )过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口A、设计准备、设计B、施工、保修C、决策期、实施期和运行期D、使用期、运营期

35、参考答案：C 文字解析：项目信息门户是在对项目全寿命过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口。项目全寿命过程包括项目决策期、实施期和运行期。 13、工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的( )A、逻辑关系B、指令关系C、因果关系D、分配关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、职业伤害事故的分类中,起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于( )A、起重伤害B、机械伤害C、车辆伤害D、高处坠落参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、下列双代号网络图中,不符合绘图规则情况有( )A、多个起点节点B、循环回路C、

36、多个终点节点D、箭线交叉表达E、有多余虚工作参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 16、施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出,控制目标应是( )A、成本预测B、成本计划C、成本核算D、成本分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、某工程双代号网络计划中A工作的持续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延12天,则会影响工程计划工期( )天A、3B、4C、5D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、项目信息门户实施的条件不包括( )A、组织件B、软件C、课件D、硬件参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、下列文件资料中,能够作为承

37、包人的有效索赔证据使用的包括( )A、分包人就相关事件做出的说明B、合同专用条款的相关约定C、与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘D、经各方代表签署确认的会议纪要E、报纸、网络就工程有关事件的报道参考答案：B、C、D、E 文字解析：由于分包人与承包人存在利害关系,分包人就有关索赔事件作出的说明如果缺乏其他证据支持,不能作为承包人的有效索赔证据使用。 20、根据建设工程施工合同示范文本约定,工程变更的索赔有效期是( )天。A、7天B、14天C、21天D、28天参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第311款约定。 21、某工程合同总额为200万元,

38、工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,则工程预付款起扣点为( )万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B 文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-2460=160万元。 22、建设工程项目总体规划是在城市建设控制性规划的基础上,根据建设工程项目的策划与决策要求,具体编制的( )A、质量计划B、施工计划C、设计计划D、规划设计文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、国际工程承包活动中通常使用的合同示范文本包括( )A、FIDIC合同B、NEC、合同CAIA合同D、世界银行贷款项目合同条件

39、E、联合国援助项目合同条件参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、根据建设工程施工合同示范文本通用条款约定,可以对合同价款进行调整的因素有( )A、由于市场因素导致建筑材料费及人工费成本上涨B、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C、工程造价管理部门公布的价格调整D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的累计停工超过8小时E、双方约定的其他因素参考答案：B、C、D、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第233款相关约定。 25、建设工程三级安全教育包括进入企业、进入( )、进入班组。A、总包单位B、分包单位C、项目D、建设单位参考答案：C

40、文字解析：暂无解析 26、在工程总概算中,应明确工程中有关职业健康安全和环境保护措施费用包括( )A、安全环保设施费B、文明施工措施费C、安全施工措施费D、环境保护措施费E、安全生产管理费参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 27、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、1167D、1250参考答案：B 文字解析：费用绩效指数C 28、对某项施工作业进行风险评价,发生事故

41、会造成中度损失(伤害),根据公式R=Pf评价风险等级为一中度风险,则由此推断事故发生的可能性( )A、很大B、很小C、中等D、不发生参考答案：C 文字解析：通过风险等级评估表和公式R=pf可反推出正确答案。 29、某工程合同价款为1000万元,2009年1月签订合同并开工,2009年10月竣工。2009年1月的工程造价指数为108%,2009年10月的工程造价指数为112%,则该工程价差调整额应为( )万元。A、103798B、96489C、3704D、4008参考答案：C 文字解析：工程结算款=(1000112108)-1000=3704万元 30、当计算工期不等于计划工期时,双代号网络计划

42、中关键线路上的( )A、各工作的总时差均为零B、各工作的自由时差均为零C、各工作的持续时间之和最大D、各工作最早开始时间与最迟完成时间相等E、各工作的持续时间之和最小参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面

43、板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 3、桥梁工程的基本体系可归结为( )几种基本体系。A、梁式B、拱式C、斜拉式D、悬索桥E、刚架桥参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,必须遵守的规定有( )A、主体和关键性工作可以视情况部分包B、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量C、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质D、通过资格预审后,投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出

44、新的超出资格预审时所提出的分包范围,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标E、分包工作量不能超过50参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 5、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 6、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离

45、析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 7、公路工程中,配备最普遍的技术工人是测量工和( )A、钢筋工B、术工C、实验工D、混凝土工参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 10、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析

46、：暂无解析 11、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 12、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、省高速公路通信中心的通信系统主要包括( )A、光纤数字传输系统B、数字程控交换系统C、有线广播系统D、数字同步时钟系统E、通信电源系统参

47、考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 15、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑可采用基坑排水方法有( )A、集水坑排水法B、井点排水法C、板桩法D、沉井法E、帷幕法参考答案：C、D 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:40:58 17、溶剂型路面标线涂料分为普通型和( )A、可水洗型B、反光型C、突起型D、人工加速耐候性型参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、

48、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、安全生产事故调查处理应当按照( )的原则进行处理。A、实事求是、尊重科学B、执法必严,违法必究C、管生产必须管安全D、动态管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、对热拌沥青混凝土路面,在沥青混合料拌合时,混合料的出厂温度控制在( )A、120150B、140165C、150170D、160180参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、某个工人在18m高空作业,其高空作业等级为( )A、特级B、1级C、2级D、3级参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC

49、、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内,将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、属于公路工程常用的流水时间参数是( )A、施工过程数B、工

50、作面C、流水节拍D、流水强度参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、路基高度设计时应考虑地下水、毛细水和冰冻的作用,并应使路肩边缘高出路基两侧( )高度不使其影响路基的强度和稳定性。A、设计洪水频率的计算水位+05m的安全B、波浪侵袭C、壅水D、地面积水参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准,至少应更新的资料有( )A、财务状况方面的变化B、资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量C、资格预审后新交工的工程及评定的质量等级D、企业以往的仲裁或诉讼介入情况E、拟投入本项目主

51、要人员变化情况参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 29、公路工程质量事故的类别性质由( )初步确定。A、质量监督站B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、按水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准,单元工程质量标准项目可分为一般原则和要求、质量检查项目和( )A、保证项目B、基本项目C、允许偏差项目D、不允许偏差项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、初步设计报

52、告由水行政主管部门或( )组织编制。A、项目法人B、工程咨询机构C、设计单位D、建设管理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),当验算模板刚度时,对结构表面外露的模板,其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )A、1400B、1350C、1300D、1250参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为( )A、500万元和600万元B、800万元和1000万元C、1000万元和1200万元D、2500万元和3000万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、某泵站工程挡

53、土墙回填系利用开挖料直接运至填筑工作面,则该部位土方填筑的单价包括( )等。A、料场覆盖层清除摊销费B、土料开采运输费用C、土料处理费用D、土料损耗和体积变化费E、压实费参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 6、混凝土骨料中的( )对混凝土抗冻性影响较大。A、含泥量B、坚固性C、吸水率D、针、片状颗粒含量参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、水土保持法规定,在建设项目环境影响报告书中,必须有( )部门同意的水土保持方案。A、环保局B、水行政主管C、水土保持主管D、县级以上人民政府参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、钢筋焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于( )A、5dB、6dC、8D

54、、D10d参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、根据堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)(SL2391999),工程质量事故处理后,其施工质量( )A、只能评定为合格B、属质量缺陷C、不能评定为优秀D、应重新进行质量评定参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、在野外常见到的边坡变形破坏主要有( )等几种类型。A、松弛张裂B、管涌破坏C、蠕动变形D、崩塌E、滑坡参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、当温度回升时(仍低于O)因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为( )A、静水压力B、静冰压力C、动水压力D、动冰压力参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、下列关于水闸、小型水电站及泵

55、站工程施工的说法正确的是( )A、为给后续工程留有充裕的时间,基坑初期排水应尽量选用大流量的水泵B、对已确定的地基处理方法应做现场试验C、钢筋混凝土铺盖应按分块连续浇筑D、在地下厂房交叉部位施工时,应先对交叉部位进行加固E、机、泵座二期混凝土,应保证设计标准强度达到70以上,才能继续加荷安装参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 13、以下属于水工建筑物永久作用荷载的是( )A、地震作用荷载B、预应力C、静水压力D、扬压力参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、工程检测人员参与中间产品质量资料复核应具有( )以上工程系列技术职称。A、初级B、中级C、高级D、教授级参考答案：A 文字解析：暂无

56、解析 15、水工大坝工程专业承包三级企业可以承担( )A、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类坝型的坝基处理施工B、单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50m及以下各类坝型坝基处理施工C、单项合同额不超过企业注册资本金4倍、60m及以下各类坝型坝基处理施工D、单项合同额不超过企业注册资本金3倍、70m及以下各类坝型坝基处理施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、水利水电土建工程施工合同条件中,应全文引用不得删改的是( )；应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充的是( )A、专用合同条款通用合同条款B、专用合同条款专用合同条款C、通用合同条款专用合同条款D、通用合同条款通用

57、合同条款参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、国家对建筑业企业的管理方式是实行( )A、资质管理B、等级管理C、行业管理D、注册管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、施工导流的标准是根据( )等指标,划分导流建筑物的级别,再根据导流建筑物的级别和类型,并结合风险度分析,确定相应的洪水标准。A、导流建筑物的保护对象B、失事后果C、使用年限D、工程规模E、工程的效益参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是( )A、国务院B、国务院安全生产部门C、水利部D、建设部参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

58、0、关于混凝土坝的施工质量检测方法,下列说法正确的是( )：A、物理监测主要监测裂缝、空洞和弹模B、压水试验单位吸水率应大于001L(minmm)C、大块取样可采用1m以上的大直径钻机取样D、原型观测是预埋仪器观测温度变化、应力应变变化等情况E、整个建筑物施工完毕交付使用前须进行竣工测量参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、重大质量事故由( )组织进行调查。A、项目法人B、项目主管部门C、省级以上水行政主管部门D、水利部参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、疏浚工程的横断面断面中心线偏移应( )A、小于10mB、大于10mC、小于15mD、大于15m参考答案：A 文字解析：暂无

59、解析 23、碾压土石坝施工的基本作业包括( )等内容。A、排水清基B、料场土石料开采C、坝面作业D、土石料运输E、层间刨毛参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 24、生产经营单位的( )和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。A、项目负责人B、法人代表C、主要负责人D、董事长参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、水土保持法规定,为防止水土流失,工程竣工后,其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须( )A、挖排水沟B、采用砌石或混凝土护砌C、植树种草D、恢复耕种参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、锚固按结构形式分为( )A、抗

60、滑桩B、抗压桩C、锚洞D、喷锚支护E、预应力锚固(锚索)参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 27、根据建设工程质量管理条例,未经( )签字,建设单位可不拨付工程款。A、监理员B、监理工程师C、总监理工程师D、质量监督机构参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时,超欠比应控制在( )A、115B、120C、1520D、1525参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即进行( )养护。A、喷雾B、洒水C、覆盖D、化学剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、以下属于水工建筑物偶然作用荷载的是( ).A、校核洪水位时的浪压力B