继续教育一级建造师职称题库360题精选答案+解析

1、继续教育一级建造师职称题库360题精选答案+解析第一部分 工程经济1、在没有书面约定的情况下,因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼,( )法院没有管辖权。A、原告住所地B、被告住所地C、合同履行地D、施工行为地参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第二十四条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十四条规定，建设工程合同纠纷以施工行为地为合同履行地。所以A项错，本题选A。 2、某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊,经组织有关方验收合格,施工单位应在验收合格之日起( )内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登

2、记。A、5日B、10日C、20日D、30日参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、根据实施工程建设强制性标准监督规定,下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是( )A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督参考答案：D 文字解析：建筑安全监督管理机构对执行施工安全强制性标准的情况实施监督检查的时段是工程建设施工阶段并非勘察阶段，故D

3、错误。 4、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标,在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔,索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例,则( )A、业主可以要求甲公司支付10000元,甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B、甲公司支付了10000元后,乙公司就不再对业主承担债务C、甲公司支付了10000元后,可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D、业主如果要求甲公司支付10000元,甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E、甲公司支付了10000元后,乙公司也需要向业主支付10000元参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 5、在下列几种情

4、形中,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的终止和解除。劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人：第一，劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；第二，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工

5、作岗位，仍不能胜任工作的；第三，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形，故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形，C选项属于不能解除劳动合同的情形。 6、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括( )A、月薪2000B、利息收入200元C、房租1600元D、买卖股票获利20000元E、购买国库券获利5000元参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、以下合同中,( )不受合同法的调整。A、公益捐赠合同B、收养合同C、税款代扣合同D、劳动合同E、赠予合同参考答案：

6、A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板,由于资金紧张只能暂时少量付款,待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保,施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中,可以为施工单位做保证人的是( )A、当地政协B、当地建委C、另一施工单位的项目部D、当地的国有企业参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、下列关于对合同法的公平原则表述中,不正确的是( )A、公平包括当事人双方的权利义务要平等B、公平包括合同风险的分配要合理C、公平包括双方当事人之间给付的等值性

7、D、公平包括合同中违约责任的确定要合理参考答案：A 文字解析：合同法第5条规定“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务”。具体包括：(1)在订立合同时，不得滥用权利、不得欺诈，要根据公平原则确定双方的权利和义务；(2)合理分配风险；(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则下当事人权利义务不是平等或一样是一种合理，故选项中只有A项是错误的。 10、赵某投了一份财产险,保险事故发生之后,发生的下列费用应当由保险公司负担的有( )A、赵某、保险公司为查明和确定保险事故的性质,原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用B、赵某为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用C、赵某向保

8、险人索赔而支出的必要的、合理的费用D、若该保险是责任保险,赵某因给第三者造成损害的保险事故而被提起诉讼产生的诉讼费用和其他必要的、合理的费用E、赵某因该保险事故发生的一切费用参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 11、王天与李章的购买管材的合同中没有约定管材的型号,则( )A、该合同无效B、该合同属于可变更、可撤销合同C、双方当事人可以协商确定管材型号D、只能通过相关主管行政单位解决参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、注册建造师执业的专业中,公路工程分为7个工程类别,不含( )A、交通机电系统工程B、交通安全设施工程C、环保工程D、隧道工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、某公司

9、在欠税期间,要处分长期闲置的桥梁施工设备,根据税收征收管理法的规定,该公司的义务是( )A、向税务机关结清税款B、向税务机关结清税款并支付滞纳金C、向税务机关提供担保D、向税务机关报告参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 15、中国建造师执业划分为14个专业,下列选项中不属于这14个专业的是( )A、石油化工工程B、

10、冶炼工程C、机械工程D、电力工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、某工程总包方向某建筑公司发出一份关于专业承包的要约,则以下可能导致要约失效的是( )A、建筑公司明确拒绝了要约B、总包方依法撤回了要约C、承诺期限届满,建筑公司未做承诺D、总包方对要约做非实质性变更E、总包方对要约做了实质性变更参考答案：A、C 文字解析：要约方不存在实质性或非实质性变更。 17、根据合同法的规定,保管合同不属于( )A、双务合同B、有名合同C、不要式合同D、有偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该

11、食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 19、施工单位的主要负责人、项目负责人不履行安全生产职责,造成重大安全事故,构成

12、犯罪的,自刑罚执行完毕之日起( )年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A、1B、2C、3D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、在人身保险合同法律关系中,涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体,下列主体之中,可能为同一人的有( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人E、保险人和受益人参考答案：A、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同当事人和保险合同关系人。根据保险法的相关规定，投保人可以为被保险人，投保人、被保险人可以为受益人。据此，正确答案是A、C、D。 21、下列人员当中,( )不能作为民事诉讼代理人

13、。A、律师B、当事人的近亲属C、有关的社会团体或者所在单位推荐的人D、可能损害被代理人利益的人参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、下列各项中,属于营业税扣缴义务人的有( )A、境外单位在境内发生的应税业务B、向境外联运企业支付运费的国内运输企业C、个人转让专利权的受让人D、某建筑公司出售自建建筑物E、个人出租自有住房取得的租金收入参考答案：A、C、D 文字解析：考点为1Z301202营业税的纳税人为在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，发生在中国境外的应税劳务不属于营业税的征税范围，因而国内运输企业不必扣缴营业税。E选项属于个人所得税征税范围，所以选择A、C、D

14、23、下列情况能发生不当得利之债的是( )A、施工单位向工人支付工资B、施工单位为工人办理工伤社会保险C、施工单位为工人发放降温费D、施工单位计算错误多付给张某三天工钱参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、下列不属于要约邀请的是( )A、商品价目表B、投标书C、招标公告D、拍卖公告E、符合要约规定的售楼广告参考答案：B、E 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以答案是B、E。 25、某乡镇企业为解决融资问题,将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款,下列说法正确的是( )A、视为地上的厂房一并抵押B、

15、视为仅抵押了土地使用权C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效D、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、下列所给选项中,关于仲裁管辖的表达,( )是正确的。A、实行级别管辖,但不实行地域管辖B、实行地域管辖,但不实行级别管辖C、既不实行级别管辖,也不实行地域管辖D、既实行级别管辖,也实行地域管辖参考答案：C 文字解析：根据仲裁法第6条规定，仲裁委员会应当由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。故只有C项表述正确。 27、以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是( )A、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员,应当自行回避C、

16、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出E、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、E。 28、在合同解除后的法律后果中,表述正确的是( )A、尚未履行的部分,继续履行B、已经履行的,应恢复原状C、当事人要求采取补救措施的,则无权要求赔偿损失D、当事人要求恢复原状的,仍有权要求赔偿损失参考答案：D 文字解析：根据合同法97条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根

17、据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”故D项正确。 29、下列关于重大误解而签订合同的情形中,正确的是( )A、误解是对合同的性质发生误解B、误解是由当事人自已的过失造成C、误解是由对方当事人故意造成D、误解是由对方当事人过失造成E、误解是由对方当事人利用自己的优势地位所造成的参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 30、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包商购买走私钢材的合同C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订

18、立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形： 第二部分 项目管理1、规定新建或扩建项目投产运转首次配置的工具、器具数量标准的是( )A、建筑工程定额B、安装工程定额C、工具、器具定额D、工程建设其他费用定额参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、项目资本金是由项目的发起人、股权投资人以获得项目财产权和控制权的方式投入的资金。必须经过有资格的资产评估机构评估作价的资本金出资形态可以是( )A、资源开采权B、实物C、工业产权D、专利技术E、土地使用权参考答案：A、B、C、E 答案解析：资本金出资形态可以是现金,也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地

19、使用权、资源开采权作价出资,但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。 3、下列各项中不属于现金的是( )A、银行汇票B、银行本票C、商业汇票D、库存现金参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、甲建筑公司拟采用实物单价法进行某项目的投标报价,报价时首先应该做的工作是( )A、准备资料,熟悉施工图纸B、编制工料分析表C、计算工程量D、计算直接工程费参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、资金成本受到无风险收益率和风险报酬两方面的影响。无风险收益率的高低主要取决于( )A、投资者投资的风险程度B、企业融资规模C、资本市场的条件D、市场供求关系参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、据某公司期末会计资料,应

20、收账款余额期初期末分别为92200元和84900元,应收票据的期初期末余额分别为23700元和24200元;主营业务收入为870000元,则该公司应收账款周转率为( )A、5.733B、6.733C、7.733D、8.733参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、图纸分析要注意平面图、立面图、剖面图之间尺寸、位置的一致性,结构图与设备安装图之间的一致性,当发现矛盾之处时,应及时提醒有关人员澄清并修正,有关人员是( )A、招标人B、投标人C、设计者D、管理者参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解

21、析：暂无解析 9、账实核对是对账的主要内容,下列各项中属账实核对内容的是( )A、现金收付凭证与现金实际库存数核对相符B、银行存款收付凭证与银行存款总账记录及余额核对相符C、银行存款记账凭证与银行对账单核对相符D、各种财产物资明细分类账的结存数与实存数核对相符参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、建筑安装工程税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价的( )A、土地使用税B、营业税C、房产税D、城市维护建设税E、教育费附加参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 11、编制设计概算的基本步骤包括：收集原始资料;建设项目总概算的编制;各项费用计算;单项工程综合概算书的编制;单位工程概算书编制

22、;确定有关数据。正确的顺序是( )A、B、C、D、参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、某人欲将剩余的资金存入银行,存款利率为6%,按复利计。若10年内每年年末存款2000元,第10年年末本利和为( )A、20000元B、21200元C、26362元D、27943元参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、为了便于计算工程量清单中各个分项的价格,进而汇总整个工程报价,通常将国际工程投标报价分为直接费、间接费、利润、风险费及其他可单列项的费用。其中,利润、风险费是在工程量清单中没有单独列项的费用项目,需要将其作为( )分摊到工程量清单的各个报价分项中去。A、现场管理费B、其他待摊费用C、临时设施

23、费D、经营业务费参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计。若想在第4年年末取款8750元,从现在起4年内每年年末应存入银行( )A、1887B、2000C、2188D、2525参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、某具有常规现金流量的投资方案,经计算FNPV(17%)=230,FNPV(18%)=-78,则该方案的财务内部收益率为( )A、17.3%B、17.5%C、17.7%D、17.9%参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、建设单位管理费等于某项指标与建设单位管理费费率的乘积。该项指标是( )A、工程费用B、建设工程造价C、安装工程费用D、工程监

24、理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、能反映企业经营成果的会计要素是( )A、收入、费用、利润B、资产、负债、所有者权益C、收入、资产、费用D、收入、负债、利润参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则对于相同部分的施工图预算,可采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、标准预算审查法C、逐项审查法D、对比审查法参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、下列国际工程报价的组成中,根据招标文件的规定,可以单独列入报价单的费用是( )A、现场管理费B、总部管理费C、开办费D、利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、

25、关于总投资收益率的描述,下列选项中错误的是( )A、总投资收益率用来衡量权益投资的获利能力B、总投资收益率应大于行业的平均投资收益率C、总投资收益率越高,项目获得的收益也越多D、总投资收益率高于同期银行利率,适度举债有利参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、进口设备增值税额的计税基数为( )A、离岸价民币外汇牌价+进口关税+消费税B、离岸价人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费C、到岸价人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费D、到岸价人民币外汇牌价+进口关税+消费税参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、通过计算产品功能价值对产品部件的价值分析,使每个部件的价值系数尽可能趋近于1,为此,确定的

26、改进对象不包括( )A、F/C值低的功能B、C=（CF）值小的功能C、复杂的功能D、问题多的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、某施工企业购入一台设备,价款10万元,该设备使用年限为10年,净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定,该设备的年折旧率为( )A、5%B、19%C、10%D、9.5%参考答案：D 答案解析：直线法年折旧率=(1-5%)/10=9.5% 24、某施工企业从中国建设银行借入资金100万元,借款合同中载明,期限自2007年10月1日起至2008年9月20日止,该借款应为( )A、短期银行借款B、中期银行借款C、长期银行借款D、基本建设贷款参考答案：A 答案解析：

27、暂无解析 25、根据建设工程工程量清单计价规范,十二位分部分项工程量清单项目编码中,由工程量清单编制人设置的是第( )位。A、三至四B、五至六C、七至九D、十至十二参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、建设项目决策阶段也称项目建设前期阶段,主要通过对项目的分析论证,解决项目的选择问题,这一阶段的基本特征是( )A、劳动密集性B、知识密集性C、资金密集性D、产业密集性参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、聘请经验丰富的项目融资顾问对保证项目融资的最终成功,起着非常关键的作用。项目融资顾问需要具备的条件应包括( )A、熟悉项目所在国的政治经济结构、投资环境、法律和税务政策B、具有较强的资金实力

28、,能够为大型项目预垫资金C、对项目本身及项目所属行业的技术发展趋势、成本结构、投资费用等有较清楚地认识D、掌握当前金融市场的变化动向及各种新的融资手段,与主要银行和金融机构有良好的关系E、具备丰富的谈判经验和技巧参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 28、对流动资组合策略中的折中型筹资策略,下列说明正确的是( )A、该策略是一种理想的筹资策略B、临时流动资本需要由短期负债筹资解决C、长期资本正好满足永久性资本需求D、该策略的主要目的是追求高利润E、减少偿债风险,减少闲置资本,提高资金效率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 29、某施工企业一设备的购入成本为41100万元,使用

29、年限为5年,预计净残值率为5%。该设备的年折旧率为( )A、5%B、19%C、20%D、25%参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、下列各项中,属于银行结算方式的有( )A、商业汇票B、银行本票C、信用卡D、委托收款E、现金收付参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在工程施工承包招标时,施工期限( )的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题。A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、在成本加奖金合同方式下,奖金是根据报价书中的成本估算指标制订的,在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点,分别为工程成本估算的( )A、30

30、50和6080B、3060和6090C、5075和80100D、6075和110135参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、异常直方图呈偏态分布,常见的异常直方图有折齿型、( )A、鱼刺型B、缓坡型C、孤岛型D、双峰型E、峭壁型参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括( )A、项目经理B、金融机构C、主设计师D、工程咨询单位E、物业管理单位参考答案：B、D、E 文字解析：项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括：政府主管部门、业主方的上级单位或部门、金融机构、工程咨询单位、设计单位、施工单位、物质供应单位、物业管理单位。项目

31、经理、主设计师不是单位。 5、施工项目完成以后,拟考核各责任者的业绩,需要进行评定的是施工项目( )A、成本计划的落实情况B、成本计划的完成情况C、实际成本的发生情况D、实际成本的控制情况参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、若对某项目采用赢得值法进行分析,得出效率低、进度较慢、投入超前,则下列参数关系表达式正确描述上述分析的是：A、ACWPBCWSBCWPB、BCWSBCWPACWPC、BCWSACWPBCWPD、ACWPBCWPBCWS参考答案：A 文字解析：通过进度较慢、投入超前很容易判断出来BCWP均是比ACWP和BCWS要小的，即可以得出BCWSBCWP和ACWPBCWP 7、根据G

32、T19000IS09000(2000)质量管理体系标准中,质量术语的定义：“( )是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。A、质量控制B、质量计划C、质量台账D、质量交底参考答案：A 文字解析：根据GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中质量术语的定义：“质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。 8、某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场l名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于( )A、第一类危险源作用的结果B、第二类危险源作用的结果C、两类危险源共同作用的结果D、不可抗力因素作用的结果参考答案：C 文字解析：

33、暂无解析 9、由于建筑产品的多样性和( )生产的组织方式,决定了各建设工程项目的质量特性和目标的差异,但它们的质量形成过程和影响因素却有共同的规律。A、特殊性B、单件性C、普遍性D、一般性参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,专业承包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别A、二至三个60个B、二至三个50个C、二至四个60个D、二至四个50个参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、施工任务的委托主要有如下( )模式。A、施工总承包B、分包C、施工总承包管理D、专业分包E、平行承包参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、固体废物处理应本着(

34、)基本思想全过程进行控制。A、资源化B、集约化C、减量化D、无害化E、经济化参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 13、因合同文件引起的索赔包括( )A、有关合同文件适用法律引起的索赔B、有关合同签订授权引起的索赔C、有关合同文件的组成问题引起的索赔D、关于合同文件有效性引起的索赔E、因图纸或工程量表中错误而引起的索赔参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 14、质量手册内容一般包括( )A、企业的质量方针、质量目标B、组织机构及质量职责C、体系要素或基本控制程序D、质量手册的管理办法E、质量培训计划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、施工成本控制的工作内容之一是计算和分

35、析成本差异,其需比较是( )A、预测成本与实际成本B、预算成本与计划成本C、计划成本与实际成本D、预算成本与实际成本参考答案：C 文字解析：施工成本控制是要将计划成本与实际成本进行比较,计算和分析两者之间的差异,进而采取多种措施,消除施工中的损失浪费现象。A、B、D均为预测成本、预算成本等与实际成本等的比较,不是主要的比较对象,选项C正确。 16、采用我国施工合同示范文本的施工项目发生工程变更,合同双方不能就变更价款达成一致时,双方可以提请( )A、监理工程师裁决B、承包人上级机构进行咨询C、发包人上级机构进行咨询D、造价管理机构进行咨询参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、下列双代号网络图

36、中,不符合绘图规则情况有( )A、多个起点节点B、循环回路C、多个终点节点D、箭线交叉表达E、有多余虚工作参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 18、某工程实际工期比合同工期迟延三个月,承包人经分析认为主要有以下两方面原因：发包人支付工程进度款滞后,导致承包人无法及时订购施工所需设备；人工费大幅上涨,劳务作业人员短缺。为确保工程按期竣工,发包人和承包人均应采取相应的调整措施,其中承包人可以采取的合理措施有( )A、先垫资加紧推进设备采购B、变更技术方案,采取新的高效的施工方案C、增加劳动力投入,调整人员安排D、与发包人协商采取经济措施,大幅上调人工费,吸引更多的劳动力E、重新安排工作流程和

37、计划参考答案：C、D 文字解析：由于人工费大幅上涨,故承包人或与发包人协商调整人工费以吸引更多劳动人员,同时承包人也要设法组织调配更多劳务人员加紧施工。 19、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、1167D、1250参考答案：B 文字解析：费用绩效指数C 20、在质量方针的指导下,通过组织的( )的制定,并通过组织制度的落实、管理人员资源的配置、质量活动的责任分工与权限界

38、定等,形成组织质量管理体系的运行机制。A、方针策略B、质量手册C、管理文本D、程序性管理文件E、质量记录参考答案：B、D、E 文字解析：在质量方针的指导下,通过组织的质量手册、程序性管理文件、质量记录的制定,并通过组织制度的落实、管理人员资源的配置、质量活动的责任分工与权限界定等,形成组织质量管理体系的运行机制。故选项A、C不正确。 21、构成施工合同文件的组成部分,除了协议书、通用条款和专用条款外,一般还应包括( )A、中标通知书、投标书及其附件B、专业承包合同、材料及设备采购合同C、相关标准、规范及技术文件D、图纸及工程量清单E、工程报价单或预算书参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解

39、析 22、业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度,包括控制( )A、设计准备阶段的工作进度B、物资采购工作进度C、征地拆迁工作进度D、项目动用前准备阶段工作进度E、设计工作进度参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 23、施工组织设计是对施工活动实行( )的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。A、严格控制B、优化设计C、合理安排D、科学管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、在网络计划中,某工作最早开始时间和最迟开始时间分别为2天和5天,持续时间为7天,其两个紧后工作的最早开始时间分别为14天和19天,则该工作的( )A、自由时差为2天B、自由时差为5天C、总时差

40、为3天D、总时差为5天E、与紧后工作的时间间隔分别为2天和6天参考答案：B、C 文字解析：根据网络图时差和时间间隔的建设公式,FF=min(14-2-7)5；TF=5-2=3；=min(14-2-7)=5,min(19-2-7)10,故选答案B、C。 25、下列单代号网络计划的工期为( )天。A、23B、24C、31D、35参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、施工过程验收的内容是( )A、检验批质量验收B、施工工艺质量验收C、分项工程质量验收D、分部工程质量验收E、节能环保验收参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 27、关于施工组织设计的编制原则,下列说法正确的是( )A、重视工程的组

41、织对施工的作用B、充分满足业主方的要求C、重视管理创新和技术创新D、合理安排施工,尽量缩短工期E、合理部署施工现场,实现文明施工参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 28、横道图进度计划法是传统的进度计划方法。下列关于横道图的表述中正确的是( )A、工序之间的逻辑关系能够清楚地表达B、能够确定计划的关键工作、关键路线与时差C、计划的调整只能用手工方式进行,工作量大D、可以适应于大型项目的进度计划系统参考答案：C 文字解析：本题主要考查对横道图特点的理解。答案C横道图计划的调整只能用手工方式,工作量大。答案A、B、D表明,由于制作上存在的问题,使横道图不能清楚地表达工序之间的逻辑关系,亦无法

42、确定计划的关键路线,因此难以适用于大型项目的进度计划系统。 29、项目目标动态控制的核心是,在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较,当发现项目目标偏离时采取( )A、原因分析B、改进措施C、调整措施D、纠偏措施参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、投标保证金通常采用的方式包括( )A、现金B、保兑支票C、投标人上级单位的投标保证书D、不可撤销信用证E、银行保函参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏的工程称作( )A、路基直接防护工程B、路基间接防

43、护工程C、路基加固工程D、路基支挡工程用户提供的参考答案：C 文字解析：解析贡献者：去者2012-07-1119:24:21按三版书上为C即路基加固工程 2、下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的有( )A、护肩B、护面墙C、支垛护脚D、护坝参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是(

44、 )A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后,应进行锚杆抗拔力试验C、该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E

45、、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 6、生产安全事故等级的划分指标有( )A、死亡人数B、间接经济损失C、直接经济损失D、重伤人数E、轻伤人数参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 7、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有( )A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排

46、出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、安全生产事故调查处理应当按照( )的原则进行处理。A、实事求是、尊重科学B、执法必严,违法必究C、管生产必须管安全D、动态管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、施工平

47、面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是( )A、工期小于1年或合同价值小于100万元B、工期小于1年或合同价格大于100万元C、工期大于1年或合同价格小于100万元D、工期大于1年或合同价格大于100万元参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、在选择路面各结构层之间搭接类型时,前道工序慢于后道工序时,应选择( )A、STSB、STFC、FTSD、FTF参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产

48、教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证( )A、不应低于极限强度值的75B、不应低于标准强度值的75C、不应低于平均强度等级值的75D、不应低于设计强度等级值的75参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、路基填筑时局部位置透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,容易引起的路基病害的( )A、开裂B、滑坡C、沉降D、弹簧参考

49、答案：D 文字解析：暂无解析 18、由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、用于公路路基的填料,确定其最小强度是按( )A、弯拉应力值B、弯沉值C、E0值D、CBR值参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、锚具、夹具和连接器进场时,进行硬度检验验收时的抽检比例是( )A、抽取3的锚具且不少于3套B、抽取5的锚具且不少于5套C、抽取8的锚具且不少于8套D、抽取10的锚具且不少于10套参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、粉煤灰路堤

50、的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、钻孔

51、灌注桩施工的主要检验内容有( )A、孔深B、孔位C、井壁厚度D、泥浆相对密度E、钢筋骨架底高程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 26、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和( )费组成。A、社会福利B、企业福利C、医疗D、劳动保护参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、根据公路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 28、目前我国主要使用的通行券为( )A、纸质磁性券B、纸质二维条

52、形码券C、非接触式IC卡D、磁卡参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E、桥梁下缘参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 30、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量( )辆。A、1500030000B、2500055000C、4500080000D、60000100000参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、无堤防的河道、湖泊,其管理范围为( )A、历史最高洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区B、设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区C、历史最高洪水位或者设计

53、洪水位之间的水域、沙洲、滩地D、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、碎石时常用的破碎机械有( )A、颚板式碎石机B、反击式碎石机C、冲击式碎石机D、锥式碎石机E、锤式碎石机参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 3、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是( )A、国务院B、国务院安全生产部门C、水利部D、建设部参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、土壤侵蚀形式主要包括( )A、水力侵蚀B、冻融侵蚀C、重力侵蚀D、植被破坏E、风蚀参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、根据压力钢管

54、制造安装及验收规范(DL50171993),下列关于压力钢管制造安装及验收的说法正确的是( )A、焊缝(包括定位焊)焊接时,应在母材上引弧、熄弧,严禁在坡口上引弧B、焊缝焊接熄弧时,应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开C、返修后的焊缝在同一部位的返修次数不宜超过2次D、在母材上严禁有电弧擦伤,焊接电缆接头不许裸露金属丝E、高强钢管、岔管热处理后不得出现回火脆性和再热裂纹参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 6、影响边坡稳定的因素主要有( )A、地形地貌B、岩土类型和性质C、地质构造D、水E、有害气体参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、水土保持法规定,修建铁路、公路和水工程

55、,应当尽量减少( )A、破坏植被B、占用耕地C、移民迁建D、废弃砂石参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、安全生产管理规定第40条规定：“违反本规定,需要实施行政处罚的,由水行政主管部门或者流域管理机构按照( )的规定执行。”A、中华人民共和国安全生产法B、建设工程安全生产管理条例C、水利工程建设安全生产管理规定D、水电建设工程质量管理暂行办法参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、国家实行占用耕地补偿制度,下列说明正确的是( )A、非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,缴纳多少补偿费”的原则B、占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地C、没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求

56、的,应当按照规定缴纳耕地开垦费D、占用耕地的单位所缴纳的开垦费,用于开垦新的耕地和作为工程建设给农民造成经济损失的补偿费用E、工程占地由地方政府负责占补平衡,并承担相应经费参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 10、用以改善河流的水流条件,调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为( )A、泄水建筑物B、输水建筑物C、整治建筑物D、取水建筑物参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、下列属于水利水电工程初步设计阶段施工组织设计文件的内容是( )A、施工导流方案B、主要单位工程综合进度计划C、主体工程施工方法D、施工安全防护措施E、料场的规划、选择参考答

57、案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、项目法人应当根据大中型水利水电工程建设的要求和移民安置规划,在每年汛期结束后( )日内,向与其签订移民安置协议的地方人民政府提出下年度移民安置计划建议。A、60B、50C、40D、30参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、洞室相向开挖的两个工作面相距( )m或5倍洞径距离放炮时,双方人员均需撤离工作面。A、20B、25C、30D、35参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、10

58、0参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、采用视准线监测的围堰变形点,其偏离视准线的距离不应大于( )mm.A、15B、20C、30D、50参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、根据水利水电工程预应力锚索施工规范(DLT50832004),锚索张拉作业时,张拉区内千斤顶出力方向( )内严禁站人。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、下列属于单位工程投入使用验收工作内容的是( )A、检查工程是否按批准设计完建B、检查工程质量,评定质量等级C、对工程缺陷提出处理要求D、检查工程是否具备安全运行条件E、主持单位工程移交参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析

59、18、根据水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范(SL4794),下列关于明挖工程中的钻孔爆破的说法正确的是( )A、严禁在设计建基面采用洞室爆破法施工B、严禁在设计边坡附近采用洞室爆破法C、在设计建基面可以采用药壶爆破法施工D、在设计边坡附近可以采用药壶爆破法施工E、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 19、水库工程管理范围应包括( )A、工程区B、生产区C、生活区D、保护区E、移民区参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、碾压土石坝反滤层中可以设置的分缝是( )A、横缝B、竖缝C、斜缝D、错缝参考答案：A 文字解析：

60、暂无解析 21、施工单位承担水利工程施工任务必须按其( )A、资质等级及业务范围B、注册资金C、资质等级D、技术力量参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、根据碾压式土石坝施工技术规范(SDJ21383),土石坝筑坝材料施工试验项目包括( )A、调整土料含水率B、调整土料级配工艺C、碾压试验D、堆石料开采爆破试验E、土料开挖级别参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、有关工程竣工验收时间的说法,正确的是( )A、工程竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行B、工程竣工验收应在全部工程完建后5个月内进行C、工程竣工验收应在全部工程完建后6个月内进行D、进行验收确有困难的,经工程验收主持