施工劳务承包合同

1、第 页施工劳务承包合同一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、施工工费： 二、双方职责： 1、甲方负责将主付材料供应到场，并担当全部材料在施工中的运输。 2、乙方负责依据图纸进行安装，负责施工中全部施工平安，因不规范施工造成的平安责任，由乙方全部担当。 三、施工支付： 依据施工进度支付生活费，工程完工前不超过总额的50%，完工验收合格扣除质保金后，付清施工费。(质保金￥元) 四、保修期限： 一年 五、补充条款： 按甲方供应图纸保质保量严格施工。 六、份数 本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后具有同等法律效应，付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协

2、商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。 甲方：_乙方：_ 甲方代表：_乙方代表：_ 地址：_电话：_时间：_ 地址：_电话：_时间：_ 施工劳务承包合同2 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 甲乙双方本着友好合作的看法，根据民法典等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 箱体规格：1600 x700 x240，单价：元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 喷头类型：下喷，单价：xx元/只 3.

3、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(元/米)。详细单价如下： 探头单价：元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约xx米)，不计配件等其他安装费用。共计xx元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：xx元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付xxx给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计xx元。 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计xx元。消火栓、喷淋系统

4、调试费不再另计龋 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

5、五、合同争议 1.出现争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表(签字)： 乙方负责人(签字)： 施工劳务承包合同3 甲 方： 乙 方： 身份证号码： 工程名称： 结构类型：框架（详见施工图） 工程地址： 甲方将承建的 工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其它有关法律法规，遵循公允、诚恳、守信、互惠互利的原则，双方就本工程承包事宜协商一样，签定本合同。 一、主要工作内容及范围 1、包括全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种

6、预留洞孔、室内室外等全部一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。 给排水部分：给水部分：自外墙分户水表起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压；排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。 电气部分：从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束；避雷带，避雷网的施工。 水电临设部分：包括临时水、临时电。 涉及消防工程、电梯、通风空调工程、凹凸压配电工程、供水供气工程、弱电工

7、程、智能化系统、安防系统等，凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容，其劳务部分均在乙方工作范围。 刚好精确向甲方报送所需材料量；负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 上述未明确提及的，按本合同下述相关条款执行；本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。 2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备，甲方提 供的材料紧限于：PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。 3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码；场地内

8、材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。 4、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，协作甲方质检员、工长，检查工程质量。 二、工程承包方式及承包单价 1、承包方式：人工费承包（含自供材料及自备机具）。 2、承包单价： 本工程按建筑面积计量，单位以平方米计算。 单价为：35.00元（叁拾伍元每平方米）。 以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。 因设计变更导致返工重做的按实计价。 因施工失误导致的工作量增加不予以计价，造成材料奢侈或工期延误的按本合同相关条款处理。 乙方在履行合同签署前，对甲方

9、供应的各种文件资料如施工图等已充分知晓，对场地状况、工期要求、楼号施工依次以及各种不行预见状况已充分评估，故合同一经签署，乙方必需做到甲方及建设单位要求的平安文明施工标准、质量要求、工期要求等，不得以设计造型困难、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观缘由要求调增单价。 3、原则上现场不允许出现签证点工，若甲方指令或工程须要，或经甲方核定的确超出合同约定范围的工作，乙方应在无条件执行的前提下，按普工：80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。 三、价款结算及节点支付方式 1、价款的结算：按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价

10、款结算。 2、工程进度款的结算和支付：工程施工至约定的支付节点时，由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认，扣除罚款或垫付款、代扣款后，经甲方领导批准后方 成，所产生的一切费用由乙方担当，费用从乙方当次支付款项中扣除。 3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算，不列入节点支付范围。 4、支付方式：本工程应建设方对工程交付运用的特别要求，分两段施工，甲乙双方议定节点支付方式详细为： 工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%；工程施工至 第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%；工程施工至其次段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%

11、；工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%；工程全面竣工、验收合格，完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%，扣留5%作为保修金；保修期为壹年，自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间，乙方免费履行保修责任，保修期满后退还。 5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点，则按乙方完成量的70%进行支付。 6、工程未到支付节点或未竣工未结算时，甲方不对乙方借支或预支任何费用。 四、工程质量要求 本工程质量标准为合格，全部工作必需根据国家现行验收评定标准以及成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定、依据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量通过验收，如有不合格返工或材料奢

12、侈，其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行，因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。 五、工期要求 1、工程施工时，乙方必需根据甲方编制或现场要求的工期按时合格完成，如因工程所需，要求乙方加班作业或连续作业时，乙方必需无条件执行，乙方应按甲方的工期要求，合理调配劳动力，确保工程平安、保质、按期完成，不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观缘由影响工期，如未完成或未执行时按最低20 xx元/次进行惩罚。 2、乙方应与其它工种亲密协作保证节点工期。 3、若甲方经调查探讨，确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时，乙方必需全力协作组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小

13、时内到场进行作业，若每次甲方指令下达后，乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20 xx次惩罚。 六、平安文明施工要求 为贯彻“平安第一，预防为主”的方针，依据中华人民共和国建设工程平安生产管理条例和国家有关法律法规，明确平安生产中各自的权利、义务和责任，双方特殊约定如下： 1、甲乙双方必需仔细贯彻国家、省、市的劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。 2、乙方应严格遵守甲方制订的各项平安操作规程、特种作业人员的审证考核制度、平安生产岗位责任制度、平安检查制度、平安生产奖罚制度、平安教化制度等。 3、甲乙双方的有关人员必需仔细

14、对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问的教化，增加法制观念，提高职工的平安生产意识和自我爱护实力，督促职工自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。 4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行平安生产进场教化，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员平安生产教化会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度及要求，乙方必需检查、督促施工人员严格遵守、仔细执行。 依据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续并归档备查。 5、施工期间，乙方指派 （身份证号码： ）负责本工程项目的有关平安、防火工作，甲方督促、检

15、查和指导。甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必需在限期内整改，过期不整改者，将按每次500元处以罚款。 6、在生产操作过程中的个人必需正确穿戴防护用品，甲方有权进行检查，如乙方违者按50元人.次罚款。 7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必需仔细检查，发觉隐患，应马上停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 8、乙方应严格按甲方平安技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生平安事故由乙方负责。 9、乙方对施工中运用的自备机具和自备材料，其性能、运用要求、平安留意事项以及维护保养方

16、法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。 10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类平安设施、平安警告牌、不得擅自拆除、更动，违者按500元次进行惩罚并担当因复原各项设施所发生的人工费、材料费等。 对因擅自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工须要的确须要拆除变动的，必需征得工地施工负责人和甲方指派的平安管理人员同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆除。 11、特种作业必需执行特种作业人员平安技术培训考核管理规定，经特种作业平安技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁

17、违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作运用电器、机械设备。 12、乙方必需严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。 13、乙方需用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格后方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。 14、乙方在施工中，应留意地下管线及高压架空线路的爱护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有状况，应刚好向甲方和有关部门联系，实行爱护措施。 15、贯彻谁施工谁负责平安的原则。乙方人员在施工期间因违规

18、规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、爱护现场，抢救珍贵物资的工作并按程序逐级上报。 16、乙方必需向甲方供应施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对稳定，凡需变动，必需刚好通知甲方，征得同意后方可变动。乙方对人员身份状况或重大变动状况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。 17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何平安事故，甲方不担当任何责任。 18、凡发生工伤事故，根据“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方担当一切经济损失和相应的法律责任。 19、平安责任的划分和处理

19、方式 在施工中，乙方必需严格根据平安操作规程作业，圆盘锯、电焊机等电动工具必需由专人负责、专人操作，且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人，非专业机操人员不得操作，乙方应随时加强检查、加强教化，消退平安隐患，杜绝平安事故的发生。若乙方工人发生任何平安事故，乙方必需干脆与伤者进行协调解。 甲方 乙方 施工劳务承包合同4 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳务法和相关规定，结合本工程详细状况，本着同等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方

20、业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包平安文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、平安网、密目网、方木、建筑模板、其它施工

21、机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的全部材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工协作清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内一般抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方担当乙方运用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能运用的状况下含甲方供应材

22、料)。施工用电由甲方供应至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械运用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行20 xx年河南省建设工程工程量清单综合单价及相应配套的取费定额。承包单价组成：一次主体结构承包单价200元/m2;墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等其次次主体结构、抹灰、贴砖承包单价101元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积101元/m2计算承包费。 3、承包范围

23、外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的缘由或其它协作因素造成的停工，一切损失都由甲方担当，另外工期也随着延长。 6、乙方缘由造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的全部材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施

24、工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和平安交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方供应每层测量放线所需的限制轴线和限制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方刚好予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，须要乙方返工的，甲方依据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。 2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教化，乙方主动协作支配实施。 3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。 4、甲方向乙方供应设计施工图纸肆套和施工方案、施工安排、设计变更、技术交底等各两份。 5、建筑垃圾和生活垃圾乙方

25、按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。 6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及担当。 (二)乙方职责及承诺 1、质量标准：合格。 2、工期：依据施工现场的实际状况，乙方按甲方编制的施工进度网络安排严格执行。 3、平安生产：达标 (1)乙方人员进场前必需经过施工平安教化，遵纪遵守法律，遵守甲方的各种管理制度。 (2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。 (3)施工平安设施及费用均由责任方负责并担当费用，如发生平安事故，由责任方负全责。 4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。 5、乙方根据甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满意工程进

26、度的须要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。 6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成奢侈。 7、全力协作甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。 8、依据施工组织设计总进度安排的要求，每月月底前5天提交下月施工安排。并经甲方批准后严格执行。 六、文明施工 1、为达到文明工地，乙方需听从甲方人员的工作支配，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格根据现场各种规定实施。 2、乙方人员必需遵纪遵守法律，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将依据治安条例的有关规定处理，情节严峻者送交执行机关处理和罚款。 3、乙方施工人员应遵守宿舍规章

27、制度，爱惜公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整齐。 4、建筑垃圾、生活垃圾刚好清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，假如发觉乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。 七、材料管理 1、甲方供应用量实行包干制度，节约分成。超出限制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的运用，发觉不合理的运用和管理不善造成人为的奢侈，甲方有权制止并按管理制度赐予罚款处理。 2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应安排，经确认后，甲方应按供应安排要求的质量、品种、积累、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提

28、出后由甲方负责处理。 3、乙方妥当保管、合理运用甲方供应的材料，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必需刚好进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。 八、违约、争议 1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方担当一切责任并赔偿对方的全部经济损失。 2、若合同履行中发生争议，双方根据实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方居处在地人民法院受理。 九、其它 1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。 2、本合同未尽事宜，双方本着事实就

29、是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。 3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。 十、补充协议 1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。 2、项目完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，10日内质保金全部无息返还完。 甲方(盖章)：代表人(签字)： 联系电话：合同签订时间：_年_月_日 乙方(盖章)：代表人(签字)： 联系电话:合同签订时间：_年_月_日 施工劳务承包合同5 甲方(发包方)：海南润地投资有限公司 乙方(承包方)： 甲、乙双方在同等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。 一、项目概况 1、工程名称：海南润城国际

30、公寓; 2、工程地点：海南省澄迈县金江镇; 3、结构形式：框架结构; 4、最高层数：十七层; 5、建筑面积：22503.06平方米。 二、施工质量要求 本项目施工质量标准为合格，乙方应严格根据国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。 三、工期 酒店部分自20 xx年4月 日开工，20 xx年8月31日竣工，公寓部分20 xx年4月 日开工，20 xx年9月30日竣工。 四、承包方式 此工程承包形式为包工，即乙方负责全部设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具

31、、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方协作。 五、合同价款 按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。 六、甲方权利与责任 1、甲方有权力根据国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监

32、管、指导，乙方如无正值理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理看法，甲方有权根据工程管理方法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行惩罚，如乙方没有正值理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行惩罚，在乙方的进度款中扣除; 2、甲方刚好根据合同约定的时间支付乙方进度款; 3、甲方按乙方提出的合理的材料安排对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对供应的材料质量负责; 4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区; 5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方赐予相应协作

33、; 6、甲方干脆分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地协作，而且不收取协作费及施工机械运用等费用; 7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方赐予相应协作。 七、乙方权利与责任 1、乙方依据工程特点及队伍的实际状况组织施工，乙方编制施工总进度安排报甲方审批确认，甲方审批的总进度安排乙方应严格执行，同时对总安排进行分解，形成月安排，周安排以保证总安排; 2、乙方对本项目的施工质量负责，假如乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责; 3、乙方对所承包工程的生产平安负干脆责任，如乙方管理疏忽造成

34、平安事故，乙方除负责平安事故本身造成的损失外，甲方可以依据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款; 4、乙方应听从甲方托付的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行照实反映。 八、付款方式 乙方进入现场施工至0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金根据国家质量管理条例的相关规定

35、，进行返还。 九、违约责任 1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方嘉奖乙方壹万元;提前30天，甲方嘉奖乙方四拾万元人民币; 2、乙方施工质量无法满意国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责; 3、乙方月安排无法满意项目的总安排，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，假如乙方执行过程依旧无法满意整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责; 4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式四份

36、，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。 甲方代表：签字 乙方代表：签字 甲方单位盖章 乙方单位盖章 日期： 日期： 施工劳务承包合同6 发包方（甲方）：四川*集团有限公司 承包方（乙方）： 甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。 经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。 第一节 工程概况及目标 1.1 1.2 工程名称：

37、 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。 1.3 1.4 1.5 1.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。 其次节 承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2

38、内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容： （1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。 （2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 （3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 （4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。 （5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。 （6）门窗安装工程。 2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等

39、）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20 xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节 合同价款 3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。 大写： 零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用： 3.2.1

40、 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内） 3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等； 3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和

41、机具）的费用等。 3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等； 3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等； 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等； 3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所运用的材料堆放保管等； 3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等； 3.2.14本合同

42、价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。 3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求： （1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。 （2）外架材料的材质必需符合规范要求。 （3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。 3.2.16全部进入施工现场

43、的脚手架钢管必需进行油漆处理。 3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。 3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。 3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。 第四节 甲方供应的施工条件及资源 4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。 4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。 4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。 4.4施

44、工用水、用电状况供应： 甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。 4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。 4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。 第五节 乙方应供应的资源 5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机

45、械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。 5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。 5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。 5.4乙方必需供应进场工人的三级教化卡、身份证复印件及平安责任书。 第六节 双方的权利及义务 6.1甲方的权利及义务 6.1.1甲

46、方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。 6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。 6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。 6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可

47、自行加晒，费用自理。 6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。 6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。 6.1.7负责本工程的对外联系工作。 6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。 6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。 6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。 6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。 6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。 6.1.13有权对乙方的班组民工工资

48、发放方式进行审查及监管。 6.2乙方的权利及义务： 6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。 乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）： 班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。 6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗

49、力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。 6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。 6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。 6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。 6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。 6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙

50、方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。 6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。 6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。 6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。 6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协

51、商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。 6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。 6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。 6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。 6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。 6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求

52、，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。 6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。 施工劳务承包合同7 甲方：烟台#汽车配件有限公司 乙方： 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就烟台#汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一样，订立本合同。 第一条、x工程概况 工程名称：烟台#汽车配件有限公司办公楼 工程地点： 其次条x工程承包范围 基础部分至四层泥水、钢筋、木工的全部工程量。 第三条x工程工期 1.安排开工日期：xx年x月x日，安排完

53、工日期：xx年x月日x; 2.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 第四条x工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到x优良x。 第五条x合同内容 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、各分项工程的限制、监督、检查和验收。 2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。 4.刚好供应由甲方供应的施工材料。 5.帮助乙方管理现场施工人员。 第八条x乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;做好平安、文明施工、环境和职业健康平

54、安、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.听从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况。 4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的经

55、济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应的材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱护用品(手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 11.管理好自

56、己的施工队伍，若有不听从甲方合理支配和要求，根据1010元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。 第九条x环境爱护、平安生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工等方面的教化;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方担当一切责任后果和经济费用。 3

57、.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 第十条x材料、设备供应与管理 1.甲方供应给乙方运用的材料应刚好、保质保量，依据工程安排须要向乙方供应。 2.甲方供应的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料x(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。

58、如材料运用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当。 第十一条x承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格根据建筑面积每平米390.00元计算。 2.承包价格所包含的内容： 2.1甲方负责以下材料： 土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料; 2.2除甲方供应的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备. 即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、

59、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用; 第十二条x结算方法及付款方式 1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方供应的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。 2.甲方不预付乙方生活费用。 3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)： 3.1过程付款：甲方依据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到

60、并提交完整付款资料后七个工作日内支付)： 1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：x元; 1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款x; 2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款x; 3)当主体结构验收完成其次层时，支付工程款x; 4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款x; 5)全部竣工验收通过，支付工程款 6)总工程款的x，作为工程保证金。 第十三条x施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格