工程停工索赔报告模板范本

1、、工程工期索赔报告范本一、索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外 支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人 的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工 期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。三、索赔事项概述由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼， 于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人 员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的 外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日 开始复测A区缺土

2、方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土, 用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54 天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号 孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号 孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量 石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时 间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7. 5.1项中因发包 人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。 通用条款2. 4. 3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资 料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整

3、性负责;通用条款中3. 4 项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包 人承担责任。四、索赔项目1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工 费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝 工和工资上涨费。2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费， 工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按 照实际租金计算。3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理 费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银 行规定的同期贷款利率计算。5、措施费：包

4、含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和 大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延 长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。五、索赔计算1、人工费：工日：17X54工日二918工日人员窝工按照定额单位 乘以0.75, 52. 23元X0. 75X918=35960元 工资上涨费不予考虑。2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土 机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X544-30X2=172800元 24000 元 X54 + 30X4= 172800 元3、管理费 合同工期120天，现延期54天，投标管理费为 124

5、0949. 7元 工程延期管理增加费用：1240949. 7+ 120X54=558427 元4、利息 履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同 期贷款利润 5. 6%计算。1150000 元 X54 30X5. 6%=115920 元5、措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为 381448. 67 元 工程延期管理增加费用：381448. 674-120X54=171652 元工程延期索赔合计：1227559元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔, 主要是因为工期延期索赔所产生的费用。二、工程索赔期限工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条

6、款中规定的，或者 是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。建设工程施工合同2013年示范文本第19. 3条，规定的索赔 时限是28天。标准施工招标文件2007年版第23.1条，规定的 索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出 索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔 时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之 中。索赔程序：1、提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意 向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要 求。2、报送索赔资料在索

7、赔通知书发出后的28天内，向工程师提出 延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个 期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。3、工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后， 于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。4、工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的 有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索 赔已经认可。5、持续索赔当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程 师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的 有关资料和最终索赔报告，工程师应在28天内给予答复或要求承包 人进一步补充索赔理由和证

8、据。逾期未答复，视为该项索赔成立。6、仲裁与诉讼在认真分析研究并与承包人、业主广泛的讨论后， 工程师应向承包人和业主提出自己的索赔处理决定。工程师的索 赔处理决定不是终局性的，对承包人和业主都不具有强制性约束力, 如果工程师坚持对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲 裁或诉讼程序。工程索赔的通知书怎么写致：*监理有限公司兹有我施工单位施工的*工程，在年 月曰，大批的当 地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理 单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此 期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民 还是到施工现场阻工。经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于 年 月 日正式停 工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周 转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安 全教育，等候工程复工;在此停