国家一级建造师试题库360题一遍过

1、国家一级建造师试题库360题一遍过第一部分 工程经济1、某开发公司谎称自己有工程要发包,邀请5家建筑公司来投标,这5家建筑公司都正式提交了投标文件,在进行完所谓评标之后,大家才知道真相,一则( )A、开发公司承担违约责任B、开发公司承担缔约过失责任C、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担缔约过失责任D、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担违约责任E、远大公司赔偿这5家公司基于依赖有工程要发包而发生的损失参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 2、张某承包了某建筑工程的全部装潢业务,总承包额为100万元。由于完成时间紧迫,张某将价值20万元和30万元的装潢业务分别包给王某和

2、刘某,以在预定工期完成工程。本例中,营业税的扣缴义务人是( )A、张某B、王某C、刘某D、三人各自缴纳自己的营业税参考答案：A 文字解析：本题考点为1Z301202熟悉营业税和所得税中建筑安装业务实行分包或者转包的，以总承包人为扣缴义务人。本题中张某为总承包人，王某和刘某为分包承包人，因此，营业税的纳税人为张某，正确答案为A，其他选项不对。 3、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括( )A、验收程序是否合法B、验收组织形式是否合法C、竣工验收资料是否齐全D、实体质量是否存有严重缺陷E、竣工结算是否编制参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、下列选项中,( )组情形导致行政处罚决定

3、不能成立。行政机关作出处罚决定前,未依法告知当事人应予处罚的事实、事由和依据行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩行政处罚没有法定依据行政处罚不遵守法定程序A、B、C、D、参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、根据建设工程文件归档整理规范,应归档的施工文件包括( )A、工程测量控制网设置资料B、建设工程图纸设计变更记录C、主体工程验收记录D、建设工程竣工验收记录E、建设工程施工许可证参考答案：A、B、C、D 文字解析：选项属于竣工验收文件，E选项属于工程准备阶段之开工审批文件，C选项系主体验收记录，发生于施工过程中，因而正确。 6、建设工程合同属于特殊的加工承揽合同,其对合同的转让有许多特别规定。

4、下列相关表述正确的是( )A、施工合同的施工方可以依法转让其全部合同权利义务B、勘察合同的勘察方经发包方同意,可以将非主体的部分任务转让C、设计合同对设计方的主体资格有严格的资质要求D、监理合同的监理方可以转让其监理业务E、建设单位可以依法转让其建设项目参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 7、某市的物流中心工程由甲建筑公司进行施工总承包,业主方负责主要材料的采购供应,按照建设工程质量管理条例的规定:下列关于甲公司质量责任的表述中正确的是( )A、对物流中心的工程质量负全部责任B、因业主方未按规定时间到场,自行将隐蔽工程隐蔽C、在设计寿命期内对该工程负有保修责任D、对业主运抵现场的材料进行

5、检验,不合格的不能使用参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、李同向王一发出了一个购买建筑材料的要约,后又向王一发出了一份取消购买意向的通知,如果后发的通知先于要约到达王一,则此行为称为( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是( )A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全责任追究制度D、安全生产检查制度参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、下列选项中,( )属于施工单位需要承担法律责任的情形。A、未及时办理竣工验收备案手续B、对特殊结构的建设工程,未提出保障作业人员安全的措施建议C、未向作业人员

6、提供安全防护用具的D、未按照规定在施工起重机械验收合格后登记E、未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 11、建设工程质量管理条例要求施工单位在施工过程中,必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。不得( )A、偷工减料B、变更施工工艺C、改变施工方法D、改变混凝土设计配合比参数E、擅自修改设计参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 12、某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件,仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见,本案中有关建设工程施工合同效力问题应( )作出裁决。A、按某首席仲裁员的意见作出B、按某乙或某丙的意见作出C、请示仲裁委

7、员会主任并按其意见作出D、重新组成仲裁庭经评议后作出参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第53条规定：“裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。”因而，本题应该按照首席仲裁员的意见作出裁决，答案A是正确的，其他选项不符合规定。 13、某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权( )A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、建筑业专业技术人员执业资格的共同点。这些不同岗位的执业资格存在共同点有( )A、需要

8、参加统一考试B、需要注册C、有各自的执业范围D、须接受继续教育E、可以同时应聘于两家不同的单位参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、下列关于建设工程价款优先受偿权的说法中,正确的是( )A、建筑工程承包

9、人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B、建设工程承包人的优先受偿权包括工程价款和因发包人违约所造成的损失C、消费者交付购买商品房的全部款项后,承包人的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D、建设工程承包人行使优先受偿权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或合同约定竣工之日计算E、消费者交付购买商品房的大部分款项的,承包人的工程价款优先受偿权可以对抗买受人参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 17、下列情况能发生不当得利之债的是( )A、施工单位向工人支付工资B、施工单位为工人办理工伤社会保险C、施工单位为工人发放降温费D、施工单位计算错误多付给张某三天工钱参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、某

10、市火电站建设项目进行招标,招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日,投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2006年11月18日,投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时( )A、招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B、招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C、招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D、招标人允许投标人撤回提交的投标文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、根据招标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、以

11、下合同中,( )不受合同法的调整。A、公益捐赠合同B、收养合同C、税款代扣合同D、劳动合同E、赠予合同参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、合同当事人在合同谈判过程中,发生的下列( )行为,应当承担缔约过失责任。A、假借订立合同,恶意进行磋商B、恶意进行磋商,给对方造成损失C、故意隐瞒与签约有关的重要事实D、故意提供虚假情况,给对方造成损失E、一方未尽通知义务,增加对方缔约成本参考答案：B、D、E 文字解析：合同法第42条规定“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：(一)假借订立合同，恶意进行磋商；(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提

12、供虚假情况；(三)有其他违背诚实信用原则的行为”，题目的要求是什么行为构成缔约过失责任，条件之一就是必须要造成对方的损失。 22、下列不属于要约邀请的是( )A、商品价目表B、投标书C、招标公告D、拍卖公告E、符合要约规定的售楼广告参考答案：B、E 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以答案是B、E。 23、下列关于商标权期限的说法正确的是( )A、注册商标的有效期为5年B、注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算C、注册商标的有效期为10年,自申请之日起计算D、注册有效期满,需要继续使用的,应当依法办理续展

13、注册E、注册有效期满.需要继续使用的,应当依法重新注册参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 24、招标投标法规定,招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,其中,公开原则是指招标投标活动的( )A、资格审查标准公开B、招标信息公开和招投标过程公开C、评标标准和方法公开D、评标过程公开参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、注册建造师执业的专业中,公路工程分为7个工程类别,不含( )A、交通机电系统工程B、交通安全设施工程C、环保工程D、隧道工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,进而影响

14、合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、甲采取欺诈的手段与乙签订了一份销售价奇高的买卖合同,乙发现后三个月内向法院起诉,要求变更合同价格,则( )A、乙只能行使撤销权,撤销买卖合同B、人民法院可以判决撤销合同或变更合同C、人民法院可以判决撤销合同D、人民法院可以判决变更合同参考答案：D 文字解析：根据合同法54条的规定，欺诈而订立的合同属于可变更或可撤销合同，当事人

15、可以请求人民法院变更合同或撤销合同，A项错误；乙起诉时要求变更合同，人民法院只能围绕变更裁决，不得撤销，故BC错误，D项正确。 28、在开标时,如果发现投标文件出现( )等情况,应按无效投标文件处理。A、未按招标文件的要求予以密封B、投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的C、联合体投标未附联合体协议书D、明显不符合技术标准要求E、在开标后送达的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 29、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向

16、保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现常材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更，法定变更时不需要

17、当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后，托运人不能再要求改变运输地点，、C项错误。 第二部分 项目管理1、某建筑公司2010年2月发生工程担保费用10万元,财产保险费5万元,坏账准备2万元,短期借款利息5万元。根据企业会计准则及其相关规定,财务费用是( )A、15万元B、5万元C、20万元D、2万元参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、建设工程项目总概算表能够反映( )A、年度投资B、工程建设费C、静态投资D、静态投资和动态投资

18、参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、下列不属于研究试验费的是( )A、为建设工程项目提供或验证设计数据进行必要的研究试验所需费用B、按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需费用C、为建设工程项目提供或验证设计资料进行必要的研究试验所需费用D、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用E、技术革新的研究试验费参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 4、根据国家财税制度规定,不能作为偿还贷款资金来源的是( )A、未分配利润B、固定资产折旧C、销售收入D、无形资产摊销费参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、经过对产品部件的价值分析,使每个部件的价值系数尽可能趋近于1,最不需要改进的

19、对象为( )A、F/C值低的功能B、C=(C-F)值小的功能C、复杂的功能D、问题多的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、编制工程量清单时,若有总承包服务费,则应列在( )中。A、分部分项工程量清单B、措旎项目清单C、其他项目清单的招标人部分D、其他项目清单的投标人部分参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、建设项目财务分析中,建设项目计算期由两阶段组成。这两个阶段一般是( )A、运营期和投产期B、投产期和达产期C、建设期和投产期D、建设期和运营期参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、对承包人来说,经营性租赁设备与购买设备相比的优点有( )A、可以避免设备的第一种无形磨损B、可缓解短期内资

20、金不足的困难C、可以根据需要随时处置设备D、可以享受税费上的利益E、可以用租赁设备进行抵押贷款参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 9、影响投资估算准确程度的因素有( )A、估算编制所采用的方法B、项目本身的复杂程度及对其认知程度C、某一个类似项目投资估算的准确程度D、项目所在地的自然、经济环境描述的翔实性E、对项目构思和描述的详细程度参考答案：A、B、D、E 答案解析：影响投资估算准确程度的因素很多,主要包括:项目本身的复杂程度及对其认知程度;对项目构思和描述的详细程度;工程计价的技术经济指标的完整性和可靠性程度;项目所在地的自然、经济环境描述的翔实性;有关建筑材料、设备的价格信息和预测

21、数据的可信度;项目投资估算人员的知识结构、经验和水平;投资估算编制所采用的方法等。故选项ABD正确。 10、下列属于盈余公积金的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 11、项目投资影响的四因素模式,把建设工程项目投资控制分为四种类型,其中第一种类型作用为( )A、是对项目各阶段技人要素(非工作本身需要的)投资成本的控制B、是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制C、是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的D、是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益(或使用功能)的目的参考答案：

22、B 答案解析：暂无解析 12、某设备购置概算价值为270万元,其中设备原价为250万元,设备安装费率为20%,则该项目的设备安装工程概算价值为( )万元。A、4B、7.5C、50D、54参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、为弥补企业任务不足,以追求边际效益为目标的投标报价策略,属于( )A、生存策略B、补偿策略C、竞争策略D、盈利策略参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、会计监督不仅要监督已发生、已完成的业务,还需监督发生过程中和尚未发生的经济业务,包括( )A、政策监督、行政监督B、上级主管、企业和职工监督C、法规监督、民主监督D、事前、事中和事后监督参考答案：D 答案解析：暂无解析

23、15、下列各项中属于材料费的是( )A、材料运费B、材料保管费C、材料使用费D、检验试验费E、运输损耗费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 16、项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的( )A、偿债能力B、财务生存能力C、财务盈利能力D、不确定性参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、承租人向出租人支付租金,获取设备的使用权以及与所有权相关的受益权,并承担相关的成本,同时承租人对租赁取得的设备按照固定资产计提折旧,租赁期满设备归承租人所有的租赁行为,是( )A、经营租赁B、融资租赁C、营业租赁D、资产租赁参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、选用类似工程预算法编制建筑工程概算,下

24、列说法正确的是( )A、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可选用类似工程预算法B、当设计对象的技术条件与已完工程或在建工程的相类似时,可选用类似工程预算法C、当初步设计深度不够,但工程设计采用的技术比较成熟,且又有类似工程概算指标时,可采用类似工程预算法D、当拟建工程初步设计与已完工程设计相类似又没有可用的概算指标时,可采用类似工程预算法参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、编制施工图预算时,以资源市场价格为依据确定分部分项工程工料单价,并按照市场行情计算措施费、间接费等其他税费,这种方法是( )A、预算单价法B、实物法C、部分费用综合单价法D、全费用综合单价法参考答案：B 答案解

25、析：暂无解析 20、建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入某一指标的利息。这一指标是( )A、固定资产B、流动资产C、所有资产D、静态投资参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、营运能力分析指标包括( )A、总资产报酬率B、应收账款周转率C、速动比率D、销售（营业）增长率参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等应从( )中支付。A、建安工程费B、生产准备费C、设备购置费D、预备费参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、某港口施工企业2009年9月发生如下支出:现场施工人员工资30万元,材料费用80万元,机械使用费

26、65万元,行政管理部门人员工资5万元,行政管理部门水电费2000元.根据企业会计准则及相关规定,属于直接费用的有( )A、施工人员工资B、材料费用C、机械使用费D、第一项目部水电费E、工程保修费用参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 24、下列指标中,能反映项目盈利能力的有( )A、利息备付率B、财务内部收益率C、资产负债率D、财务净现值E、总投资收益率参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 25、某设备的原始成本(实际价值)为4000元,残值固定为400元,每年设备的劣化增量是均等的,年低劣化值为200元,不计利息。设备的经济寿命为( )年。A、2.45B、6C、6.32D、6.63参

27、考答案：B 答案解析：暂无解析 26、综合分析中的杜邦分析法的特点有( )A、能通过研究发现企业财务的变动趋势B、能研究各项目的比重变动情况,揭示问题C、将若干财务比率按其内在联系有机结合起来D、将若干财务指标形成一个完整的指标体系E、将企业盈利状况、财务状况和营运状况统一为一个有机整体,最终通过净资产收益率来综合反映参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 27、下列关予设备更新作用的描述中,错误的是( )A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D 答案解析：

28、暂无解析 28、对于设备更新概念而言,下列说法不正确的是( )A、设备更新是设备在运动中消耗掉的价值的重新补偿B、原型设备更新是用结构更先进,技术更完善的新设备去更换有形磨损严重而不能继续使用的旧设备C、设备更新的目的是提高企业生产的现代化水平,形成新的生产能力D、设备更新是用新的设备替换陈旧落后的设备参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、国际辛迪加银行贷款是项目融资中被广泛采用的债务资金形式之一,它是商业银行贷款概念在国际融资实践中的合理延伸,具有极大的优越性。下列各项中,属于国际辛迪加银行贷款的优越性的有( )A、筹资金额巨大B、提款方式相对固定C、可以筹集到多种货币构成的贷款D、参与辛

29、迪加贷款的银行善于分析并能承受项目融资的风险E、提款和还款方式相对灵活参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 30、根据我国企业会计准则,利润总额的计算公式为( )A、营业利润+营业外收入-营业外支出B、营业收入-营业成本+营业外收支净额C、营业利润+投资收益+营业外收支净额D、营业利润+投资收益参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系,它与项目( )等目标控制体系,共同依托于同一项目管理的组织机构。A、投资控制B、规划定位C、进度控制D、职业健康安全与环境管理E、成本控制参考答案：A、C、D 文字解析：建设

30、工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系,它与项目投资控制、进度控制、职业健康安全与环境管理等目标控制体系,共同依托于同一项目管理的组织机构。故选项B、E不正确。 2、某施工项目为实施成本管理收集了以下资料,其中可以作为施工成本计划编制依据的有( )A、企业定额B、施工图预算C、签订的分包合同D、工料机市场价E、月度施工成本报告参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 3、建设工程项目进度控制措施主要包括( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施E、规划措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、按照(GT19000IS09000(2000)质量管理体

31、系标准的定义：“质量管理是指确立( )及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。”A、工作计划B、发展方向C、工程目标D、质量方针参考答案：D 文字解析：按照GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准的定义：“质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作”。 5、建设项目工程总承包合同收尾阶段包括( )A、进行竣工决算B、进行项目总结C、清理各种债权债务D、移交工程资料参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、应用项目管理信息系统的主要意义之一是实现项目管理数据的( )A、海量存储B、快速存

32、储C、分布存储D、集中存储参考答案：D 文字解析：应用项目管理信息系统的主要意义是：实现项目管理数据的集中存储；有利于项目管理数据的检索和查询；提高项目管理数据处理的效率；确保项目管理数据的准确性；可方便地形成各种项目管理需要的报表。 7、采用单价合同对业主的不利之处是,施工过程中业主需要安排专人( )A、核实单价是否准确B、核实已经完成的工程量C、核实设计变更D、审核承包人提交的结算总价参考答案：B 文字解析：采用固定单价合同,施工过程中业主需派专人核对工程量,确保结算时工程量符合实际,以维护业主利益。 8、对偏差原因进行分析是为了有针对性地采取纠偏措施,纠偏措施主要包括( )A、组织措施B

33、、经济措施C、技术措施D、合同措施E、行政措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、因合同文件引起的索赔包括( )A、有关合同文件适用法律引起的索赔B、有关合同签订授权引起的索赔C、有关合同文件的组成问题引起的索赔D、关于合同文件有效性引起的索赔E、因图纸或工程量表中错误而引起的索赔参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 10、信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,如( )A、信息管理手册编制、修订的工作流程B、工程档案管理的工作流程C、合同评审的工作流程D、收集信息、录入信息、审核审核、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程E、物资采购管理流程参考答案：A、B、D 文字解

34、析：合同评审、物资采购本身不是信息管理任务。 11、容易导致合同双方引发诉讼或仲裁,并最终导致其他费用增加的合同是( )A、固定单价合同B、固定总价合同C、成本加固定酬金合同D、固定成本加酬金合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施,包括( )A、应急指挥和组织机构B、施工场外应急计划、事故应急处理程序和措施C、指挥和组织机构人员职责、分工D、应急设备E、经常性地进行事故应急训练参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的( )都会产生影响。A

35、、投资目标B、资金筹备C、使用功能D、使用环境E、使用成本参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的投资目标、使用功能、使用环境、使用成本都会产生影响。 14、施工成本分析的基本方法中,通过技术经济指标的对比,来检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法是( )A、比较法B、因素分析法C、差额计算法D、比率法参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、建设工程项目的施工质量计划,应在( )等方面形成一个有机的质量计划系统,确保项目质量总目标和各分解目标的控制能力。A、施工程序B、控制组织C、控制措

36、施D、合同管理E、控制方式参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、在劳务分包合同中,劳务分包人的主要义务包括( )A、组织具有相应资格证书的熟练工人投入劳务作业B、劳务作业过程中,根据工作需要可与发包人及监理工程师建立工作联系C、加强对劳务作业人员的安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全D、自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查E、承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、已知某基础工程经过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有( )A、该计划的工期为12天B

37、、工作46最早开始时间为4天C、关键线路为1356D、工作26为非关键工作E、工作34为虚工作参考答案：A、D、E 文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1246(最长的线路)；工作26不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作46最早开始时间为24工作和13工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作34用虚线表示,是虚工作。 18、施工成本计划的编制是施工成本预控的重要手段,编制完成时间应在( )后。A、编制项目建议书B、可行性研究C、工程设计D、工程开工参考答案：C 文字解析：成本计划的编制是施工成本预控的重要手段。因此,

38、应在工程设计后、工程开工前编制完成,以便将计划成本目标分解落实,为各项成本的执行提供明确的目标,控制手段和管理措施。 19、下列文件资料中,能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括( )A、分包人就相关事件做出的说明B、合同专用条款的相关约定C、与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘D、经各方代表签署确认的会议纪要E、报纸、网络就工程有关事件的报道参考答案：B、C、D、E 文字解析：由于分包人与承包人存在利害关系,分包人就有关索赔事件作出的说明如果缺乏其他证据支持,不能作为承包人的有效索赔证据使用。 20、下列选项属于职业健康安全管理体系核心要素的是( )A、文件B、协商和沟通C、文件和资料控

39、制D、运行控制参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至4月底,该工程的进度绩效指数为( )A、0857B、0889C、1125D、1167参考答案：B 文字解析：进度绩效指数S 22、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的事项包括( )A、在投标截止日期之前提交投标书B、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C、如有正当理由

40、,投标人可在招标范围以外提出新的要求D、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件E、投标书正本和副本的内容允许有差别参考答案：A、B、D 文字解析：投标人应该按招标文件的要求编制投标文件。投标人在招标文件范围以外提出新的要求,将被视为对招标文件的否定,不会被招标所接受。 23、大中型工程项目的项目组成中,通常构成单项工程的是( )A、单位工程B、单体工程C、单个工程D、单元工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、施工单位应当具备安全生产的资质条件,建设工程实行总承包的,总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程( )施工。A、主体结构B、装修C、土方D、二次结构参考答案：A 文字解

41、析：暂无解析 25、建设工程项目实施阶段项目组织策划的内容包括( )A、业主方项目管理的组织结构B、任务分工和管理职能分工C、项目资金需求量计划D、实施期组织总体方案E、项目管理工作流程参考答案：A、B、E 文字解析：建设工程项目实施阶段项目组织策划的内容包括业主方项目管理的组织结构,任务分工和管理职能分工,项目管理工作流程和建立编码体系。选项C项目资金需求量计划属于建设工程项目实施阶段项目经济策划的内容,选项D实施期组织总体方案属于建设工程项目决策阶段组织策划的内容。 26、进行施工成本的控制时,施工项目经理部对水泥、木材等用量的控制适宜采用的方法是( )A、限额发料B、领用指标C、计划管理

42、D、作业包干参考答案：A 文字解析：在对材料用量的控制中,如有材料消耗定额,则可以定额为依据,通过限额发料进行控制,能够有效地达到控制目的,所以选A。选项B、C、D均与消耗量定额无直接关联,故不合适。 27、施工单位应依法建立( ),采取安全生产保障措施和实施安全教育培训制度。A、安全教育培训制度B、安全生产检查制度C、安全生产责任制度D、安全生产奖罚制度参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、对进度计划进行多方案比较和优选,体现合理使用资源,合理安排工作面,是属于项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、在双代号网络计划中,某

43、工作M的最迟完成时间为第25天,其持续时间为6天。该工作共有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为( )天。A、6B、9C、12D、15参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、管理因素中的组织因素,包括建设工程项目实施的管理组织和( )A、策划组织B、任务组织C、施工生产D、施工计划参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆

44、形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、公路工程国内招标文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清单B、技术规范C、合同专用条款D、合同通用条款参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、填石路堤施工时石料规格不一、性质不匀或就地爆破堆积,乱石中空隙很大,最有可能造成( )A、路基弹簧B、边坡坍塌C、路基沉陷D、路基网裂参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、控制物耗的管理,要实行量差控制,下面体现量差控制的措施有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、材料的发放工作以

45、限额领料单形式进行E、优化实验配合比参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 5、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是( )A、每节段检查2处B、每节段检查6处C、每节段检查4处D、每节段检查3处参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证( )A、不应低于极限强度值的75B、不应低于

46、标准强度值的75C、不应低于平均强度等级值的75D、不应低于设计强度等级值的75参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、公路路面施工劳动力配置不应包含的工种是( )A、拌合设备操作人员、装载机操作人员、运输车辆驾驶员B、压路机操作人员、摊铺机操作人员、测量人员C、普通工人、交通管理人员D、工程师参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路

47、段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、公路施工中不得用推土机推( )A、树根B、碎石块C、建筑垃圾D、石灰参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、在公路建设中,应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是( )A、环刀法B、自动弯沉仪法C、落锤弯沉仪法D、贝克曼法参

48、考答案：D 文字解析：暂无解析 15、安全生产事故调查处理应当按照( )的原则进行处理。A、实事求是、尊重科学B、执法必严,违法必究C、管生产必须管安全D、动态管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、对于施工完毕的标志,主要应进行( )等检测。A、标志板安装平整度B、立柱垂直度C、基础尺寸D、标志板下缘至路面净空高度E、金属构件的防腐参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、钻孔灌注桩施工的主要检验

49、内容有( )A、孔深B、孔位C、井壁厚度D、泥浆相对密度E、钢筋骨架底高程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 19、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、在所有的工程中必须配置的工人有( )A、测量工B、钢筋工C、木工D、实验工E、张拉工参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 21、生产安全事故等级的划分指标有( )A、死亡人数B、间接经济损失C、直接经济损失D、重伤人数E、轻伤人数参考答案：A、C、D

50、文字解析：暂无解析 22、施工平面布置图包含的内容一般不包括( )A、原有地形地物B、距离施工现场较远的城镇C、安全消防设施D、施工防排水临时设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒的沥青薄层称为( )A、透层B、粘层C、封层D、结合层参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电

51、话以及交通事故告警等信息。A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 26、扣索布置应满足( )A、与所扣挂的拱肋在同一水平面内B、与所扣挂的拱肋在同一竖直面内C、扣索应布置在拱肋的中部D、扣索必须与主塔固结参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 28、整个建设项目竣(交)工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由( )承担。A、监理单位B、施工单位

52、C、质量监督机构D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、上程量清单汇总表中的项目包括( )A、投标总价B、暂定金额C、计日工合计D、施工措施费合计E、100章至700章合计参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、面板堆石坝堆石体的压实参数包括( )等。A、碾重B、干密度

53、C、碾压遍数D、铺层厚度E、压实度参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 2、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、下列关于施工导流标准的说法正确的是( )A、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,其设计洪水标准相应提高B、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,但设计洪水标准不提高C、对导流建筑物级别为3级且失事后果严重的工程,应提出发生超标准洪水时的预案D、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的结构

54、设计应采用永久建筑物级别标准E、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的设计洪水标准应提高一级参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 4、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫层料中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、在渗流作用下,非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、下列关于施工企业管理人员安全生产考核的说法正确的有( )A、水利部负责组织水利水电工程施工总承包一级(含一级)

55、以上资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核B、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核C、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程专业承包一级资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核D、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年E、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为2年参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、水利工程定额按其编制程序和用途可划分为( )A、投资估算指标B、

56、概算定额C、预算定额D、施工定额E、机械作业定额参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、监理机构对承包人检验结果的平行检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的( ),重要部位至少取样( )组。A、3,1B、3,3C、5,1D、5,3参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、围湖造地或者未经批准围垦河道,且防洪法未作规定的,应限期清除障碍或者采取其他补救措施,并处( )的罚款。A、一万元以上五万元以下B、二万元以上十万元以下C、五万元以上十万元以下D、十万元以上十五万元以下参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意

57、的B、计算不同断面的位置水头时,必须选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、光电测距仪的照准误差(相位不均匀误差)、偏调误差(三轴平行性)及加常数、乘常数,一般( )进行一次检验。A、每月B、每半年C、每年D、每次使用前参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、碾压混凝土的温控措施有( )A、采用低热大坝水泥B、少掺粉煤灰C、用冷水拌合及骨料预冷的方式降低浇筑温度D、利用层面散热降温E、安排在低温季节浇筑基础层参考答案：A、C、D、E 文字解析：

58、暂无解析 13、土壤侵蚀形式主要包括( )A、水力侵蚀B、冻融侵蚀C、重力侵蚀D、植被破坏E、风蚀参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 14、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(SL6294),下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有( )A、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆B、3级水工建筑物基岩帷幕灌浆C、地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆D、地质条件复杂地区的3级水工建筑物基岩固结灌浆E、地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 15、水工建筑物中的坝体按筑坝材料分类,可分为( )A、土石坝B、混凝土坝C、浆砌石坝D、重力拱坝E、拱

59、坝参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、竣工验收前,( )应组织进行工程竣工验收的初步验收。A、上级主管部门B、项目法人C、竣工验收主持单位D、竣工验收主持单位委托单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、采用自上而下分段灌浆法时,灌浆结束标准为在规定的压力下( )A、当注入率不大于04Lmin时,继续灌注60minB、当注入率不大于04Lmin时,继续灌注90minC、当注入率不大于1Lmin时,继续灌注60minD、当注入率不大于1Lmin时,继续灌注90minE、当注入率在04lLmin之间时,继续灌注60min参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 18、混凝土坝的坝内裂缝、

60、空洞可采用( )A、水泥灌浆B、化学灌浆C、水泥砂浆D、环氧砂浆参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由( )承担。A、承包人B、监理人C、发包人D、材料和设备的供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于( )的责任。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：