增南路桥拆除重建工程勘察

1、增南路桥拆除重建工程勘察交易文件建设 单 位：广州市荔湾区建设项目管理中心招标代理单位：北京中交建设工程招标有限公司日期：2013年 4月目录第一章、交易须知2一、交易须知前附表2二、交易须知修改表4三、交易须知通用条款7（一）交易文件7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定10第二章摇珠办法13一、摇珠办法修改表13二、摇珠办法14第三章合同条款17第四章前期资料及工作要求23第五章勘察 / 设计 / 施工图审查发包价计算表241第一章、交易须知一、交易须知前附表声明： 本交易须知前附表使用 GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同

2、其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人） ：广州市荔湾区建设项目管理中心招标代理：北京中交建设工程招标有限公司2工程名称增南路桥拆除重建工程勘察3建设地点广州市荔湾区4建设规模工程总投资878 万元，建安费： 225.3 万元5交易范围工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）。6设计合理使用年限/（注：设计交易需填写）7前期服务机构名称/（注：设计交易需填写）勘察工期：合同签订后，承包人收到建设单位发出具备进场条件8工期要求的

3、的通知起计10 日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。9资金来源财政资金10承包意向人资质要详见本工程交易公告求11勘察人员专业配套项目负责人具备注册土木工程师（岩土）资格或以上。其余人要求 ( 据实配备 )员满足工程勘察需要12报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。2项目内容说明与要求总发报价为：105200 元1） 岩土工程勘察发包价：按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂按以下工程量填报： 504 米）乘以中标综合包干单价结算， 该单价已

4、包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干单价不得超过130 元 / 米，如投标的综合单价超过 130 元 / 米，则按照130 元 / 米的综合单价作为合同价及结算价格。本项目岩土工程勘察费暂定65520 元 。13发包价（ 2） 工程测量费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的工程勘察设计收费标准 计算，测量费浮动幅度为下浮20 %。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。本项目工程测量费暂定20000 元。3） 工程物探（含管线探测）费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、 建设部 2002 年颁布

5、的 工程勘察设计收费标准计算，测量费浮动幅度为下浮 20 %。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。 本项目工程物探（含管线探测）费暂定 20000 元。14承包意向有效期90 日历天（从报名截止之日计起）15领取发包价及前期由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。资料时间：自 2013 年 3 月 1 日起具备现场踏勘条件；16踏勘现场方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：广州市荔湾区17报名资料组成报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函二部分组成。18报名资料份数一份。收件人：地点：广州公共资源交易中心06 室。19报名的时间

6、和地点开始接收报名文件时间： 2014年 4月21日 9时截止时间： 2014 年 4 月 21 日 11 时上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。1. 摇珠开始时间： 2014 年 4 月 21 日 14 时 30 分20摇珠开始时间和地2. 地点：广州公共资源交易中心06 室。点3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。22合同价款的调整办详见合同法3二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款， 与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再

7、有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号： 3.4修改类型：删除原文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号： 5.3 （ 1）修改类型：修改原文： 勘察总报价： 本项目按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价为人民币元。现文： 勘察费总报价： 105200 元（1）岩土工程勘察发包价：按照承发包双方确认的实际工程量（投标时

8、暂按以下工程量填报： 504 米）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干单价不得超过 130 元/ 米，如投标的综合单价超过130 元 / 米，则按照 130 元/ 米的综合单价作为合同价及结算价格。本项目岩土工程勘察费暂定65520 元。（2）工程测量费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002 年颁布的工程勘察设计收费标准计算，测量费浮动幅度为下浮 20 %。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。本项目工程测量费暂定 20000 元。3）工程物探（含管线探测）费实行政府指导价，

9、按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的工程勘察设计收费标准 计算，测量费浮动幅度为下浮 20 %。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。本项目工程物探（含管线探测）费暂定 20000 元。4条款号： 5.3 （ 2）修改类型：删除原文： 设计总报价： 本项目按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价暂定为人民币元、承包费率为% 。条款号： 5.3 （ 3）修改类型：删除原文： 施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知( 发改价格【 2011】534

10、 号文 ) 及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【 2011】126 号文）计算，发包价暂定为人民币元、承包费率为% 。条款号： 12.2修改类型：修改原文： 发包通知书发出之日起30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文： 发包通知书发出之日起30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书， 原承

11、包人将被清除出广州市勘察类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号： 13.2修改类型：修改原文： 发包通知书发出之日起15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/ 设计 / 施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，5还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文： 13.2 发包通知书发出之日起15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除

12、出广州市勘察类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）6三、交易须知通用条款（一）交易文件交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准） （另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3承包意向人一旦获得

13、承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构） 使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。交易文

14、件的澄清与修改2.1 交易文件发出后 , 在公告截止时间3 日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。72.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1 报名资料由资格文件、

15、承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2 资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3承包意向承诺及声明函 （格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报

16、名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13 项所规定的方式。5.2 承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5 项和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5.3 勘察费总报价： 105200 元（1）岩土工程勘察发包价：按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂按以下工程量填报： 504 米）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工8作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干

17、单价不得超过 130 元/ 米，如投标的综合单价超过130 元 / 米，则按照 130 元/ 米的综合单价作为合同价及结算价格。本项目岩土工程勘察费暂定65520 元。（2）工程测量费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002 年颁布的工程勘察设计收费标准计算，测量费浮动幅度为下浮 20 %。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。本项目工程测量费暂定 20000 元。（3）工程物探（含管线探测）费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的工程勘察设计收费标准 计算，测量费浮动幅度为下浮 20 %。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作

18、量调整，但费率浮动幅度不变。本项目工程物探（含管线探测）费暂定 20000 元。（2）设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002 年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价暂定为人民币元、承包费率为% 。（ 3）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知( 发改价格【 2011】 534 号文 )及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【 2011】126 号文）计算，发包价暂定为人民币元、承包费率为% 。5.4 建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算

19、时合同价不予调整。6报名资料的份数和签署6.1承包意向人应按交易须知前附表第18 项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1承包意向人代表应按交易须知前附表第19 项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：9在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；委托代理人提交报名资料， 未同时提交本人身份证、 法定代表人证明书

20、原件和法定代表人授权委托证明书原件的。承包价未按规定填写的。7.3在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间止， 建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足3 家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1 承包意向人代表可按交易须知前附表第20 项所规定的时间和地点参加摇珠

21、，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书11.1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3 日。11.2 建设单位应当自确定承包人后15 日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3 承包人必须在收到发包通知书后24 小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30 日内，按照交易文件10和承包人的承包意向商定和签订合同

22、，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书， 原承包人将被清除出广州市勘察 / 设计 / 施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13履约担保1

23、3.1 在收到发包通知书后的15 日内，承包人应按本须知前附表第21 项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知书发出之日起15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书， 原承包人将被清除出广州市勘察 / 设计 / 施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与

24、欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。1115.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。12第二章摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用 GZ

25、ZB交易文件范本的摇珠办法通用条款， 与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文：条款号：修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）13二、摇珠办法16 摇珠所依据的规则16.1 广州市小额建设工程交易管理办法 （穗纪字 201333 号）。17摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个

26、承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.2 建设单位摇珠随机抽取3 个序号，依先后顺序确定为1 至 3 名承包候选人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第20 条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人, 并编制摇珠报告。18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4 排

27、名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3 天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。14附表一摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表：招标代理机构代表：日期：15附表二摇珠结果确认表工程名称：摇珠结果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表：招标代理

28、机构代表：日期：16第三章合同条款建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工 程 名 称 ：增南路桥拆除重建工程合 同 名 称 ：增南路桥拆除重建工程勘察合同合同编号：勘察证书等级：甲 方 （ 发包人）：广州市荔湾区建设项目管理中心乙 方 （ 勘察人）：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制广州市建设委员会印制17发包人： 广州市荔湾区建设项目管理中心测量人：根据摇珠结果勘察人承担 增南路桥拆除重建工程勘察 任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格 200210 号），结合本工

29、程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称： 增南路桥拆除重建工程1.2 工程建设地点： 广州市 荔湾区1.3 工程规模、特征： 拆除现有桥梁长度10 米，桥宽 11.5 米，在原址新建桥梁跨径为21 米，与既有河涌垂直，桥宽为11.5 米，桥梁横向布置为2 米（人行道） +7.5 米（车行道） +2 米（人行道），桥梁上部结构采用预制预应力混凝土空心板简支梁，下部结构为台帽式桥台结构，桩长暂定35 米。1.4工程勘察任务委托文号、日期：/1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：工作内容：本项目范围的岩

30、土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）；工作要求：满足勘察设计规范要求，满足设计出图要求。1.6承接方式： 摇珠1.7 预计勘察工作量： 详见交易文件。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件） ，以及用地图 ( 附红线范围 ) 、施工、勘察设计许可等批文（复印件） 。2.2 提供工程技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 如由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图，发包人18

31、向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交测量成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于合同签订后，承包人收到建设单位发出具备进场条件的通知起计10 日内提交勘察成果资料， 由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非测量人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方

32、式本工程勘察按国家规定的现行收费标准工程勘察设计收费标准2002 年修订本，下浮 20%计取费用，根据实际完成工作量结算。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。本工程勘察费暂定为元，经双方友好协商， 同意按下浮后金额签订本合同。因市政工程的规模往往调整较大，暂定勘察费仅作为分期付款的依据，最终按实际完成工作量和取费标准结算。合同生效后向勘察人支付合同价的20%作为定金（本合同结算时， 定金抵作勘察费）；提交勘察成果资料后，发包人审核其勘察费并按发包人审核价付至 60%，余下勘察费经有关部门办理结算后一次付清。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任发包人必须以书面

33、形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害19或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等），并承担相关费用。若勘察现场需要看守， 特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。工程勘察

34、前，若发包人负责提供材料的， 应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。勘察过程中的任何变更， 经办理正式变更手续后， 发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。发包人项目联系人姓名：电

35、话：5.2 勘察人责任勘察人应按国家技术规范、 标准、规程和发包人的任务书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察20人商定为直接受损失部份测量费的300%。在工程勘察前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件 （或

36、工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。在现场工作的勘察人的人员， 应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。勘察人项目联系人姓名：电话：第六条：违约责任6.1由于发包人未协助勘察人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应将工期按实际工日顺延，并付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担；如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费为最终合同价格的0.3%，误期损害赔偿费的最高