吉林省一级建造师资格实战360题精选题完整版

1、吉林省一级建造师资格实战360题精选题完整版第一部分 工程经济1、根据我国仲裁法的规定,下列( )中所述情形构成仲裁协议的书面形式。A、甲公司与乙公司在租赁合同中约定的在合同履行过程中所产生的一切争议均应提交仲裁委员会仲裁的条款B、甲公司与乙公司签订了一份加工承揽合同,合同签订后,在双方就加工物的质量标准问题以传真方式互相磋商过程中,在双方往来的传真件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁C、甲公司与乙公司签订了一份买卖合同,合同签订后,在双方就产品的质量标准问题以电子邮件方式互相磋商过程中,在双方往来的电子邮件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁D、甲公司与乙公

2、司签订一份建筑工程承包合同,后因乙公司拖欠工程款问题双方发生纠纷,就该工程款问题双方经过协商,达成将该纠纷提交仲裁委员会仲裁的书面文件E、甲公司与乙公司签订一份购销合同,后因标的物质量问题发生纠纷,双方公司的法定代表人在协商解决问题过程中,口头表示对该纠纷如果协商解决不成,则提交仲裁委员会仲裁,对此有在场的3名证人为证参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、分包方因分包合同纠纷将总包方起诉到法院,总包方以正在和对方协商为由拒绝参加开庭,法院对其缺席审理并作出判决,上述做法反映了人民法院在案件的受理和执行等方面具有( )A、强制性B、程序性C、独立性D、保密性参考答案：A 文字解析：暂

3、无解析 3、张某是甲有限责任公司的董事,该公司以销售电脑为主要业务。张某在任职期间利用业余时间代理乙公司销售了一批电脑并收取高额报酬。甲公司得知后表示异议,认为张某的行为侵害了本公司的利益,而张某认为其并未利用工作时间代理乙公司销售,甲公、司无权干涉。下列说法正确的是( )A、张某违反竞业禁止义务,其代理乙公司进行的销售无效B、张某的行为与甲公司无关,甲公司无权提出异议C、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬系劳动所得受法律保护,但甲公司有权解聘张某D、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬应当归甲公司所有,而且甲公司可根据内部章程对其进行

4、处分参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301213公司董事、高级管理人员的义务。根据公司法第149条第一款第五项规定，董事、高级管理人员不得未经股东会、股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；同条第二款规定，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。在本题中，张某作为公司的董事未经股东会同意进行了竞业禁止的行为，所得收入应归公司所有，故D是正确的答案。 4、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、

5、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 5、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用( )的方式解决。A

6、、一并申请仲裁B、一并提起诉讼C、甲合同仲裁,乙合同诉讼D、甲合同诉讼,乙合同仲裁参考答案：C 文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。 6、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是( )A、国际条约宪法行政法规司法解释B、法律行政法规地方性法规部门规章C、行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D、宪法法律行政法规地方政府规

7、章参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、质证时,当事人应当围绕证据的( ),针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳。A、准确性、关联性、合法性B、真实性、关键性、合法性C、真实性、关联性、合理性D、真实性、关联性、合法性参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定五十条规定，当事人应当围绕证据的真实性、关联性、合法性质证，所以本题选D。 8、关于建设工程勘察设计业务发包,以下的表述中正确的有( )A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位B、发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程的主体部分勘察、设

8、计任务再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D、发包方一般应将整个建设工程项目的设计业务发包给一个承接方E、发包方将整个建设工程项目的设计业务分别发包给几个承包方时,必须选定其中一个承接方作为主承包方,承接部分设计业务的承接方直接对主承包方负责参考答案：A、B、D 文字解析：C选项错误在于主体部分的勘察设计任务不能分包；E项错在承包部分设计业务的承包方应直接对原发包方负责。 9、甲公司的总经理王某到乙公司的董事长赵某的办公室聊天,看到丙公司给乙公司的一份要约,很感兴趣,就向赵某要了这份要约,并按要求回复了丙公司。请问甲公司发出的文件属于( )A、要约B、邀请承诺C、要约邀请D、承

9、诺参考答案：A 文字解析：承诺的构成要件： 10、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司

10、修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 11、甲开发商发包的工程由丙包工头借用乙施工企业的资质中标并签订建设工程施工合同,工程竣工验收质量合格,丙要求按照合同约定支付工程款,则( )A、合同无效,不应支付工程款B、合同有效,应按照合同约定支付工程款C、合同有效,应参照合同约定支付

11、工程款D、合同无效,应参照合同约定支付工程款参考答案：D 文字解析：根据解释第2条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”故D项正确。 12、甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷,经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后,甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中,法律规定不予执行的情形包括( )A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围B、仲裁庭的组成违反法定程序C、认定事实的主要证据不足D、适用法律确有错误E、裁决不合理参考答案：A、B、C、D 文字解析：民事诉讼法第二百一十三条规定，被申请人提出证据证明仲裁裁决有法

12、定情形之一的，人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。该条法律规定的情形不包括E项，所以本题选A、B、C、D。 13、在招投标过程中,投标人具有下列( )行为,将导致中标无效,情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、投标人向招标人行贿以谋取中标D、投标人向评标委员会成员行贿以谋取中标E、投标人以他人名义投标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、下列选项中,不能适用于对工程建设施工单位违法行为采取的处罚措施的是( )A、记大过B、责令停止执业业务C、吊销资质证书D、没收违法所得参考答案：A 文字解析：

13、只有A属于行政处分的种类，不是行政处罚。 15、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,进而影响合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、由于建设工程事关社会公共利益,需要加强管理,对工程发包的说法正确的是( )A、所有的建设工程都必须通过招标发包B、工程发包有两种方式:招标发包与直接发包C、所有的招标活动都是强制

14、的D、选择招标还是直接发包要经过政府主管部门同意参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、下列关于合同权利义务的终止,说法正确的是( )A、当事人一方行使抗辩权时,合同权利义务终止B、合同权利义务终止后,合同双方的互负赔偿责任即终止C、合同权利义务终止后,合同中的争议解决条款失效D、合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在参考答案：D 文字解析：A项中，行使抗辩权只能造成合同权利义务中止，即暂停履行，故A项错误；而合同权利义务终止后，不影响合同中的争议解决条款的效力，C项错误；合同权利义务终止后，合同当事人不再受合同约束，但并不代表合同双方互负的赔偿责任也消灭，B项错误；D项正确。 18、监理单

15、位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任,其在执行监理业务时代表的是( )A、建设单位B、建设行政主管部门C、工程质量监督站D、社会公众参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、某施工单位在工程建设中发生重大安全生产事故,甲为该施工单位主管项目的公司副总经理,乙为该项目的项目经理。事故调查处理期间,甲擅离职守出国旅游,乙怕承担责任而逃匿。经审查,甲、乙行为尚未构成犯罪,下列对甲、乙二人的处理措施中,说法错误的是( )A、对甲给予降职处分B、对甲给予撤职处分C、对乙给予15日以下拘留D、对乙给予撤职处分参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、建设工程质量管理条例明确规定施工单位的质量责任和义

16、务有( )A、在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程B、施工单位不得转包工程C、施工单位不得分包工程D、不得指定材料、设备的生产厂、供应商E、不得指定检测单位参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 21、某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险,保险金额为800万元,不久,建筑公司发生火灾,被保险的设备全部烧毁,经有关部门勘察评估,公司大型设备总价值为600万元,于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为( )A、800万元B、400万元C、600万元D、保险金额减去残值的差额参考答案：C 文字解析：本题考点为1Z301191的保险合同中保险金额和保险价值的问题。根据保险法第40条的规定，保险金额不得

17、超过保险价值；超过保险价值的，超过的部分无效。本题中，保险金额800元超过了保险价值600元，超过的200元是无效的，有效的部分仅仅是600元。因此，选项A、B、D错误，C为正确答案。 22、甲建筑工程公司拟为所承包的工程投保建筑工程一切险,经咨询得知,建筑工程一切险可承保各类土木建筑工程,如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程在建造过程中由于特定原因所导致的损失,该特定原因包括( )A、自然灾害或意外事故B、自然耗损或意外事故C、自然灾害或人为事故D、不可抗力或人为破坏参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、某借贷合同,权利人将合同权利转让给第三人,则其他权利随之转移

18、的有( )A、该借贷合同的保证合同B、借贷合同权利人的抗辩权C、借贷合同权利人的抵消权D、借贷合同权利人的人身损害赔偿权E、借贷合同权利人的抚恤金申请权参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、建筑业实行固定比例营业税率,为( )A、1%B、3%C、5%D、7%参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同

19、法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 26、根据我国仲裁法的规定,当事人申请撤销仲裁裁决的,人民法院应当在( )作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A、在受理撤销仲裁裁决申请之日起3个月内B、在受理撤销仲裁裁决申请之日起2个月内C、在仲裁裁决书作出之日起3个月内D、在仲裁裁决书作出之日起6个月内参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第60条规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定，因此，选项8是正确的。 27、某公司欲建一新的办公楼,整个工程由甲建筑工

20、程公司承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌:前方施工,危险,请绕行。乙开车经过,不愿绕行,想抄近路,跌入坑中,致车报废,乙重伤。则乙的损失应由( )承担。A、研究所B、甲建筑公司C、乙D、甲建筑公司和乙按过错比例负担参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款,下列选项中正确的是( )A、双方的质押合同有效B、乙对汽车享有质权C、乙对汽车不享有质权D、双方的质押合同效力待定参考答案：C 文字解析：根据物权法第212条

21、规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”需要注意的是：质押合同自依法成立之日生效，质权是物权，交付后才生效。故C项正确。 29、关于撤销权的说法正确的是( )A、甲通过虚构事实手段与乙订立合同,则甲和乙都可以行使撤销权B、债权人对于债务人与第三人危害其债权实现的行为,可以到法院或仲裁机构申请撤销C、债务人以明显不合理低价转让财产的,债权人可以行使撤销权D、债权人行使撤销权的必要费用由债务人承担参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人

22、知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。所以答案是D。 30、某建筑工程有限公司董事会讨论经理的人选和职权问题,正确的意见是( )A、经理是公司的法定代表人B、经理负责日常事务C、经公司董事会决定,经理可由董事会成员兼任D、总经理只受董事会的领导,不受其他机构的监督E、经理可以成为公司监事会的成员参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、根据建设工程工程量清单计价规范( ),分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准,按( )计算。A、施工方案计算出来的数值B、实际完成的全部工程量C、工程完成后的净值D、工程实体量与耗损量之和参考答案：A 答案解析：暂无

23、解析 2、某工程直接工程费为10000万元,措施费为600万元,间接费率为12%,利润率为4%,计税系数为3.41%。该工程采用工料单价法计价程序,以直接费为计算基础,则该工程的含税造价为( )万元。A、10600B、12346.88C、12690.48D、12767.91参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表。其计算基础是( )A、投资者的资本金B、项目资本金C、投资者经营成本D、项目投资额参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、建设单位管理费等于某项指标与建设单位管理费费率的乘积。该项指标是( )A、工程费用B、建设工程造价C、安装工程费用D、工程监

24、理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、某企业于2009年5月1日将一张2009年3月1日签发的、8月1日到期的商业汇票向银行贴现。根据企业会计准则及其相关规定,票据的贴现期为( )A、1个月B、2个月C、3个月D、4个月参考答案：C 答案解析：贴现期=票据期限-企业已持有票据期限=5-2=3 6、常用的GDP核算方法不包括( )A、收入法B、比例法C、支出法D、部门法参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、某施工企业一设备的购入成本为41100万元,使用年限为5年,预计净残值率为5%。该设备的年折旧率为( )A、5%B、19%C、20%D、25%参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、静态财务

25、分析指标包括( )A、财务内部收益率B、总投资收益率C、利息备付率D、财务净现值率E、借款偿还期参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 9、建设工程总概算是以整个工程项目为对象,它的构成包括各单项工程综合概算和( )A、各单位工程概算B、其他工程和费用概算C、设备及安装工程费概算D、辅助工程项目概算参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、某建设项目,建筑工程费及设备、工具购置费总计800万元,该项目建设期为2年,第一年计划投资40%,第二年计划投资60%,年价格上涨率为3%。则该项目第二年的涨价预备费为( )A、9.6万元B、29.23万元C、38.83万元D、48.83万元参考答案：B 答

26、案解析：暂无解析 11、建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )A、营业税B、土地使用税C、城市维护建设税D、劳动保险税E、教育费附加参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 12、建设项目财务盈利能力分析中,动态分析指标有( )A、财务内部收益率B、财务净现值C、财务净现值率D、动态投资回收期E、投资收益率参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 13、对于常规的投资项目,在采用直线内插法近似求解财务内部收益率时,近似解与精确解之间存在的关系是( )A、近似解精确解C、近似解=精确解D、不确定关系参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、若基准收益率等于方案的财务内部收

27、益率,则有( )A、动态投资回收期等于方案的寿命周期B、方案的财务净现值大于零C、方案的财务净现值等于零D、方案的财务净现值小于零E、动态投资回收期大于方案的寿命周期参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 15、银行利率8%,按复利计,现存款10000元,10年内每年年初的等额提款额为( )元。A、1000B、1380C、1490D、1600参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、关于项目资本金的说法错误的是( )A、投资者可享有所有权B、项目法人承担利息和债务C、投资者可转让其出资D、项目法人不承担利息和债务参考答案：B 答案解析：项目资本金(即项目权益资金)是指在建设项目总投资中,由投资者认

28、缴的出资额,对建设项目来说是非债务性资金,项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务;投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益,也可转让其出资,但一般不得以任何方式抽回。 17、按照工程量清单计价格式的规定,单位工程费汇总表中不包括( )A、其他项目费合计B、规费C、工程建设其他费合计D、税金参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、施工定额的作用主要表现在( )A、施工定额是企业计划管理的依据B、施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具C、施工定额是计算工人劳动报酬的依据D、施工定额有利于推广先进技术E、施工定额是编制施工图预算的主要依据参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 19、下列各项

29、中属于设备及安装工程概算的是( )A、通风及空调工程概算B、电器及照明工程概算C、弱点工程概算D、热力设备及安装工程概算参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、某铁路施工企业于2009年10月发生如下业务:购买固定资产支出100万元,支付罚款2万元,第一项目部机械使用费10万元,材料二次搬运费2万元,工程定位复测费2万元。根据企业会计准则及相关规定,属于企业直接费用的有( )A、购买同定资产支出B、机械使用费C、罚款支出D、材料二次搬运费E、工程定位复测费参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 21、某工程项目建安工程费估算为3000万元,设备及工器具购置费估算为2000万元,工程建设其他费

30、估算为1000万元,基本预备费估算为400万元,涨价预备费的估算为600万元,建设期贷款利息估算为500万元,流动资金估算为900万元,则该项目的总投资估算为( )万元。A、6500B、7000C、7500D、8400参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、按照编制程序和用途,建筑工程定额分为( )A、施工定额B、预算定额C、材料消耗定额D、概算指标E、投资估算指标参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 23、计算措施项目费时,脚手架搭拆费、脚手架租赁费的计算常用( )A、分包计价法B、实物量计价法C、参数计价法D、工料单价法实物量法参考答案：B 答案解析：计价就是根据需要消耗的实物工程

31、量与实物单价计算措施费。比如,脚手架搭拆费可根据脚手架摊销量和脚手架价格及搭、拆、运输费计算,租赁费可按脚手架每日租金和搭设周期及搭、拆、运输费计算。 24、建设工程项目总概算表能够反映( )A、年度投资B、工程建设费C、静态投资D、静态投资和动态投资参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、某化工厂准备投资兴建一座新的厂房以适应工艺改造的要求,该厂的建设总投资包括( )A、流动资金B、建设投资C、固定资产投资D、铺底流动资金E、长期投资参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 26、财务评价中所涉及的营业税、消费税、城市维护建设税和教育费附加,其产生的来源应是( )A、营业收入B、销售利润C、建设

32、投资D、销售成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、下列各项中,不属于应收账款非正常增长给企业带来的不良影响的是( )A、造成企业资产虚肿B、造成企业信用级别下降C、造成企业资金周转不畅,运转不灵D、加重了企业的负担,造成企业财务状况恶化参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、下列属于企业权益的是( )A、预付账款B、应付票据C、未分配利润D、长期借款E、实收资本参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 29、下列各项费用中,属于工程保险费的有( )A、建筑安装工程一切险B、施工单位车辆保险C、进口设备财产保险D、人身意外伤害险E、劳动保险参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 30

33、、某新建住宅的建筑面积为4000m2,按概算指标和地区材料预算价格等算出一般土建工程直接工程费单位造价为550元/m2,采暖工程34元/m2,给排水工程38元/m2,照明工程32元/m2。按照当地造价管理部门规定,土建工程措施费费率为8%,间接费费率为15%,利润率为7%,税率为3.4%。则该工程的概算单价为( )元/m2。A、698.00B、859.77C、787.10D、898.68参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、施工组织总设计的编制依据包括( )A、工程的施工图纸及标准图B、合同文件C、有关的标准、规范和法律D、资源配置情况E、类似建设工程项目的资料和经验参考答案

34、：B、C、E 文字解析：暂无解析 2、某承包商在基础工程施工过程中,经检查发现网络计划中基坑验槽工作实际进度比计划进度拖后5天,影响总工期2天,则该工作原有的总时差为( )天。A、2B、3C、5D、7参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、按建设工程监理规范,处理建设单位提出工程变更的程序内容有( )A、施工单位提出变更的暂定价格B、变更提交总监理工程师C、总监理工程师组织专业监理工程师审查变更D、原设计单位编制设计变更文件E、建设单位审定涉及安全、环保内容参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 4、业主方和项目参与各方作信息分类时,应尽可能做一些统一分类规定,以方便信息交流和( )A、信息加

35、工B、信息共享C、信息存储D、信息收集参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、声音、文字、( )和图像都是信息的表达形式。A、数据B、数字C、情报D、新闻参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、当双代号网络图中某一非关键工作的持续时间拖延,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将( )A、拖延B、拖延+TFC、拖延-TFD、拖延TF-参考答案：C 文字解析：本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间,即工作最迟开始时间与最早开始时间之差,或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间小于或等于TF,则总工期不会推延；若大于TF则拖延的时间为一T

36、F。 7、某工程实施过程中,发现分部分项工程量清单漏项,而合同对此没有约定,则作为结算依据的相应综合单价应由( )A、承包人提出,建造师确认B、建造师提出,发包人确认C、发包人提出,建造师确认D、承包人提出,发包人确认参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、以下关于成本计划编制过程的说法,正确的有( )A、是动员全体施工项目管理人员的过程B、是挖掘降低成本潜力的过程C、是检验施工工期管理的过程D、是检验施工技术质量管理的过程E、是检验工程施工安全管理的过程参考答案：A、B、C、D 文字解析：编制成本计划的过程也是动员全体施工项目管理人员的过程,是挖掘降低成本潜力的过程,是检验施工技术质量管理、工

37、期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程。 9、在FII合同条件下,计算工程量清单项目中一般项目时,确定工程数量的依据是( )A、工程量清单中的工程量B、承包人计量的工程量C、发包人计量的工程量D、工程师计量的工程量参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、如果所编制的成本计划没有达到目标成本的要求,则应组织项目管理班子成员重新( )A、研究制定合理的目标成本B、研究寻找降低成本的途径C、对施工成本进行归集和分配D、将成本总目标进行分解落实参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、下列关于建造师的说法正确的是( )A、可以在业主方从事项目管理工作B、可以在政府部门从事与项目管理相关的工作C

38、、只限于在项目实施阶段的工程项目管理工作D、可以在设计方从事设计工作E、可以在监理方从事监理工作参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 12、编制项目管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等,在项目管理的整个组成环节中属于( )环节。A、提出问题B、策划C、执行D、检查参考答案：B 文字解析：管理是由多个环节组成的过程,即提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。这些组成管理的环节就是管理职能。编制项目的管理任务分工表,制定项目控制工作流程,属于项目管理的筹划环节。 13、对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在

39、( )方面存在有区别和有联系。A、管理范围B、管理目标C、管理核心D、管理主体E、投资决策参考答案：A、B、D 文字解析：对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在管理范围、管理目标、管理主体方面存在有区别和有联系。故选项C、E不正确。 14、施工进度计划反映最佳施工方案在( )的安排。A、时间上B、空间上C、施工中D、经济上参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、( )的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。A、施工规范B、施工计划C、施工工艺D、施工图案参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、在某项目的施工过程中,已完工作预算费用(

40、 )、计划工作预算费用(WS)及已完工作实际费用(CWP)三条曲线的关系图预示可能发生涉及项目成败的重大问题,则该赢得值图所反映的应是( )A、WP与ACWp两条曲线越来越靠近B、三条曲线都平稳的上升CBCWP与BCWS两条曲线越来越靠近C、三条曲线离散度不断增加参考答案：C 文字解析：三条曲线若离散程度增加则表示费用偏差、进度偏差增加，预示着项目管理的失控，甚至进一步造成项目的失败。 17、综合成本的分析方法中,可以基本上了解项目成本的形成过程,为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供参考资料的是( )A、单位工程成本分析B、分部分项工程成本分析C、月(季)度成本分析D、年度成本分析参考答案：

41、B 文字解析：暂无解析 18、建设项目设计方进度控制的任务是依据( )对设计工作进度的要求,控制设计工作进度。A、可行性研究报告B、设计标准和规范C、设计总进度纲要D、设计任务委托合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、建设工程项目进度控制的经济措施的内容之一包括( )A、技术方案比选B、合同结构分析C、资金供应条件D、会议组织设计参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、承包人向发包人提出的费用索赔,除工程直接费和间接费外,还可包括( )A、分包费B、项目管理费C、劳务管理费D、利润E、总部管理费参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 21、下列关于合同结构图的说明,正确的有( )A、合

42、同结构图只反映业主方和项目各参与方之间的合同关系B、在合同结构图中,如果两个单位之间有合同关系,在合同结构图中用直线表示C、合同结构图反映项目参与各方之间的合同关系D、合同结构图也可以反映管理指令关系参考答案：C 文字解析：合同结构图反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系；如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用双向箭杆联系；两个单位之间有管理指令关系，可用单向箭杆联系。 22、固体废物按照其对环境和人类健康的危害程度可以分为一般废物和( )A、可回收废物B、不可回收废物C、危险废物D、特殊废物参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、( )是在所含全部分项工程验收的基

43、础上进行验收的,这是在施工过程中随完工随验收,并留下完成的质量验收记录和资料。A、检验批B、工序交验C、分部工程D、见证取样参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、在固定总价合同情况下,承包人要重点分析合同的( )A、合同标的B、发包人责任C、价格组成D、工作范围参考答案：D 文字解析：在固定总价合同情况下,承包人在工程量方面承担了较大风险,故应重点分析工作范围。 25、按建设工程价款结算暂行办法的规定,原则上包工包料的工程预付比例,不低于及不高于合同金额的百分比值分别为( )A、5及30B、10及40C、5及20D、10及30参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、在建设项目决策阶段,主要工

44、作包括建设项目( )A、发展决策B、规划立项C、可行性研究D、建设方案论证E、投资决策参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 27、建设工程项目的风险有( )类型。A、组织风险B、经济与管理风险C、工程环境风险D、技术风险E、合同风险参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是( )A、将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个工期B、只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失,而不计算该时段内所有工作所受影响的损失C、与该项工作无关的费用不列入总费用

45、中D、按受影响的时段内该项工作的投标单价,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用参考答案：D 文字解析：用修正的总费用法计算索赔金额时,要对投标报价费用重新进行核算,即以接受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作量,得出调整后的报价费用。 29、甲公司经投标获得某大楼工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计为此发包人发出变更通知,甲公司对此( )A、拥有拒绝的权利B、没有拒绝的权利C、需要与发包人协商接受与否D、不需与发包人协商接受与否参考答案：B 文字解析：合同实施过程中发包人发出变更通知,承包人对此没有拒绝的

46、权利。这是因为发包人是工程的出资人、所有人和管理者,对将来工程的运行承担主要的责任,赋予发包人这样的权利才能减少更大的损失,故选项B正确。 30、某工程采用我国施工合同示范文本,工程师于当年年5月12日确定一项工程变更。若承包人未提出变更价款的报告而视为合同价款不予调整的最后日期是5月( )日。A、17B、19C、22D、26参考答案：D 文字解析：如果承包人在双方确定变更后的l4天内,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整,故选项D正确。 第四部分 公路实务1、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差

47、,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、隧道火灾报警系统的人工报警按钮通常是在隧道内每( )间距设一个。A、100mB、75mC、50mD、25m参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、滑坡体土方的正确开挖方法是( )A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、可承担单跨100m及以下桥梁

48、工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、下列关于钢筋安设、支承及固定要求描述正确的是( )A、桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎,以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均不小于300mm时,则可隔一个交叉点进行绑扎B、用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于20mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致C、钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于2mD、特殊情况下,可以用碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块

49、参考答案：A 文字解析：B选项错,用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于10mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致；C选项错,钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m；D选项错,不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。 7、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、施工企业应建立并保存合格材料供货商的名册和档案,对合格材料供应商进行定期考核,考核内容是( )A、材料供应商的属地B、材料供应商的供货能力C、材料供应商的企业属性D、材料供应商的银行存款参考答案

50、：B 文字解析：暂无解析 9、根据公路工程技术标准,主要供汽车行驶的双车道或单车道公路为( )公路。A、一级B、二级C、三级D、四级参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进

51、场B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的自由时差是( )A、0B、1C、2D、3参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、路面

52、工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、在开挖土方过程中,开挖深度超过( )时,其边缘上面作业同样应视为高处作业。A、2mB、3mC、4mD、5m参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期

53、支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的有( )A、护肩B、护面墙C、支垛护脚D、护坝参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、安全事故自发生之日起( )日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A、10B、20C、30D、40参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、路段视频监视系统一般由摄像机、( )等组成。A、视频与数据传输设备B、会议电视终端装

54、置C、分中心的视频监视装置D、便携式投影机E、分中心的存储及控制装置参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 23、洞内反坡排水时,必须采取( )A、机械抽水B、井点降水C、深井降水D、顺坡排水参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、公路工程国内招标文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清单B、技术规范C、合同专用条款D、合同通用条款参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 26、修建在岩层中的隧道通常可称为( )A、软土隧道B、岩石隧道C、山岭隧道D、

55、城市地下隧道E、水底隧道参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 27、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、缘石安装施工技术描述正确的是( )A、路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度B、路缘石应在路面铺设之后完成C、预制缘石应铺筑设在厚度不小于2cm的砂垫层上,砌筑砂浆的水泥与砂的体积比应为1：2D、预制缘石的质量应符合规定要求E、安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观参考答案：A、C

56、、D、E 文字解析：暂无解析 29、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、资格预审办法分为( )A、强制性预审B、合格制C、综合评分制D、公开制E、有限数量制参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、装载机的特点包括( )A、可进行挖装作业B、可进行推运C、可进行平整D、能用于水下开挖E、购置费用高参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 2、为加强河道、湖泊防护,确保畅通,对其管理的原则是( )A、按国家统一管理和分级管理相结合B、按国家统一管理和水系

57、管理相结合C、按水系统一管理和地方管理相结合D、按水系统一管理和分级管理相结合参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、骨料堆存的质量要求有( )A、防止跌碎和分离B、保持细骨料干燥C、保持细骨料一定湿度D、防止堆存骨料混级E、保持骨料的洁净参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、水利工程保护范围内的土地应( )A、与工程占地范围一起征用B、不征用C、由工程管理单位进行管

58、理D、临时征用参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、在坝、堤基或围堰中,由多排孔组成的高喷墙的施工顺序为( )A、先上游孔,后中间排孔,最后下游排孔B、先下游排孔,后中间排孔,最后上游排孔C、先下游排孔,后上游排孔,最后中间排孔D、先中间排孔,后下游排孔,最后上游排孔参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括( )A、紧急救援的组织机构、人员配备方案B、物资准备方案C、人员财产救援措施D、事故分析与报告等方面的方案E、应急救援交通方案参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、竣工审计可以由水利审计部门( )承担。A、组织水利基本建设的专业审计力

59、量组成审计组B、委托具有专业审计资质的社会审计机构C、会同项目法人D、联合监理人E、联合项目法人、监理人参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 9、下列关于抓扬式挖泥船及其施工方法叙述正确的有( )A、抓扬式挖泥船一般以一个主锚和四个定位边锚挖泥B、抓扬式挖泥船的工作机构与抓斗式类似,有自航式和非自航式两种C、抓扬式挖泥船的挖深可达20m以上,但下斗深度不易控制D、抓扬式挖泥船是一种菲自航的单斗式挖泥船,其工作机构与正向铲挖土机类似E、抓扬式挖泥船一般用定位桩定位施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 10、土地管理法规定,征收耕地的补偿费用包括( )A、复建补偿费B、地上附着物和青苗补偿

60、费C、土地补偿费D、专项设施迁建费E、安置补助费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 11、下列属于原位测试方法的有( )A、静载试验B、土的压缩一固结试验C、标准贯入试验D、土的动力性质试验E、旁压试验参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、根据碾压式土石坝施工技术规范(SDJ21383),土石坝筑坝材料施工试验项目包括( )A、调整土料含水率B、调整土料级配工艺C、碾压试验D、堆石料开采爆破试验E、土料开挖级别参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、一般情况下,工程质量检验的分级包括( )A、施工计划B、单位工程C、分部工程D、分项工程E、单元工程参考答案：B、C、